****区巨各庄镇查子沟村供水工程
合同书
发包人：****市****区巨各庄镇人民政府
承包方：****华昊永利水电工程有限责任公司
签订时间：****年**月**日
目录
合同协议书
中标通知书，*
投标函及投标函附录，*
专用合同条款*
通用合同条款，**
技术标准和要求（合同技术条款）**
**
图纸
**
已标价的工程量清单，
****项目廉政合同**
安全生产协议书。**
非道路移动机械使用承诺书。**
****市****项目保障农民工工资支付工作承诺书.**
合同协议书
****市****区巨各庄镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****区巨
各庄镇查子沟村供水工程（项目名称），已接受****华昊水利水电工程有限责任公司（承包
人名称，以下简称“承包人”）对****区巨各庄镇查子沟村供水工程（项目名称）/（标段
名称）的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（**）****项目廉政合同、安全生产协议书、非道路移动机械使用承诺书、水利施工
企业农民工工资承诺书；
（**）经双方确认进入合同的其他文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）*************元*角整（¥*******.*
元）。最终结算价款以决算评审审定金额为准。
*.合同形式：固定单价。
*.承包人项目经理：
姓名：吴岸珊职称：/
身份证号：******************
建造师执业资格证书号：****************************
建造师注册证书号：京****************
建造师执业印章号：京****************（**）
安全生产考核合格证书号：京建安*（****）*******
*.工程质量符合合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，计划开工日期为****年**月**日，计划完工日期为：
****年*月**日，工期为***天。
**.本协议书*式份，合同双方各执*份。
**合同来尽事真方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分
发包人：（盖单承包人：（单位章）
**
法定代表人或其委托代大签字
法定代表人或其委托代理人：（签字）签字
年**月**日
中标通知书
中标通知书
****华昊水利水电工程有限责任公司
你方于****年**月**日**时**分**秒所递交的****区巨各庄镇查子沟村供水工程****区巨各
庄镇查子沟村供水工程投标文件经评标委员会评审，己被我方接受，被确定为中标人
中标价：*******.*元。
工程质量：符合合格标准
工期：***天。
项目经理：吴岸珊。
请你方在接到本通知书后的**日内到****市****区巨各庄镇人民政府与我方签订合同，在此
之前按招标文件第*章“投标人须知”第*.*款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人：****市宿云区巨各庄镇人民政府（盖单位电子印章）
法定代表人：*人电子印章）
****年**月**日
投标函及投标函附录
、投标函及投标函附录
（*）投标函
****市****区巨各庄镇人民政府（招标人名称）：
*.我方己仔细研究（****区巨各庄镇查子沟村供水工程（****区巨各庄镇查子沟村供水工程））招
标文件的全部内容（招标项目编号：********************），愿意以人民币（大写）*********
****元*角整元（￥*******.*元）的投标总报价，工期***日历天，按合同约定实施和完成承包
工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合合格标准
*.我方承诺投标有效期为自投标截止日起**天，在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标
文件
*.随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币（大写）元（￥*元）
*如我方中标：
（*）我方承诺在收到中标证知书后中标电海书规定的期限内与你方签订合同
（*）随同本投标函递交的投程函附录属于合同文件的组成部分
（*）我方承诺按照招标文件规定向你方通交履约担保：
（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程
（*）我方拟派的项目经理：吴岸，身份证号：******************
品
*我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章“投标人须知”
第*.*.*款规定的任何*种情形。
*./(其他补充说明）：
投标人：****华吴.*行水电工程有限有任公司（盖单位电子印章）
地址：****窖云区兴盛南路*号
网址：****:/**-******.***
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：：******
****年**月**日
*****
****
*
（*）投标函附录
| 序号 |
条款名称 |
合同条款号 |
约定内容 |
备注 |
|
项目经理 |
通用合同条款第*.*.*.*目 |
姓名：吴岸 |
|
|
项目经理 |
通用合同条款第*.*.*.*目 |
姓名：吴岸 |
|
| * |
缺陷责任期（工程质量保修期） |
专用合同条款第*.*.*.*目 |
*年 |
**个月 |
| * |
分包 |
专用合同条款第**款 |
不进行工程分包 |
请投标人选择 |
|
|
|
每延误工期*天，支付违约 |
每延误工期*天 |
|
|
|
每延误工期*天，支付违约 |
支付违约金为 |
|
逾期完工违约金金额 |
专用合同条第**.*款 |
金为签约合同价的*% |
签约合同价的 |
|
逾期完工违约金金额 |
专用合同条第**.*款 |
|
*.*% |
| * |
逾期完工违约金限额 |
专用合同条款动**.*款 |
签约合同价的*% |
|
| * |
逾期完工违约金限额 |
专用合同条款动**.*款 |
签约合同价的*% |
|
|
工程预付款 |
专用合同条款第**.*.*项 |
签约合同价的**% |
*次性支付给承 |
|
工程预付款 |
专用合同条款第**.*.*项 |
签约合同价的**% |
包人 |
|
|
|
工程预付款在最末*次工程 |
|
|
工程预付款的扣回与还清 |
专用合同条款第**.*.*项 |
进度款付清前扣回方式* |
|
|
工程预付款的扣回与还清 |
专用合同条款第**.*.*项 |
|
|
| * |
质量保证金 |
专用合同条款第**.*.*项 |
工程价款结算总额* |
|
| * |
质量保证金 |
专用合同条款第**.*.*项 |
工程价款结算总额* |
|
*
注：投标人应按招标文件中相应的条款填写以上门容，，将能导致其投标被否决。
投标人：****水和工产有限责任公司（盖单位电子印章）
****年**月**日
专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市****区巨各庄镇人民政府。
*.*.*.*承包人：****华昊水利水电工程有限责任公司。
*.*.*.*分包人：/。
