(****-**)
建设工程监理合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
*协议书
委托人(全称):****区实验小学
监理人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方
就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致,订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称:****区实验小学改扩建项目
*.工程地点:****区实验小学;
*.工程规模:扩建建筑面积*****㎡
*.工程概算投资额或建筑安装工程费:********.**元。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书;
*.成交通知书;
*.响应文件;
*.专用条件;
*.通用条件;
*.附录,即:
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组
成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名:赵小亮,身份证号码:
******************,注册号:********。
*、签约酬金
签约酬金(大写):********元整(¥******元)。
执行秦财评审【****】***号文件,最终结算总价不得超过中标
金额******元,以财政局审评后的金额为准。
包括:
*.施工期监理酬金;
*.保修期监理酬金;
*、期限
*.监理期限(施工期):
监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止。
*.相关服务期限:
(*)勘察阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日
止。
(*)设计阶段服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日
止。
(*)保修阶段服务期限以实际发生为准。
(*)其他相关服务期限自/年/月/日始,至/年/月/日
止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服
务。
*.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提
供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间:****年*月**日。
*.订立地点:****区实验小学。
*.本合同*式*份,具有同等法律效力,双方各执*份。
委托人:****区实验小学(盖章)监理人:****正平工程监理工程有
限公司(盖章)
住所:****区海*路*号住所:****市海港区和平大街
***号***号
邮政编码:******,邮政编码:******
法定代表人:(签字或盖章)法定代表人:(签字或盖章)
开户银行:****银行****支行开户银行:****银行股份有限公
司玉峰里支行
账号:******************账号:******************
电话:****-*******,电话:****-*******
传真:****-*******,传真:****-*******
电子邮箱:*********@**.***电子邮箱:*******@***.***
*通用合同条款
执行《工程建设监理合同》(**-****-****)标准条件。
*专用合同条款
*.定义与解释
*.*解释
*.*.*本合同文件除使用中文外,还可用/。
*.*.*约定本合同文件的解释顺序为:/。
*.监理人义务
*.*监理的范围和内容
*.*.*监理范围包括:本工程施工及保修阶段的监理工作。
*.*.*监理工作内容还包括:执行合同通用条款*.*.*。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括:现行国家有关规范标准及****省现行
有关规定,施工图纸及有关技术资料,工程施工合同等。
*.*.*相关服务依据包括:/。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形:按通用条款约定,监理人
不得擅自更换项目监理机构人员,具体规定详见本合同补充条款。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围:依据现行法律、法规、及相关政
策,完成被监理工程施工阶段、保修阶段涉及的全部监理任务。
在涉及工程延期/天内和(或)金额/*元内的变更,
监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:执行合
同通用条款*.*.*,报发包人批准后生效。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专
项报告)、时间和份数:由委托人与监理人另行协商确定。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:委托
人。
监理人应在本合同终止后**天内移交委托人无偿提供的房
屋、设备,移交的时间和方式为:经发包人代表确认。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为:****。
*.*答复
委托人同意在*天内,对监理人书面提交并要求做出决
定的事宜给予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定:/。
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定:/。
*.支付
*.*支付货币币种为:人民币,比例为:/,汇率为:/。
*.*支付酬金
*.*.*监理费预付款
进场后,支付合同金额**%。
*.*.*监理费进度款
进度款按照****区财政拨款进度支付,最终结算价以财政
决算审计为准。
*.*.*如出现专用条款中*.*项中约定的事项,涉及的数额经发
包人、监理人确认后在当月应支付监理费进度款中扣除并在监理费
用结算时予以核减。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件:双方签字盖章后生效。
*.*变更
*.*.*除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,
附加工作酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协
议书约定的监理与相关服务期限(天)。
*.*.*附加工作酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正
常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)。
