建设工程施工合同
项目名称：****县****年农村饮水灾后重建工程施工
发包人（全称）：****县供水服务中心
承包人（全称）：****
签订日期：年月日
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县供水服务中心
承包人（全称）：****
****县供水服务中心接受****(承包人名称，
以下简称“承包人”)对****县****年农村饮水灾后重建工程的投标，并确定其为
中标人。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县****年农村饮水灾后
重建工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县****年农村饮水灾后重建工程。
*.工程地点：****县嶂石岩镇、黄北坪乡、许亭镇、西龙门乡、土门乡、院头
镇、南清河乡、西阳泽镇、****镇*个乡镇**个行政村。
*.工程内容：本项目对*个乡镇**个行政村饮水工程进行恢复重建，主要建设
内容为：重建农村饮用水管道******米、大口井**眼、蓄水池**座、截潜流**
处、水表井**座。
*.工程承包范围：本工程设计图纸、工程签证、设计变更范围内全部内容。
*、合同工期
自签订合同之日起***日历天。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）***************元*角*分
(¥********.**元)；
本合同最终结算金额以发包方****县财政局选定的第*方机构做出的工程竣工决
算审计金额为准。
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：陈琪
*、本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*
类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或
盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定
的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
*、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
*、合同份数
本合同*式*份，合同双方各执*份，均具有同等法律效力。
发包人：（公章或合同专用章）承包人：（公章或合同专用章）
****县供水服务中心，****
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
地址：****县太行东路***号，地址：宁夏银川市西夏区丽子园北街东
***米西夏区政府***室
组织机构代码：，组织机构代码：******************
开户银行及行号：，开户银行及行号：中国建设银行股份有限
公
司银川南桥支行********************
日期：，日期：
第*部分通用合同条款
**般约定
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求(合同技术
条款)的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供
的施工图纸和其它图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件
的*部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于
施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检
验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工程，
并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.**永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
*.*.*.**临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同
要求退还的场地。
*.*.*日期
*.*.*.*竣工日期：即合同工程完工日期，指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实
际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，
包括根据第**.*款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其它图
纸(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误
的，按第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理
人。监理人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限批复承包人。
*.*.*图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求(合同
技术条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求(合
同技术条款)的约定编制*份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
*.*联络
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、
确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手
续。来往函件的送达期限在技术标准和要求(合同技术条款)中约定，送达地点在专用合同
条款中约定。
*.*.*来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦
不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
*.**专利技术
*.**.*合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使
用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需
费用由发包人承担。
*发包人义务
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*提供施工场地
*.*.*发包人应在合同双方签订合同协议书后的**天内，将本合同工程的施工场地范
围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地
的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
*.*.*发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约
定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有
关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*组织竣工验收(组织法人验收)
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
*.*其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
*监理人
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同
条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不
免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危
险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应
按第**条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
*承包人
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*承包人的*般义务
*.*.*完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第*.*款作出的指示，实施、完成全部工程，并修
补工程中的任何缺陷。除第*.*款、第*.*款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所
需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设
计、建造、运行、维护、管理和拆除。
*.*.*工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同
工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工
作，直至完工后移交给发包人为止。
*.*.**其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
*.*履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前*直有效。发包人应在合
同工程完工证书颁发后**天内将履约担保退还给承包人。
*.*分包
*.*.*分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书
面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相
适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应
自行完成所承包的任务。
*.*.*在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防
汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分
工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承
包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费
用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的*切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直
接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
*.*.*承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵
循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情
况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
*.*.*除第*.*.*项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为
向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施
监督和管理。
*.*.**分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活
