****年修订版
****省建设工程施工合同
****省住房和城乡建设厅
制定
****省市场监督管理局
—*—
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合
法权益,依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华
人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,结合住房城乡建设部、国家
市场监督管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****),
结合我省实际情况,特制定《****省建设工程施工合同(示范文本)》(以
下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问
题说明如下:
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、补充条
款*部分组成。
(*)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条,主要包括:工程概况、合同工期、
质量标准、签约合同价与合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺
以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义
务。
(*)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》《中华人民
共和国建筑法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合
同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条,具体条款分别为:*般约定、发包人、承包
人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与
设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工
程试车、工程结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力和情势变更、保险、
—*—
索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关
要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(*)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修
改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情
况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用
专用合同条款时,应注意以下事项:
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致;
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特
殊要求,避免直接修改通用合同条款;
*.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合
同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、
修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
(*)补充条款
补充条款是合同当事人针对《示范文本》通用条款及专用条款未约定
事项,结合本合同所涉工程项目实际情况进行的特殊约定。补充条款约定
事项不得违反国家法律、行政法规的强制性规定。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装
工程、****等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工
程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约
定承担相应的法律责任及合同权利义务。
—*—
目录
第*部分合同协议书
*、工程概况
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
—*—
*.安全文明施工与环境保护
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**工程结算
**.缺陷责任与保修
**.违约
**.不可抗力和情势变更
**.保险
**.索赔
**.争议解决
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.发包人
*.承包人
*.监理人
*.工程质量
*.安全文明施工与环境保护
—*—
*.工期和进度
*.材料与设备
*.试验与检验
**.变更
**.价格调整
**.合同价格、计量与支付
**.验收和工程试车
**.工程结算
**.缺陷责任期与保修
**.违约
**.不可抗力和情势变更
**.保险
**.索赔
**.争议解决
第*部分补充条款
附件
协议书附件:
专用合同条款附件:
工程质量保修书
*、工程质量保修范围和内容
*、质量保修期
*、缺陷责任期
—*—
*、质量保修责任
*、保修费用
*、双方约定的其他工程质量保修事项:/。
履约担保
预付款担保
支付担保
*、保证的范围及保证金额
*、保证的方式及保证期间
*、承担保证责任的形式
*、代偿的安排
*、保证责任的解除
*、免责条款
*、争议解决
*、保函的生效
—*—
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市淯溪镇人民政府
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****市****年第*批乡村建
设示范村建设项目(春新村)工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****市****年第*批乡村建设示范村建设项目(春新村)。
*.工程地点:****市淯溪镇春新村。
*.工程立项批准文号:****市发展和改革局以当发改审批[****]**号。
*.资金来源:财政资金及地方自筹。
*.工程内容:公路提档升级工程全长*.*公里,加****安全防护栏杆,沿线
**户建筑外立面改造*****㎡。新建*处总面积为***.**㎡公厕。
*.建筑面积:/。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:
工程量清单范围内的所有内容(详见工程量清单)。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日。
计划竣工日期:****年**月**日。
工期总日历天数:***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家现行施工验收规范合格等级标准。
—*—
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)************元*角*分(¥*******.**元);
采用*般(*般或简易)计税法,适用增值税税率为*%,不含税价款
为人民币(大写)************元*角*分(¥*******.**元),应
缴增值税税金为人民币(大写)***********元*角*分
(¥******.**元)。
其中:
(*)安全文明施工费(含税):
人民币(大写)***********元整(¥******.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额(含税):
人民币(大写)/(¥/元);
(*)专业工程暂估价金额(含税):
人民币(大写)/(¥/元);
(*)暂列金额(含税):
人民币(大写)/(¥/元);
若本合同履行期间发生增值税税率调整,则调整方式按国家有关规定执行。
*、合同价格形式:固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理:陈习松。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
—*—
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属
于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和
安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市淯溪镇人民政府办公室签订。
**、补充协议
—**—
附件**:
支付担保
/(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与/,(发包人名称)(以
下称“发包人”)于/年/月/日签订了/(工程名称)《建
设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就
发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供
如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质
量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的/%,数额最
高不超过人民币元(大写:/)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工
程款支付完毕之日后/日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意
后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定
—***—
向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知
及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要
求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你
方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,
需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材
料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无
条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责
任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本
保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函
保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日
起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形
的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起/
个工作日内,将本保函原件返还我方。
—***—
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责
任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包
人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我
方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此
而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受
本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责
任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,
协商不成的,按下列第/种方式解决:
(*)向/仲裁委员会申请仲裁;
(*)向/人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章
之日起生效。
—***—
担保人:,/,(盖章)
法定代表人或委托代理人:/,(签字)
地址:,/
邮政编码:,/
传真:,/
/年/月/日
—***—
(盖章)/ |
法定代表人或委托代理人:(签字)/ |
/ |
/ |
/年月///日 |
附件**:
**-*:材料暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—***—
**-*:工程设备暂估价表
序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—***—
**-*:专业工程暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |
—***—
附件**:
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有
关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证
工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,****
市****年第*批乡村建设示范村建设项目(春新村)(项目名称)发包人
****市淯溪镇人民政府(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位****
辰罡建设工程有限公司(以下简称“承包人”),特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关
规定。
(*)严格执行****市****年第*批乡村建设示范村建设项目(春新村)
施工合同文件,自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的
商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反
工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电
话,监督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠
正的权利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举
报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵
重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的
费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不
得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧
嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料
设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推
销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各
种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有
价证券、贵重礼品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单
位或个人支付的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱
乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和
高档办公用品等。
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有
关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事
责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有
关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予
以赔偿;情节严重的,发包人建议交通主管部门给予承包人*至*年内不
得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督
执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上
级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围
内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收
后止。
*.本合同作为****市****年第*批乡村建设示范村建设项目(春新
村)施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方
签署后立即生效。
甲方(盖章):,乙方:(盖章):
法定代表人(签字或盖章):,法定代表人(签字或盖章):
联系电话:,联系电话:
签订时间:年月日,签订时间:年月日