**-****—****
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
第*部分协议书
*
发包人（全称）：****县凤羽镇人民政府（以下简称甲方）
承包人（全称）：****（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工
程施工事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****威士忌生产及游客体验中心供用电工程。
工程地点：****县凤羽镇振兴村、凤翔村。
工程内容：（*）线路部分：****酒厂变新建*回****线路“*”接点：
新建****线路“*”接****玉凤线#**-#**杆段新建**分支塔，沿东南方向
架设至**塔，共计*基铁塔。对****玉凤线***号杆进行拆除，新建线路长
*.*****;
（*）电缆部分部分：本工程从新建**号塔电缆下塔入地沿酒厂进厂路绿
化带接至新建酒厂****酒厂变，长*.****；
（*）光缆部分：起于****凤羽变，止于新建****县威士忌生产及游客体
验中心****酒厂变的****、*****线路的电气、结构本体工程的设计，线路路
径全长*.*****;
（*）*次保护：本期工程更换原****玉凤线间隔常规保护装置为*端光差
保护装置，装置参数及型号需保持*侧*致，同时因****玉湖变增容改造工程
已考虑本项目间隔建设规划并配置安装了*套南京南瑞继保电气有限公司生产
的***-******型*端光差保护装置，因此在****凤羽变电站侧及****凤羽威
士总酒厂侧需各配置*套与****玉湖变电站装置参数及型号*致的*端光差保
护装置；
（*）光设备：****凤羽变电站：（*）****凤羽变***********光设备现
状预留*个空槽位，本期在该槽位上新增*块*路***-*光线路板（*-*.*，**）
光接口板和*个**.*光模块，对接****凤羽酒厂变大理地区*网*******系
列光设备。（*）配置**芯***配线单元*套。
工程立项批准文号：****县发展和改革局洱发改投资[****]**号文件批
准建设。
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：铁塔组立、导线展放、电缆敷设。（祥见工程量单）
*、合同工期
开工日期：****年*月中日
凌工日期：****年*月**日
合同工期总日历天数***天，具体开工时间以开工令为准。
*、质量标准
工程质量标准：满足国家规定、行业现行相关质量验收标准的要求，确保
工程*次性验收合格并通过产权部门的验收。杜绝重大设备*般及以上质量事
故，确保工程无永久性缺陷，施工质量及资料达到国家标准。
*、合同价款
金额（大写）：工程概算：************元**分（小写）￥：
*******.**元
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、中标通知书
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、招标文件
*
*、投标书及其附件
*、标准、规范及有关技术文件
*、承包人的中标清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们
的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担
工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当
支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间：*****年*月*日
合同订立地点：****县凤羽镇人民政府
本合同双方约定签字签章后生效。
新
发包人：公章）承包人：（公章）
住所：****县凤羽镇凤翔村住所金华镇东门社区
法定代表人：法定代表人：*
社培*
委托代理人：委托代理人：
电电话：****-*******电话：***********
传传真：真：****-*******真：
开户银行：****农村商业银行开户银行：中国农业银行股份有
凤羽支行限公司剑川县支行
账账号：****************账号：*****************
邮政编码：******邮政编码：******
*
通用条款执行《建设工程施工合同示范文本（**-****-****）》
第*部分专用条款
、词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：按第*部分“协议书”第*条合同文件组成及
排列顺序。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，还使用语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共
和国合同法》和现行国家和地方法律、法规和规章。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：按国家颁布的现行施工验收规范和承包人投标文
件《施工组织设计》中所列规范、标准、条例
发包人提供标准、规范的时间：
国内没有相应标准、规范时的约定：按工程技术相关规定执行
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数无
无
发包人对图纸的保密要求：
使用国外图纸的要求及费用承担：无
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：达彦青职务：监理员
发包人委托的职权：现场质量问题，进度、进场材料检验、资料同步等问题。
需要取得发包人批准才能行使的职权：
*
*.*发包人派驻的工程师
姓名：张培勋职务：副副镇长
职权：协调现场有关事宜，负责项目整体施工质量、技术、进度、工程量
变更等的总协调、把关
*.*、承包人派驻的项目经理
姓名：段金禄职务：机电工程*级
*、发包人工作
*．*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通
(*）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前*天，资料的准确性由承
包人负责调查核实，发包人负责配合
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人在开工
前协助发包人办理。
（*）水准点与座标控制点交验要求：开工前*天以书面形式交给承包人，进
行现场交验，并做交验记录
（*）图纸会审和设计交底时间：
(*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建
筑）、古树名木的保护工作：按《通用条款》规定执行。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：双方协调解决
*.*发包人委托承包人办理的工作：无
*、承包人工作
*.*承包大应按约定时间和要求，完成以下工作：
*
（*）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
无。
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月**日提供下月进度计划和
