（**—****—****）
建设工程施工合同
****省****州****县****年增发国债
高标准农田建设项目（*标段）
中华人民共和国住房和城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
目录
第*部分合同协议书
*、工程概况
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*语言文字
*.*法律
*.*标准和规范
*.*合同文件的优先顺序
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*严禁贿赂
*.*化石、文物
*.**交通运输
*.**知识产权
*.**保密
—*—
*.**工程量清单错误的修正
*.发包人
*.*许可或批准
*.*发包人代表
*.*发包人人员
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*项目经理
*.*承包人人员
*.*承包人现场查勘
*.*分包
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保
*.*联合体
*.监理人
*.*监理人的*般规定
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量保证措施
*.*隐蔽工程检查
*.*不合格工程的处理
*.*质量争议检测
—*—
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*施工进度计划
*.*开工
*.*测量放线
*.*工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工
*.*提前竣工
*.材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*样品
*.*材料与工程设备的替代
*.*施工设备和临时设施
*.*材料与设备专用要求
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*取样
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*现场工艺试验
**.变更
—*—
**.*变更的范围
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更估价
**.*承包人的合理化建议
**.*变更引起的工期调整
**.*暂估价
**.*暂列金额
**.*计日工
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*法律变化引起的调整
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*预付款
**.*计量
**.*工程进度款支付
**.*支付账户
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工验收
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
**.*竣工结算审核
**.*甩项竣工协议
**.*最终结清
—*—
**.缺陷责任与保修
**.*工程保修的原则
**.*缺陷责任期
**.*质量保证金
**.*保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果的承担
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.索赔
**.*承包人的索赔
**.*对承包人索赔的处理
**.*发包人的索赔
**.*对发包人索赔的处理
**.*提出索赔的期限
**.争议解决
**.*和解
—*—
**.*调解
**.*争议评审
**.*仲裁或诉讼
**.*争议解决条款效力
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
*.安全文明施工与环境保护
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**.竣工结算
**.缺陷责任期与保修
**.违约
**.不可抗力
**.保险
**.争议解决
附件
—*—
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县农业农村和科学技术局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中
华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就****省****州****县****年增发国
债高标准农田建设项目（*标段）工程施工及有关事项协商*致，
共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****省****州****县****年增发国债高标准农田建设
项目（*标段）。
*.工程地点：夹寒箐镇布都老寨村、夹寒箐村、水碓房村、通寺村。
*.工程立项批准文号：文农建[****]*号。
*.资金来源：申请增发国债资金和省级配套资金。
*.工程内容：灌溉和排水工程、田间道路工程、其他工程。具体工
程量详见工程量清单
*.工程承包范围：
本项目工程量清单、初步设计图纸所示内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年**月*日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
—*—
*、质量标准
工程质量符合工程施工质量符合设计要求，达到国家现行有关施工质
量验收规范要求并达到合格标准，符合国家及行业颁布的现行相关质量
验收标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）**************
元*角*分（¥********.**元）；
*.本签约合同价包含履行合同所产生的*切税费。该项目能用当地群
众的尽量使用当地群众参与务工，发放劳务报酬比例不低于该项目中央资
金的**%。
*、项目经理
承包人项目经理：董慧娟。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和
修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其
—*—
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：工程通过竣工验收之日起**个月。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的；
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（*）发包人违反约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；_
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同
约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包
人无法复工的；
（*）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（*）发包人未能按照合同约定履行其他义务的，工程调整变更除外。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违
约责任：由发包人承担。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发
包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承
包人合理的利润。
—***—
（*）发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
如发包人未经承包人书面同意擅自将本项目工程交给第*方施工,则承包
人有权要求发包人支付承包人所完成的工程价款，并承担相应损失。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同
约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责
任：由发包人承担并承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的
工期。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承
担并承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包
人无法复工的违约责任：由发包人承担并承担因其违约给承包人增加的费
用和（或）延误的工期。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后
发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除
合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（*）在本合同工程完工前，不能履行或不再履行合同；
（*）无正当理由而未能按工程开工时间开工；
（*）按材料不合格管理规定发出指示的*天内未能采取行动；
（*）工程质量验收达不到合同约定的质量目标；
（*）承包人如不认真履行合同，无故拖延工期，忽视工程质量，不
守信誉，发包人有权责令停工直至终止合同，造成经济损失由承包人承担。
—***—
（*）承包人在施工过程中，若作业人员违反下列规定则处罚***元/
次:①未戴安全帽上班;②穿着拖鞋上班:③酒后上班;④特种作业人员未
持证上岗。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：应承担合同总造价*%的
违约金，如造成发包人经济损失和工期延误的，承包人应承担全部损害的
赔偿责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人
文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人
承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形：火灾、洪水、飓风、政府征用。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内
完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人自行决定。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须在工程开工前办理完工伤保险和
人身意外伤害保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有人员，包括
参加****的管理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险和人身意外伤
—***—
害保险，保险费用由承包人承担。承包人向发包人提交*份保单进行备案。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）
验收时止，时间上涵盖施工全过程的任*时段。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人负责。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。
附件:
附件*：工程质量保修书
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*：承包人主要施工管理人员表
