（**—****—****）
合同编号：
建设工程施工合同
工程名称：****县先进制造业开发区纬*路(*铝路至经*路)建
设项目
工程地址：****县先进制造业开发区
建设单位：****县先进制造业开发区管理委员会
施工单位：****
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定
****年*月**日
第*部分协议书
发包人（全称）：****县先进制造业开发区管理委员会
承包人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其
他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双
方就本建设工程施工事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****县先进制造业开发区纬*路(*铝路至经*路)
建设项目
工程地点：****县先进制造业开发区
工程内容：本项目施工图及工程量清单、招标文件所示的全
部内容。
工程立项批准文号：伊发改审批【****】**号
资金来源：县财政
*、工程承包范围
承包范围：本项目施工图、招投标文件、招标答疑等所示全部
工程内容。所有采购内容均严格按照施工图纸执行，若必须变更，由建
设单位项目现场负责人根据申请单位（施工单位、建设单位、设计单位、
监理单位）提交的设计变更书面资料（包含该事件涉及的所有项目内容、
原因及依据、对造价的影响），经建设单位负责人签批后，报主抓县领
，-*-
导批准后，由建设单位通知设计院工程师，设计院工程师认可方案后出
具变更图纸及说明进行设计变更方可实施。
*、合同工期
计划开工日期：以监理工程师签发的开工令为准
计划竣工日期：监理工程师签发的开工令之日起***日历天
合同工期总日历天数***天。
*、质量标准
工程质量标准：合格，符合国家质量验收备案标准
*、合同价款
*.签约合同价（含税价、暂定价）：
金额（大写）：***********元*角*分（人民币）
￥：********.**元
其中：
（*）安全文明施工费（含扬尘治理费）：
人民币（大写）********元*角*分
（*）规费：
人民币（大写）***********元*角*分
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）*元整
（*）暂列金额：
，-*-
人民币（大写）*元整
（*）税金：
人民币（大写）************元*角*分
*.结算形式：合同价加设计变更调整价加额外工程签证调整价（最终结
算价以审计部门审核后的造价为准）
*.承包人项目经理：刘晓笛注册证书编号：豫************
*、组成合同的文件
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件
组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和
修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及
其附件须经合同当事人签字或盖章。
，-*-
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金
并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工
程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承
担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不
再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县先进制造业开发区签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的
组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包
，-*-
人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
，-*-
第*部分通用条款
详见：**—****—****
，-*-
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：（*）本合同协议书；（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同
条款；；（*）技术标准、规范及有关技术文件；（*）招标文件及招
标答疑及补遗书（包括图纸、工程量清单）；（*）已标价工程量清单
或预算书；（*）其他合同文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：荣泰工程管理咨询有限公司；
资质类别和等级：工程监理综合资质；
联系电话：，/；
电子信箱：，/；
通信地址：，/。
*.*.*.*设计人：
名称：****城市建设勘察设计院有限公司；
资质类别和等级：市政设计、建筑设计、城乡规划、工程监理、工
程咨询、工程造价、工程测绘等*类甲级资质；公路设计、风景园林设
计、新能源发电设计、人防设计、工程勘察等*类乙级资质。
，-*-
联系电话：，/；
电子信箱：，/；
通信地址：，/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中
华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民
共和****法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量
管理条例》等现行相关法律法规。。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：
以技术规范中各有关部分所列标准、规范为准。技术规范若有未指
明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范，费用由承包人承担。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不予提供，如果需要由
承包人自行购买；
发包人提供国外标准、规范的份数：不予提供，如果需要由承包人
自行购买；
发包人提供国外标准、规范的名称：不予提供，如果需要由承包人
自行购买。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
无。
*.*合同文件的优先顺序
，-*-
合同文件组成及优先顺序为：（*）本合同协议书；（*）中标通知
书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通
用合同条款；；（*）技术标准、规范及有关技术文件；（*）招标文
件及招标答疑及补遗书（包括图纸、工程量清单）；（*）已标价工程
量清单或预算书；（*）其他合同文件。。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限、数量：正式开工前*天，本
工程设计图由发包人保管并发放，免费向承包商提供*套图纸。承包人
需要更多时，自行复印。
*.*.*现场图纸准备
本工程设计图由发包人保管并发放，免费向承包商提供*套图纸。
承包人需要更多时，自行复印。在任何情况下，承包人不得将发包人提
供的图纸和相关文件转送给第*方。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、
证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书
面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县先进制造业开发区综合服务中
心***室；
发包人指定的接收人为：文宏昌。
承包人接收文件的地点：****省郑州市金水区创科路与鸿儒路交
叉口金科智慧谷**号楼***房间；
，-*-
或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场
地。。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收后**天内承包
人递交结算书给发包人。承包人逾期递交结算书，每逾期*天罚款****
元，最高不超过合同价的**%。。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：排水管道工程*年，电气管线工程*年，
其他工程为*年（从竣工验收合格之日起计）。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项
目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不
，-**-
得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）/%的工程款；
（*）其他方式:按审定结算价的*%。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计
算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：，/，。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体
结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，
为*年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为*年；