当月进度统计表
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建
设行政管理部门和相关部门要求，自行承担这些工作（如警卫）和提供相应设
施（如护板、围栏等），以保护公共安全，并提供方便。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：发包
人协助办理，费用由承包人承担。
(*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人保护至工程交付发
包人，已验收合格日期为准，保护期间费用由承包人承担。承包人报送验收资
料*个工作日给予验收，如延期验收，保护费用，由发包人负责
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树
名木的保护要求及费用承担：由于施工中引起对周围建筑物、构筑物造成损坏
的由承包人负责，费用由发包人承担。
（*）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地符合环境卫生管理的有关规
定，承担发生的费用；承担在自身原因违反有关规定造成的损失；
（*）双方约定承包人应做的其他工作：承包人在工程完工后提交完整的工程
结算资料*套及详细的施工相片资料*套。
*、施工组织设计和工期
*、进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人提
交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工前*天。
工程师确认的时间：承包人提交后*天内。
*.*群体工程中有关进度计划的要求：
*、工期延误
*．*双方约定工期顺延的其他情况：
承包人应在合同期限内按要求完工，如有发生，甲乙双方协商解决。
*、质量与验收
*、隐蔽工程和中间验收
*．*双方约定中间验收部位：施工完成后，由甲方、乙方双方同时进行
检验合格后方进行下道工序施工
*、工程试车
*.*试车费用的承担：
：
*、安全施工
*、按相关规定，施工现场应安全生产，文明施工。
*、承包人应严格按安全生产相关规程、规范施工，确保安全生产。所发生
的安全事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
*、合同价款与支付
*、合同价款及调整
*.*本合同价款采用固定综合单价方式确定。
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无
风险费用的计算方法：无
风险范围以外合同价款调整方法：无
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：设计变更时，工程量双方签证
认定后，按中标单价进行结算，无中标参考价的按相关定额或双方约定结算。
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无
*.*双方约定合同价款的其他调整因素：无
*、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同
签订后施工机械及人员进场后*天内，预付工程总价金额的**%。扣回工程款的
时间、比例：按实际情况扣回。
*、工程量确认
*.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月**日向发包人报
当月的形象进度和工程量月报，经发包人派驻工程师审核后，送发包人批准。
*、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
（*）工程款以转账形式支付至专用账户，专款专用，承包人资金使用必须
按发包人的相关资金行业规定执行。
（*）施工期间工程按进度的**%付款；工程款支付到合同总价款的**%开
始抵扣预付款，工程款支付到合同总价款的**%时停止支付；工程竣工验收，待
相关审计部门审计结算结束、承包人提交工程档案、工程质量达到承诺标准后
*个月内，支付到合同总价款（审计结算价）的**%，余下合同总价款（审计结
算价）的*%作为保修金，工程竣工验收保修期满无缺陷后支付。
（*）履约保证金按相关规定缴纳，在合同期内工程完工后如数退还，不计
利息。
（*）承包人按地方水电部门管理规定，依据装表计量自行缴纳水费。
*、材料设备供应
*、发包人供应材料设备：无
*.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如
下：
（*）材料设备单价与*览表不符：（材料、设备由承包方采购）。
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：材料进场按规
范要求执行，并经质监部门检验合格后方可用于工程
（*）承包人可代为调剂串换的材料：需经甲方派驻工程师及设计人员许可，
质监部门认可方可执行。
*
(*）到货地点与*览表不符：承包方根据现场平面布置确定。
（*）供应数量与*览表不符：承包方自行确定。
（*）到货时间与*览表不符：承包方自行确定。
*.*发包人供应材料设备的结算方法：
*、承包人采购材料设备
*．*承包人采购材料设备的约定：_应符合规范、标准以及相关文件规
定，并按规定送检检验合格后方可用于工程。
*、工程变更
须由甲方派驻工程师提出审核意见，涉及工程量变更必须先由承包单位提
出变更资料，由发包人审定方可变更作为结算依据。
*、凌工验收与结算
*、凌工验收
*.*承包人提供竣工图的约定：酸工**天内，提供档案资料*套。
*.*中间交工工程的范围和竣工时间：无。
*、竣工结算
工程竣工验收，待工程审计审定结算（竣工结算按照通用条款**条执行）
承包人提交工程档案、工程质量达到承诺标准后，支付到合同总价款的**%，余
下合同总价款的*%作为保修金，工程竣工验收保修期满后支付，经复验，无缺
陷后支付。
*、违约、索赔和争议
*、违约
*.*发包人违约
*.*.*发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的；
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
*
（*）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（*）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（*）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（*）按照合同约定应退还的质量保证金；
（*）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成*致的，按照第**条【争议解决]
的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和
移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必
要条件。
*.*承包人违约
*.*.*承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（*）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（*）承包人违反第*.*款【材料与设备专用要求]的约定，未经批准，私
