合同编号:鼎建[****]
建设工程监理合同
工程名称：****市****区北滘镇北滘林场西侧（公墓北侧）******崩塌地
质灾害治理工程监理
委托人：****市自然资源局****分局北滘管理所
监理人：****
签订日期：，年月日。
****省网上中介服务超市
中选中介服务机构通知书
编号：************
****
受****市自然资源局****分局北滘管理所委托，****市****区北滘镇
北滘林场西侧（公墓北侧）******崩地质灾害治理工程监理（采购项目
编码：*************************）通过****省网上中介服务超市直接
选取方式进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介
服务机构，服务金额确定为人民币****圆整（￥**.***.**元）。服务
时限为：按合同约定。
请你机构在此通知出具之日起按照规定，在*个工作日内与****市自
然资源局****分局北浩管理所接洽，在**个工作日内与****市自然资源局
****分局北滘管理所按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内
容签订中介服务合同，在台同签订之日起*个工作日内将合同在****省网
上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同
约定完成工作。
****市****区公共资源交易中心
****年**月**日
第*部分协议书
委托人（全称）：****市自然资源局****分局北滘管理所
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《地质灾
害防治条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原
则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****市****区北滘镇北滘林场西侧（公墓北侧）******
崩塌地质灾害治理工程监理
*.项目采购编号：*************************
*.工程地点：****市****区北滘镇北滘林场西侧（公墓北侧）
*.工程内容：详见工程量清单及经图审的施工图纸。
*.建筑安装工程费招标控制价：*******.**元
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.中选通知书；
*.协议书；
*.通用条件；
*.专用条件；
*.附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料
附录*中国地质灾害防治工程行业协会团体标准*/********-****
监理收费基价表
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：张炜，身份证号码：******************，注
册号：********。
*、签约酬金
签约酬金（大写）：*********元*角*分（小写：¥*****.**
元）。
包括：
*.监理酬金：¥*****.**元
（*）依据中国地质灾害防治工程行业协会团体标准*/********-****
计取监理酬金，计算方式：(单位：*元）
（*+（*-*）/（***-***）*（***.******-***）*（*+*+*-*+*）
＝*.***元
（*）根据《北滘镇党政综合办公室关于执行小额工程内部指导下浮率
的通知》，****等，单项**元以上，需要打*.*折，则监理酬金计算
公式：
监理收费基准价***%＝*.***×**%＝*****.**（元）
*.相关服务酬金：/。
*、期限
*.监理期限：
自本工程开工之日起开始实施，至工程竣工验收合格之日止。施工监
理工期为：***个日历天。
*.相关服务期限：/。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、
资料，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立地点：****市自然资源局****分局北滘管理所。
*.本合同*式*份，具有同等法律效力，委托人执*份，监理
人执*份。
委托人：（盖章），监理人：（盖章）
住所：，住所:鼎湖区新城景竣名苑*楼
邮政编码：，邮政编码：******
法定代表人或其授权代理人：法定代表人或其授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
开户银行：，开户银行：中国工商银行肇庆鼎湖支行
账号：，账号：*******************
电话：，电话：****-*******
信用代码：，传真：****-*******
电子邮箱：，电子邮箱：*.********@***.***
| 委托人： |
（盖章） |
监理人：（盖章） |
| 住所： |
|
住所:鼎湖区新城景竣名苑*楼 |
| 邮政编码： |
|
邮政编码：****** |
| 法定代表人或其授权代理人： |
|
法定代表人或其授权代理人： |
| （签字或盖章） |
|
（签字或盖章） |
| 开户银行： |
|
开户银行：中国工商银行肇庆鼎湖支行 |
| 账号： |
|
账号：******************* |
| 电话： |
|
电话：****-******* |
| 信用代码： |
|
传真：****-******* |
| 电子邮箱： |
* |
电子邮箱：*.********@***.*** |
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和
用语应具有本款所赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合
法的继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合
法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工
等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建
设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价
进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，
并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，
在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监
理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织
机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面
负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定
给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监
理人并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监
理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；
“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、
传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，
在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事
件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其
他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及
以上语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用
条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于
非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前
报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底
会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程
需要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全
技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员
资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计
划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件
的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样
方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支
付证书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事
故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备
的论证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、
费用索赔、合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测
设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相
对稳定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理
人更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后
方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力
的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人
员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建
设有关标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，
监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监
理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法
院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人
所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人
批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能
事先报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本
职工作的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相
关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记
录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关
中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。
*.*.*合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，
双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，
双方应通过协商进行相应调整。
*.*.*因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加
时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，
正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
*.*暂停与解除
除双方协商*致可以解除本合同外，当*方无正当理由未履行本合同
约定的义务时，另*方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合
同。
*.*.*在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合