动。
*.**不利物质条件
*.**.*除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界
障碍或自然条件造成施工受阻。
*.**.*承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施
工，并及时通知监理人。承包人有权根据第**.*款的约定，要求延长工期及增加费用。监
理人收到此类要求后,应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的
基础上，按照通用合同条款第**条的约定办理。
*材料和工程设备
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*.*除第*.*款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和
保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人应在材料和工程设备到货*天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定
的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收
后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
*施工设备和临时设施
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款。
*交通运输
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入
施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为****所需修建场外设施的权利，并
承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
*.*场内施工道路
*.*.*除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维
修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部
分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。
*.*.*承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合
同有关的其他承包人使用。
*测量放线
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*施工控制网
*.*.*除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合
同协议书签订后的**天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承
包人应在收到上述资料后的**天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应
在收到报批件后的**天内批复承包人。
*.*补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。
承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理
人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的
需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
*施工安全、治安保卫和环境保护
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法
律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。
监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能
影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气
象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资
料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
*.*.*发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安
全作业环境及安全施工措施所需费用。
*.*.*发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，
就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进*步明确承包人的安全生产责任。
*.*.*发包人负责在拆除工程和爆破工程施工**天前向有关部门或机构报送相关备案
资料。
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人
应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施
工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的
期限内批复承包人。
*.*.*承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
*.*.*承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产
规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进
行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
*.*.**承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
*.*.**承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员
持证上岗。
*.*.**承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专
用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项
施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家*/*人员应经发包人同意。
*.*.**承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，
应组织有关单位进行验收。
*.*事故处理
*.*.*发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与
安全事故应急处置指挥部。
*.*.*承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器
材、设备，并定期组织演练。
*.*.*工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应
急预案,并报发包人备案。
*.*.*施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
*.*.*事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
*.*水土保持
*.*.*发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
*.*.*承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定
的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害
和财产损失负责。
*.*.*承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要
求。
*.*文明工地
*.*.*发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制
定创建文明建设工地的规划和办法。
*.*.*承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所
需费用应含在已标价工程量清单中。
*.*防汛度汛
*.*.*发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
*.*.*承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报
发包人
批准后实施。
**进度计划
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*合同进度计划
承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编
制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技
术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施
工进度计划称为合同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计
划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
**.*合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第**.*款的合同进度计划不符时，承包人均应在
**天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理
人审批，监理人应在收到申请报告后的**天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计
划时，承包人应按监理人的指示,在**天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调
整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的**天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进
度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制*份赶工措施报告提交监
理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第**.*款的约定办理；由于承包人
原因造成施工进度延迟，应按第**.*款的约定办理。
**.*单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的
进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
**.*提交资金流估算表
承包人应在按第**.*款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格
式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全
部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限