*、建筑物的照明电气安装工程为*个月；
-**-
*、室外道路为*年；
*、绿化*年包栽包活。
（从竣工验收合格之日起计）。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：如在保修期内
发生工程质量问题，承包人应即时派人维修，承包人接到通知后*
日内不派人维修的，发包人可以委托其他人员维修，所需的修理费
在质量保证金中直接扣除。保证金不足以支付修理费的，承包人应
当按照发包人所支付的修理费向发包人支付。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知；
（*）因发包人原因未能按约定支付合同价款；
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工；
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包
人无法复工；
（*）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同义务。
发包人违约的其他情形：/。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违
，-**-
约责任：按通用条款执行。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
按通用条款执行。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被
取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同
约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约
责任：按通用条款执行。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
按通用条款执行。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包
人无法复工的违约责任：按通用条款执行。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后
发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解
除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
（*）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺
延的工期竣工；
（*）承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（*）不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
-**-
（*）私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或
部分义务转移给其他人;
（*）未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设
备、临时设施或材料撤离施工场地;
（*）使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒
绝清除不合格工程;
（*）未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期
造成工期延误;
（*）缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责
任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补;
（*）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合
同;
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
*、赔偿损失。
*、支付违约金。
*、采取补救措施。
*、继续履行。
计算方式：如果合同约定的或者守约方要求的违约金没有明显高于
或者低于实际损失，就以该金额为准，如果高于或者低于实际损失的
**%，双方都可以要求人民法院予以调整。
**.*.*因承包人违约解除合同
，-**-
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包
人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承
包人承担。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情
形：按通用条款执行。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内
完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应当为建设工程和施工场地内
的自有人员、设备及第*方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已
包含在总价内：质（安）监部门要求的意外伤害保险，因未办理保险所
造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按相关规定执行。
**.*通知义务
，-**-
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按相关规定执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
否，。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
-**-
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：****县先进制造业开发区管理委员会
承包人（全称）：****
为保证****县先进制造业开发区纬*路(*铝路至经*路)建设项
目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商*
致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及
双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括道路路面形象、地基基础工程、主体结构工程、
电气管线、给排水管道、设备安装、装修工程等及双方约定的其他项
目。具体质量保修的内容，双方约定如下：本工程施工设计图设计
（含设计变更）的全部内容（具体内容见施工图纸）。
*、质量保修期
质量保修期从工程交工验收合格之日起计算。分单项交工验收合格
的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质
量保修期如下：
*、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设
计文件规定的该工程的合理使用年限;
，-**-
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，
为*年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为*年；
*、建筑物的照明电气安装工程为*个月；
*、室外道路为*年；
*、绿化*年包栽包活。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起
**小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委
托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
*、发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事
故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主要设备的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包
人应承担损害赔偿责任。
*、对于涉及安全的质量问题，应当按照行业主管的规定，立即向当
地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有
相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
，-**-
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后**个工作日内，将剩余保修金返还承包
人。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：如在保修期内发生工程质量问
题，承包人应即时派人维修，承包人不在约定期限内派人维修的，发包
人可以委托其他人员修理，所需的保修金在逐年拨付的工程款中直接扣
除。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双
方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人：法定代表人（签章）：
委托代理人：委托代理人：
****年*月**日****年*月**日
，-**-
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