*.*.*.*监理人：。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：**个月。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（*）合同协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（**）****项目廉政合同和安全生产协议书；
（**）经双方确认进入合同的其他文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达****市****区巨
各庄镇人民政府。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人按照施工图纸现场确认的范围。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人如需招标图纸所示范围之外的施工临
时用地，由承包人在投标施工组织计划中列出用地计划，监理人批准后由承包人自行解决。
*.*其他义务
发包人负责本合同项目实施与其它相关合同项目以及外部环境之间的统*协调。
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（*）按第*.*款约定，批准工程的分包；
（*）按第*.*款和*.*款的规定，批准人员的更换；
（*）按第**.*款、第**.*款的规定，确定延长工期；
（*）按第**.*款的规定，作出暂停施工的指示；
（*）按第**条的规定，作出任何变更；
（*）按第**.*款的规定，作出索赔的处理；
（*）合同范围变更以及重大技术变更；
（*）采用新技术、新材料、新工艺；
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的*切费用。
（*）承包人应按照****市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要
求，在相关区域禁止使用不符合第*阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘机、
装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣刨机、钻机、打桩机、
起重机等），否则，将自行承担相应法律后果和*切处罚。工程开工前及实施过程中，承包
人应做好非道路移动机械的维护保养，其*切费用包含在相应工程项目总价或单价中。
（*）承包人应按照《****市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，使用
在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，否则，将自行承担相应法律后
果和*切处罚。
（*）承包人应加强扬尘污染防治技术措施应用。规模以上水务施工项目，同步安装颗粒
物在线监测、视频监测系统，与相关执法部门共享。
承包人应按照国家及****市的有关规定，制定切实可行的扬尘污染防治措施，全面负责
施工现场扬尘污染防治工作。工程实施过程中，接受有关部门的监督管理。同时，承包人对
审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在
专用合同条款中约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承
包人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，协商成立争
议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报
告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人
和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交*份
答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀
请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进
*步提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受
任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期
间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争
议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评
审意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束
前应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人
民法院提起诉讼。
技术标准和要求（合同技术条款）
*.施工规范、规程
(*)《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》（**／*****.*-****）；
(*)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（*****－****）；
(*)《水利水电建设工程验收规程》（*****-****）。
*.相关服务的规程或规定
执行国家、****市、行业管理部门有关的规程及规定要求。
*.招标人关于监理与相关服务的管理要求
满足国家、****市、行业管理部门的管理要求。满足招标文件规定的相关要求。
*.工程技术资料
详见另册“施工图”。
图纸
（另行成册）
已标价的工程量清单
（另行成册）
****项目廉政合同
工程项目名称：****区巨各庄镇查子沟村供水工程
工程项目地址：****市****区巨各庄镇
发包人（甲方）：****市****区巨各庄镇人民政府
承包人（乙方）：****华昊水利水电工程有限责任公司
为加强****中的廉政建设，规范****项目承发包双方的各项活动，防止发生各
种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工
程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、****、施工安装和市场活动的
有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者
外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反****管理、施
工安装的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守
以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感
谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工
作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、
材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位推荐分包单位和要求
乙方购买项目工程施工合同约定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程
建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证
券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用