同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商*致，可以
解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，
使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依
法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确
定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然
有效。
*.*.*在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部
分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安
排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的
损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同
约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出
解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与
相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通
知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人
书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达
监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正
通知到达监理人之日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。
*.*.*监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委
托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通
知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向
委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**
天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委
托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应
承担第*.*.*款约定的责任。
*.*.*因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，*方应立即通
知另*方，可暂停或解除本合同。
*.*.*本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式
的条件仍然有效。
*.*终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（*）监理人完成本合同约定的全部工作；
（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
*.争议解决
*.*协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
*.*调解
如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可
以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
*.*仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有
管辖权的人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
*.*检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支
付，支付时间在专用条件中约定。
*.*咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘
请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
*.*奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，
双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采
纳后，与最近*期的正常工作酬金同期支付。
*.*守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第*方处获得任何经济
利益。
*.*保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第
*方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
*.*通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件
人应书面签收。
*.*著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用
条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出
版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
第*部分专用条件
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外，还可用/。
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件*.*.*执行。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括：本合同约定工程施工准备阶段、施工阶段、竣
工验收阶段及质保期间进行全过程跟踪监理。
*.*.*监理工作内容还包括：根据委托人与施工单位签订的施工合同
内容进行全过程监理，对施工过程的质量、安全及进度进行监理。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建
筑法》、《地质灾害防治管理办法》、工程建设强制性标准、《建设工程安全
生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、建筑工程设计和施工规范、工
程质量验收检评标准、国家验收标准、验收规范及设计图纸、《建设工程监
理规范》、****省和肇庆市有关规定。
*.*.*相关服务依据包括：/。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：/。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：/。
在涉及工程延期/天内和（或）金额/*元内的变更，监理人不需
请示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：/。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报
告)、时间和份数：在次月**日前提供上月监理月报。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：/。
监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，
移交的时间和方式为：/。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：，。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给
予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷建筑安装工程费（总额最高
不能超出监理总酬金的**%。）
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。
*.*支付酬金
正常工作酬金的支付：
| 支付次数 |
支付时间 |
支付比例 |
支付金额（元） |
| 首次付款 |
工程开工**天后，提交申请**内天预付监理酬金 |
**% |
|
| *次付款 |
工程开工**天后，提交申请**天内*次性付清余额 |
**% |
|
| 最后付款 |
工程竣工验收合格，提交申请后**天内*次性付清余额 |
**% |
|
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：自双方签名盖章之日起生效。
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加
工作酬金按下列方法确定：无；
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定：无；
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定：无。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交相关主管部门进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向项目所在地人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：/。
监理人申明的保密事项和期限：/。
第*方申明的保密事项和期限：/。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有
关监理与相关服务的资料的限制条件：/
*.补充条款
附录*相关服务的范围和内容
*-*设计阶段：/。
*-*保修阶段：至施工保修期满。
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：/。
附录*中国地质灾害防治工程行业协会团体标准*/********-****
附录*
（规范性附录）
施工****取费基价表
表*.*施工****取费基价表
| 序号 |
计费额（地质灾害治理工程费）/*元 |
取费基价/*元 |
| * |
** |
*.** |
| * |
** |
*.** |
| * |
*** |
*.** |
| * |
*** |
*.** |
| * |
*** |
**.** |
| * |
*** |
**.** |
| * |
**** |
**.** |
| * |
**** |
**.** |
| * |
**** |
***.** |
| ** |
**** |
***.** |
| * |
***** |
***.** |
| ** |
***** |
***.** |
| 注：地质灾害治理工程费计费额小于***元的，该项目监理费基价按**元计取：计费额大于******元时超出部分按费率*.*%取费。 |
注：地质灾害治理工程费计费额小于***元的，该项目监理费基价按**元计取：计费额大于******元时超出部分按费率*.*%取费。 |
注：地质灾害治理工程费计费额小于***元的，该项目监理费基价按**元计取：计费额大于******元时超出部分按费率*.*%取费。 |
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料
*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *.工程技术人员 |
/ |
/ |
/ |
| *.辅助工作人员 |
* |
甲方代表 |
施工期间 |
| *.其他人员 |
/ |
/ |
/ |
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *.办公用房 |
* |
约**平方米 |
施工期间 |
| *.生活用房 |
/ |
/ |
/ |
| *.试验用房 |
/ |
/ |
/ |
| *.样品用房 |
/ |
/ |
/ |
| 用餐及其他生活条件 |
/ |
/ |
/ |
*-*委托人提供的资料
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *.工程立项文件 |
* |
开工前*天 |
复印件 |
| *.工程勘察文件 |
* |
开工前**天 |
复印件 |
| *.工程设计及施工图纸 |
* |
开工前**天 |
原件 |
| *.工程承包合同及其他相关合同 |
* |
开工前*天 |
原件 |
| *.施工许可文件 |
/ |
/ |
/ |
| *.其他文件 |
/ |
/ |
/ |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