附件*：履约担保格式
—***—
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县农业农村和科学技术局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管
理条例》，经协商*致就****省****州****县****年增发国债高标准农
田建设项目（*标段）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质
量保修责任。
质量保修范围包括双方合同约定所实施的项目。具体保修的内容，双
方约定如下：
质量管理执行国务院第***号令，保修办法执行建设部第**令。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为/个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计
算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验
收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起
*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他
人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到
达事故现场抢修。
—***—
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条
例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防
范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承
包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人同施工合同*并签署，作为施工合
同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）[*（签字)子玛假
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****县马白镇兴隆路**号地址：****省****壮族苗族自治
州****县马白镇泰安路**
号
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：李引刚法定代表人：王珍霞
委托代理人：马兵廷委托代理人：
电话：****-*******电话：
传真：*传真：****-*******
电子信箱：********@***.***电子信箱：
开户银行：农行****县支行营业室开户银行：中国建设银行****支行
账号：*****************账号：********************
***
*
附件*：
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
| * |
挖掘机 |
******* |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
土方 |
|
| * |
神钢挖掘机 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
********* |
|
优秀 |
土方 |
|
| * |
吊车 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
|
良好 |
整个工程 |
|
| * |
装载机 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
材料转运 |
|
| * |
振动压路机 |
*******/* |
* |
国产 |
******* |
|
良好 |
压实 |
|
| * |
蛙式打夯机 |
/ |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
回填夯实 |
|
| * |
自卸汽车 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
运输 |
|
| * |
砂浆搅拌机 |
***型* |
|
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
砂浆拌制 |
|
| * |
强制式拌合机 |
******* |
|
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
混凝土拌制 |
|
| ** |
插入式振动器 |
**** |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
混凝土 |
|
| ** |
插入式振动器 |
**** |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
混凝土 |
|
| ** |
平板式振捣器 |
**** |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
混凝土 |
|
| ** |
钢筋剪切机 |
****-** |
* |
国产 |
*****.* |
|
良好 |
钢筋加工 |
|
| ** |
钢筋弯曲机 |
****-** |
* |
国产 |
*****.* |
|
良好 |
钢筋加工 |
|
| ** |
钢筋调直机 |
***-*/** |
* |
国产 |
*****.* |
|
良好 |
钢筋加工 |
|
| ** |
电焊机 |
**** |
* |
国产 |
**** |
** |
良好 |
钢筋加工 |
|
| ** |
木工平刨机 |
****** |
|
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
模板 |
|
| ** |
木工圆盘锯 |
****** |
|
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
模板 |
|
| ** |
木工扎刨机 |
******* |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
模板 |
|
| 序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
| ** |
混凝土振动梁满足施工 |
要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
混凝土路面 |
|
| ** |
刻纹机 |
常柴****** |
* |
国产 |
*****.* |
|
良好 |
道路刻纹 |
|
| ** |
磨光机**-** |
型 |
* |
国产 |
******** |
|
良好 |
混凝土路磨光 |
|
| ** |
电动试压泵 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
良好 |
整个工程 |
|
| ** |
交流电焊机 |
**-**** |
|
国产 |
**** |
/ |
良好 |
整个工程 |
|
| ** |
自动切割机 |
|
* |
国产 |
**** |
|
良好 |
管道安装 |
|
| ** |
直流焊接***-**** |
|
* |
国产 |
**** |
|
良好 |
管道安装 |
|
| ** |
钢管套丝机 |
|
* |
国产 |
**** |
|
良好 |
管道安装 |
|
| ** |
空气压缩机 |
**³ |
* |
国产 |
**** |
|
良好 |
管道安装 |
|
| ** |
角磨机 |
Φ***** |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
安装 |
|
| ** |
充电钻 |
/ |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
安装 |
|
| ** |
混凝土运输车 |
/ |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
运输 |
|
| ** |
发电机 |
/ |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
供电 |
|
| ** |
工具车 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
运输 |
|
| ** |
空压机 |
*-*.*/* |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
全过程 |
|
| ** |
洒水车 |
满足施工要求 |
* |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
全过程 |
|
| ** |
胶轮车 |
满足施工要求 |
** |
国产 |
**** |
/ |
优秀 |
全过程 |
|
—***—
附件*：
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
|
*、总部人员 |
|
|
| 项目主管 |
|
技术员 |
工程师 |
|
|
|
资料员 |
助理工程师 |
|
| 其他人员 |
|
施工员 |
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
*、现场人员 |
|
|
| 项目经理 |
董慧娟 |
项目经理 |
技术员 |
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
李扬洪 |
技术负责人 |
工程师 |
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
周兴兰 |
质量员 |
技术员 |
|
| 材料管理 |
韦德永 |
材料员 |
技术员 |
|
| 计划管理 |
|
标准员 |
工程师 |
|
| 安全管理 |
张显蓉 |
安全员 |
技术员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—***—
附件*：
履约担保
****县农业农村和科学技术局：
鉴于****县农业农村和科学技术局（以下简称“发包人”）与****堃
盛建设工程有限公司（以下称“承包人”）于****年*月*日就****省
****州****县****年增发国债高标准农田建设项目（*标段)施工及有关
事项协商*致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可
撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或
应签发工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济
损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，
在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务
不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方
均可提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日
起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：，
邮政编码：，
电话：，
传真：，
年月日
—***—
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