*.*.*正常工作酬金增加额按下列方法确定:
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×
正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减
少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相
同比例的酬金。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时,可提交仲裁委员会进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第(*)种方式:
(*)提请仲裁委员会进行仲裁。
(*)向/人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为/%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限:/。
监理人申明的保密事项和期限:/。
第*方申明的保密事项和期限:/。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的
有关监理与相关服务的资料的限制条件:/。
*.补充条款
*.*保修期监理期限:
监理单位应按照《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质
量保修办法》规定的分部工程的保修期内进行监理回访、观察。保
修期满的分部工程质量情况,无问题时分别签署保修期满证书;对
仍处在保修期中的分部工程如地基基础工程和主体工程等正值保修
年限之内,仍要继续进行回访、观察,检测,发现问题及时处理,
直至该单位工程的合理使用年限期满为止。保证在合理的使用年限
之内,其结构的安全性,及使用的功能达到业主的要求。
*.*监理日志
《监理日志》是记录工程施工过程文件的重要组成文件,监理人
应按《监理日志》记录要求记录相关内容,内容必须保证完整真实,
包括但不限于下列主要内容:*)天气和施工环境情况。*)当日施
工进展情况。*)当日监理工作情况,包括旁站、巡视、材料、见证
取样、平行检验等情况。*)当日存在的问题及处理情况。*)重点
节点留影像资料。*)日期记录人等要素要写全。*)其他有关事项。
《监理日志》*式*份,*经记录不得擅自涂改。每月**日将当月
*份《监理日志》上交发包人代表审核后由发包人存档备查。
*.*监理人应按投标时承诺的监理机构人员组建施工现场项目监
理机构,人员名单详见后附表。发包人按以下原则对项目监理机构
实际到场人员进行考核:
*.*.*监理人需要更换项目总监,应提前**天书面通知委托人,
通知中应当载明继任项目总监的注册执业资格、管理经验等资料,
经委托人书面同意后方可更换项目总监,未经委托人书面同意,监
理人不得擅自更换项目总监。监理人擅自更换项目总监的违约责任:
按合同价款的*分之*/天予以核减。
*.*.*监理人擅自更换主要监理人员(总监代表、专业监理工程
师)的违约责任:总监代表按合同价款的*%/天予以核减;专业监
理工程师按合同价款的*%/天予以核减。主要监理员(总监代表、
专业监理工程师)擅自离开施工现场的违约责任:按合同价款的*
分之*/天予以核减。
*.*.*委托人有权书面通知监理人更换其认为不称职的项目总
监,通知中应当载明要求更换的理由。监理人应在接到更换通知后
**天内向委托人人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍
要求更换的,承包人应在接到第*次更换通知的**天内进行更换,
并将新任命的项目总监的注册执业资格、管理经验等资料书面通知
发包人。监理人无正当理由拒绝更换项目总监的违约责任:发包人
以书面形式向监理人说明更换理由,*周内如不更换以合同价款的
*分之*/天予以核减;**天内仍不更换,按合同价款的*%/天
予以核减。
*.*.*委托人对于监理人项目监理部人主要人员(总监代表、专
业监理工程师)的资格或能力有异议的,监理人应提供资料证明被
质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。委
托人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的项目监理部人主
要人员(总监代表、专业监理工程师),监理人应当撤换。监理人无
正当理由拒绝撤换监理部主要人员(总监代表、专业监理工程师)
的违约责任:委托人以书面形式向监理人说明更换理由,*周内如
不更换以合同价款的*分之*/天予以核减;**天内仍不更换,按
合同价款的*%/天予以核减。
*.*.*项目总监每个月在施工现场的时间要求:每月不低于**
天。项目总监未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按合同价
款的*分之*/天予以核减。
*.*.*监理人主要人员(总监代表、专业监理工程师)离开施工
现场的批准要求:*日内口头报请发包人;超过*日需以书面形式报
请发包人。未履行相关报批手续视为监理人擅自更换主要监理人员,
违约责任同*.*.*
*.*.*因上述监理人违约造成监理费用的核减,经委托人与监理
人双方确认后在当月监理费支付时扣除并在监理费用结算时核减。
*.*本项目接受国家机关审计。
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段:/。
*-*设计阶段:/。
*-*保修阶段:/。
*-*其他(专业技术咨询、外部协调工作等):/。
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
*.工程技术人员 |
|
|
|
*.辅助工作人员 |
|
|
|
*.其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
*.办公用房 |
|
|
|
*.生活用房 |
|
|
|
*.试验用房 |
|
|
|
*.样品用房 |
|
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的资料
名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
*.工程立项文件 |
* |
合同签订后 |
|
*.工程勘察文件 |
* |
合同签订后 |
|
*.工程设计及施工图纸 |
* |
合同签订后 |
|
*.工程承包合同及其他相关合同 |
* |
合同签订后 |
|
*.施工许可文件 |
* |
合同签订后 |
|
*.其他文件 |
|
|
|
*-*委托人提供的设备
名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
*.通讯设备 |
|
|
|
*.办公设备 |
|
|
|
*.交通工具 |
|
|
|
*.检测和试验设备 |
|
|
|
|
|
|
|