（*）不准接受或略示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健
身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本合同第*，*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律
法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给
乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律
法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给
甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签
署后立即生效
第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条本合同*式*份，由甲乙双方各执建份，送交甲乙双方的监督单位各*份。
乙方单位：（盖单位章
甲方单位：（盖单位章）**”
法定代表人：（签字或盖章
法定代表人：（签字或章）
地址：****市德区兴熊
地址：****市****区巨各庄镇水村西
电话：***-********
电话：***-********
日期：***日
年*
日期：**年**月**日
乙方监督单位教盖单位章
甲方监督单位：（盖单位章）*******
月日日期年月日
日期：年
安全生产协议书
工程项目名称：****区巨各庄镇查子沟村供水工程
工程项目地址：****市****区巨各庄镇
建设单位（甲方）：****市****区巨各庄镇人民政府
施工单位（乙方）：****华昊水利水电工程有限责任公司
为贯彻“安全第*，预防为主”的方针，确保****区巨各庄镇查子沟村供水工程的施工
安全，按照国务院、水利部及****市关于安全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协
商，特签订本安全生产协议书。
*、本安全生产协议书作为****区巨各庄镇查子沟村供水工程施工总承包工程合同书的
附件，与该合同具有同等效力。
*、乙方必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许可
范围内的水利工程施工，乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员
及各级管理人员应对本工程安全生产工作各负其责。
*、乙方在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）、
《水利****安全生产管理规定》（水利部令第**号）以及国家、行业、****市有关规定，
甲方将按照有关规定履行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施工过程进行安全检查及
奖惩。
*、乙方必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备足
够的安全管理人员并实行安全生产责任制，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全
度汛方案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安
全防护措施，安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。
*、乙方施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、等高架设等特种作业人员必须按
照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，
并取得特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、电气设备、起重设施等
特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。
*、乙方在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的安
全。若造成地下管线和地表构造物的损坏，乙方承担全部责任。
*、乙方在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的施
工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工
质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。
*、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按
有关规定及时上报甲方及其政府主管部门，事故责任及事故损失均由乙方负责
*、乙方所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追潮文件。
*、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方
协商处理解决。
**，本协议自签订之日起生效
**，本协议书区式甲方建份，乙方建份，合同履行期间有效
乙方：（盖单位章）
甲方盖单位章）
***:****
法定代表人或委托代理法定代表人或委托代现人：（签字）之翠
印龙
签订日期：******月**
非道路移动机械使用承诺书
****市****区巨各庄镇人民政府（发包人名称）：
我方作为****区巨各庄镇查子沟村供水工程（项目名称）工（标段名称）的承包人，作
出如下承诺：严格按照****市生态环境局关于设定禁止高排放非道路移动机械使用区域的要
求，在相关区域内，不使用不符合第*阶段及以上排放标准的非道路移动机械（包括挖掘
机、装载机、挖掘装载机、叉车、推土机、平地机、压路机、摊铺机、铣创机、钻机、打桩
机、起重机等）：严格按照《****市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的要求，
使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。否则，我方自行承担相应
法律后果和有关行政管理部门依法做出的处罚。
特此承诺
承包人（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：
****年山月*
****市****项目保障农民工工资支付工作承诺书
项目名称：****区巨各庄镇查子沟村供水工程
项目地址：****市****区巨各庄镇
承包人：****华昊水利水电工程有限责任公司
为保障农民工工资支付，作为总承包企业（专业承包企业），我单位****华吴水利水电
工程有限责任公司（承包人名称）现作出郑重承诺，保证遵守以下内容，切实维护本工程项
目中农民工的合法权益：
*、在工程项目全面实施实名制管理，按月收集并确认（工资表》《考勤表》和《施工
人员变更情况周统计表
*、按照本市有关规定按月足额支付农民工工资
*、妥善解决好工程项目的劳务、劳资纠纷。发生农民工极端或群体性讨薪突发事件
的，及时向施工项目所在地人力资源和社会保障行政部门通报情况，并配合人力资源和社会
保障行政部门、行政主管部门和公安部门协调处理。
特此承诺。
承诺人盖单位章）
法定代表人或其委托代理
日期：**年**月*日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