内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表(参考格式)
金额单位
| 年 |
月 |
工程预付款 |
完成工作量付款 |
质量保证金扣留 |
材料款扣除 |
预付款扣还 |
其它 |
应收款 |
累计应收款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**开工和竣工(完工)
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*开工
**.*.*若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延
长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第*.*款的约定，与合同双方商定或
确定增加的费用和延长的工期。
**.*.*承包人在接到开工通知后**天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理
人可通知承包人在接到通知后*天内提交*份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。
书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包
人承担。
**.*竣工(完工)
承包人应在第*.*.*.*目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同
工程完工证书中明确。
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合
同通用合同条款第**条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候
条件解除后，承包人应及时安排复工。
**.*.*异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本
合同通用合同条款第**.*款的约定协商处理。
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
**.*工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益
的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人
应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商*致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
(*)提前的时间和修订后的进度计划；
(*)承包人的赶工措施；
(*)发包人为赶工提供的条件；
(*)赶工费用(包括利润和奖金)。
**暂停施工
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和
(或)增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何*种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
(*)由于发包人违约引起的暂停施工；
(*)由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
缺陷责任期(工程质量保修期)满后**个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保
修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的
应除外。
**保险
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在
专用合同条款中约定。
**.*风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及
保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前
造成损失和损坏情形除外。
**不可抗力
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款。
**违约
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
(*)承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他
人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(*)承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入
施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
(*)承包人违反第*.*款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要
求，又拒绝清除不合格工程；
(*)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延
误；
(*)承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列
的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按
监理人指示再进行修补;
(*)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(*)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
**索赔
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*承包人提出索赔的期限
**.*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在
合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完
工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到
书面通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到
承包人书面报告后的**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的约定执
行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第**条的规定办理。
**争议的解决
本条全文引用《标准施工招标文件》(****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人
民法院提起诉讼。
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县供水服务中心(填入发包人的名称)。
*.*.*.*承包人：****(签约后填入承包人
的名称)。
*.*.*.*分包人：/(签约后填入分包人的名称)。
*.*.*.*监理人：(填入监理人名称)。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期(工程质量保修期)：**个月。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是按通用合同条款*.*相关内容。。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达****县供
水服务中心(填写文件送达地点)。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：经监理人审核发包人批准的施工图纸确定的
范围。按照工程进度要求，双方协商施工场地提供计划。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人申请报监理人批准。。
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范
围：（*）按第**.*款约定，确定延长完工期限；
（*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
*承包人
*.*承包人的*般义务
执行通用条款
*.*.*遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律
而引起的任何责任。如承包人未按合同约定按时发放本项目农民工工资，发包人有权使用
履约保证金支付拖欠的民工工资。
*.*.**其它义务
（*）承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批
件和其他审批手续所需的*切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
（*）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时
支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备
货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货
款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支
付的，作为不良记录纳入水利行业市场信用信息管理系统。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，
并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）单位工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理单位工程施工现场，并在单
位工程竣工后*个月内完成并提交单位工程竣工资料。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等
责任事故和所发生的*切费用概由承包人承担。
（*）承包人施工期间引起的任何赔偿费用,均由承包人承担。
（*）履约过程中不得随意更换项目经理、技术负责人等主要人员，确需更换的不
得降低相应资历，且须经项目法人审批同意。同时应均衡组织生产，加强现场管理，确保
工程质量和进度，做到文明施工和安全生产。
（*）依据****省水利厅关于印发《****省水利****领域劳动用工实名制管理
办法》等文件的通知(冀水建[****]**号)及《****省水利****领域农民工工资保证
金管理办法》相关要求缴纳农民工工资保证金，工资保证金按照工程施工合同额（或年度
合同额）*%的比例存储。单个工程施工合同额较高的，工资保证金存储金额不超过***
*元。施工总承包单位可以选择银行保函替代现金存储工资保证金，保函担保金额不得低
于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。
（*）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
*.*履约担保
承包人在领取中标通知书后签订合同之前应向发包人提供履约担保。
履约担保的形式：银行保函、支票、汇票、担保保函等有效形式
履约担保的金额：合同金额的**%
*.*分包
*.*.*允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额：
(*)工程项目：/。
(*)工作内容：/，。
(*)分包金额限额：/，。
*.*.**分包人项目管理机构的设立：/。
*.*承包人项目经理