自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
的；
（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修
复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包
人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
*
*.*.*承包人违约的责任：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）
延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任
的承担方式和计算方法。
*.*.*因承包人违约解除合同：除专用合同条款另有约定外，出现第**.*.*
项[承包人违约的情形]第（*）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知
后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，
发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用
承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名
义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。
发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
*.*.*因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后**天内完成
估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（*）合同解除后，按第*.*款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成
工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时
工程等的价值；
（*）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（*）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（*）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清
理和撤离；
（*）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，
结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付
款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成*致
的，按照第**条【争议解决]的约定处理。
*.*.*采购合同权益转让
**
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订
的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知
后**天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
*.*第*人造成的违约
在履行合同过程中，*方当事人因第*人的原因造成违约的，应当向对方
当事人承担违约责任。*方当事人和第*人之间的纠纷，依照法律规定或者按
照约定解决。
*、争议
*.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决。
（*）请建设主管部门调解；
（*）采取第*_种方式解决，并约定向****县仲裁委员会提请仲裁或向
****县人民法院提起诉讼。
**、其他
*、工程分包
*.*本工程发包人同意承包人分包的工程：停电作业部分同意专业分包。
分包施工单位为：分包单位的约定要求该部分内容中标后委托符合“中国
南方电网公司”主网线路停电作业的要求，施工总承包*级及以上资质，同时
有相关施工经验、人员配置的施工单位实施，总承包单位拟定的分包单位应先
报发包人及总监审查符合相应资质标准，并报相关行政主管部门资质、合同备
案，批准后方可实施。接受分包的人应当具备相应的资格条件“中国南方电网
公司”入网作业要求，主网线路工作负责人*名、工作票签发人：*名，并不得
再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承
担连带责任。
*、不可抗力
*．*双方关于不可抗力的约定：以国家有关部门认可为准。
*、保险
*.*本工程双方约定投保内容如下：
**
（*）发包人投保内容：自行负责。
（*）发包人委托承包人办理的保险事项：无。
(*）承包人投保内容：自行负责。
*、担保
*．*本工程双方约定担保事项如下：
（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：
无担保合同作为本合同附件。
（*）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：
无担保合同作为本合同附件。
（*）双方约定的其他担保事项：无
*、合同份数
*.*双方约定合同份数：甲方*份，乙方*份
*、补充条款
*.*、其他事宜按招标文件和投标文件相关条款执行，工程款必须支付到剑
川县华顶古建筑工程有限责任公司对公账户
*.*、本合同的其他条款招标人将在确定承包后按照招标须知第*.*条之规
定与承包人签订施工合同及廉政合同。
*.*、承包人应在签订施工合同时，签订安全责任书。
*.*、安全文明及夜间施工由承包人按照有关规定办理相关事宜，避免发生
扰民与破坏生态环境的事件发生，否则，由此产生的费用及后果由承包人承担。
*.*、承包人误期违约金额为**天内罚款***元／天，超过**天从第**天
起罚款****元／天，误期违约金限额合同价款总额的*%。
*.*、项目工期紧，承包人须保证服从发包人总体安排，如因承包人未服从
安排、协调按***元/次处罚。
*.*、中标后项目经理必须驻场，不得更换，项目经理如有事离开，需经甲
方同意，否则如不在场罚·款****元/天。
**
建筑工程质量保修书
发包人（全称）：****县凤羽镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对****威士忌生产及
游客体验中心供用电工程（工程全称）签定工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约
定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双
方约定如下：工程量清单及招标文件要求等工程承包内容。
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修
期如下：
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、其他项目保修期限约定如下：本工程项目保修期*年，保修期满，乙方
履行了保修责任，保修金退还，保修金不计利息。质量保修期自工程竣工验收
**
合格之日起计算。
*、质量保修责任
*、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现
场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》
的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单
位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：保修金*%在竣工验收之日起按相关规
定结付。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签
署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）承包
*
法定代表人（签字）:法定代表人（签字小
强培动
*
*******
委托代理人：委托代理
****年*月日****年*月日
**
建设工程廉政合同
| 建设单位（甲方）：****县凤羽镇人民政府 |
| 中标单位（乙方）：**** |
| 工程名称：****威士忌生产及游客体验中心供用电工程 |
| 投资计划批准机关及文号：****县发展和改革局洱发改投资【****]**号文件批准建设 |
| 投资来源：**** |
| 投资形式：公开邀请口直接发包口未招标口 |
| 业主标底价：*******.**元中标价：*******.**元 |
| 建设工期：***日历天 |
| 建设地点：****县凤羽镇振兴村、凤翔村 |
| 评标形式：综合评分量化评分口合理最佳低价口 |
| 定标形式：当场隔日口 |
根据国家建设部、监察部《关于在****中深入开展反对腐败
和反对不正当竞争的通知》和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关
于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》
精神坚决执行《反对不正当竞争法》》《建筑法》》；《招标投标法》等
有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关规定、争优
创优、干部廉洁，在签定****合同的同时，甲乙双方必须签定工
程廉政合同。
甲方不得接受乙方请吃、请玩、不得接受乙方赠送礼品、礼金
和各种有价证券、信用卡及其它支付凭证：不得接受乙方任何
好处费及工程回扣：不得向乙方报销任何由甲方支付的费用、
租用乙方的交通、通讯工具等物品：不得参加乙方举行的任何
祝贺庆典的活动。
：甲方工作人员的配偶、子女、不得承包或从事与工程有关的材
料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳
务等活动：不得向施工方推荐分包单位：不得要求施工方购买
合同规定外的材料和设备。
*、甲方人员向乙方索赔、经乙方或其它线索检举，被纪检监察机
关、立案查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索赔单位
或个人）承担。不论举报甲方或乙方的赔赔行为的举报人、经
查证属实，可由查办案件机关（单位）依照规定给予奖励。
*、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、
礼金、各种有价证券、信用卡及其它支付凭证或物品。如有违
反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减应付工程款的*%
-*%，或者终止****合同。并视情节轻重，对乙方决策人
和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依
法追究刑事责任。
*、乙方在工程项目建设中赔赔甲方人员、中介方人员、被纪检监
察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止****合同。
由此给甲方造成的损失以及发生的*切费用均乙方承当。可在
工程决算款中扣除。
*
*、甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方
发生，另*方当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机
关或向检察机关举报。对不主动报告情况的有关人员，*经查
出，必须视情节轻重给予批评教育。党纪政纪处分、依法追究
刑事责任。
*、凡是未按规定签定《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工
程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施
工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察机关追究党纪政纪
责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
*、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工
程廉政合同》履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠
等情况，甲乙双方分别在****合同中期要向本单位的纪检
监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告、纪检监察机
关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定
代表人或分管领导从严追究责任。
*、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门
和监证的纪检监察、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总
结和相互鉴定报告。未按规定作出报告或纪检监察机关、部门
不同意验收的工程，不得办理工程竣工验收手续。
*、此合同*式*份：甲乙双方各*份、有关行政主管部门*份、
纪检监察机关、部门*份。
**、此合同由双方签字并经纪检监察机关、部门监证后即生效，
*
并由本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督
执行。
电力
建设单位（甲方）：（公
中标单位（方）（公章
南
地址:地址：剑林县金华镇东门社区
建设单位法定代表人中标单位决定代表在了
*
建设单位委托代理人：
中标单位委托代理人：
*
：***********
联系电话：联系电话：***********
建设单位项目法人：中标单位项目法人：
联系电话：
联系电话：***********
本单位纪检监察部门：（公章）
联系电话：
纪检监察机关、部门（公章）
联系电话：
****年*月*日
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