*.*.*确认为项目经理，其联络通讯地址如下：
身份证号：
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*项目经理在本合同主体工程施工期间每月驻现场工作天数不得少于**天，并准
时参加发包人召开的例会。若发包人认为项目经理的素质不满足本工程的施工需要，则发包
人有权要求承包人更换合格的项目经理负责本工程的施工。
*.*.*项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
*.*.*.*月到岗率不足天数，每天扣除****元，每月结算，在当期工程款支付时扣
除；月到岗率*个月达不到要求的，发包人有权终止合同，同时由承包人赔偿发包人由此造
成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
*.*.*.*项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经发包
人允许离开现场*天以上的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并对承包人处以
**元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的*切损失。
*.*承包人人员管理
*.*.*承包人应在接到开工通知后*天内，向监理人提交承包人在施工场地的管
理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理
人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。项目管理机构主要人员应和投标
文件*致，不得变更。
*.*.*为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的
下列人员：
(*）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(*）具有相应施工经验的技术人员；
(*）具有相应岗位资格的各级管理人员。
*.*.*承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换
主要管理人员和技术骨干时，应提前*天书面通知监理人，并征得发包人书面同
意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
*.*.*特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理
人认为有必要时，可进行现场考核。
*.*.*承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过*天的，应报监
理人同意；离开施工现场每月累计超过*天的，应通知监理人，并征得发包人书面同
意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定*名有经验的人员临时代行其职责，该人
员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。承包人主要施
工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次每天扣除****元，每月结算，在
当期工程款支付时扣除。
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
*.*.*承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任
本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤
换。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合
再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止
执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人
应同意更换，更换到位的项目经理资质不低于原项目经理；除上述情形外不允许更
换，如承包人擅自更换，按每更换*人次扣除***元，并赔偿发包人损失。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以***元罚款，承包
人承担上述违约给发包人造成的*切损失；承包人拒不整改的，发包人有权单方解除合
同。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合
再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停
止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，
发包人应同意更换，对更换到位的技术负责人资质应不低于原技术负责人。除上述情
形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换*人次扣除***元；其他
关键岗位人员每更换*人次扣除**元。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：执行通用条款。
*材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
承包人应将合同项目的各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等
报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备，均应附有合
格证明，并满足合同约定的质量标准。监理人、发包人有权对材料和设备进行抽检，承
包人应对其采购的材料和工程设备负责。
*施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施应符合项目施工的规范和标准要求，造成事故或
损失的，责任由承包方承担。
*交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：施工道路所需费用由承包人承担。
*测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：执行通用条款。
*施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供
气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响
的相邻建筑物地下工程的有关资料资料，其余资料由承包人负责收集。
*.*承包人的施工安全责任
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：/。其中/应组织专家论
证和审查。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：/。
**开工和竣工(完工)
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(*)日降雨量大于/**的雨日超过/；
(*)风速大于/*/*的/级以上台风灾；
(*)日气温超过/℃的高温大于/天；
(*)日气温低于/℃的严寒大于/；
(*)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/；
(*)其它异常恶劣气候灾害。
**.*工期提前
工期提前的奖金约定：/。
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
(*)承包人承担暂停施工责任的其它情形：/。
**.*发包人暂停施工的责任
(*)发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。
**工程质量
**.*清除不合格工程
发现施工质量不合格，承包人无条件免费限期整改，每发生*次向发包人支付罚款****
元，在工程进度付款中扣除。未尽事宜依据《建设工程质量管理条例》处罚。
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。
**.*.*工程合格标准为：达到国家现行施工验收规范合格标准；优良标准为：
/。达到优良的奖金为：/。
**.**质量事故处理
**.*.**工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处
理的备案资料。
**试验和检验
**.**材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.**水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负
责。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行有关规程规范要求。
**变更
**.*变更的范围和内容
增加或减少合同中分项工程量清单中的任何*个项目的工程量，本款增加以下内容：
完工结算时，以实际工程量为准，单价不做调整。
由变更引起合同外的施工内容增减时，以监理和甲方确认的工程量和单价结算。
除此之外若还需对合同价格进行调整时，其调整金额由监理人与发包人和承包人协商确定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。
**.*暂估价
**.*.*(*)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：(签约后填入)；发包
人组织招标的暂估价项目：(签约后填入)。
(*)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义
务关系：/。
**价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：/。
**.*.*采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：/。
价格调整的项目和系数：/。
**计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款：
(*)工程预付款的总金额为签约合同价的**%。
**.*工程进度付款
签订合同乙方进场施工后拨付签约合同价**%预付款，工程进度完成**%，拨付至签约合同
价的**%，完工并经有关部门验收合格后，拨付至签约合同额**%；竣工决算审计后拨付至
审计结算数额**%。缺陷责任期(工程质量保修期)满后**个工作日内，支付剩余的质量保证
金。
**.*质量保证金
**.*.*质量保证金为*%。
**.*.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在**个
工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任，没有出现任何质
量问题的，支付剩余*%的质量保证金。
**.*.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有
权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第**.*款约
定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
**.*竣工(完工)结算
**.*.*竣工(完工)付款申请单
(*)承包人应提交完工付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
(*)承包人应提交最终结清申请单*式*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工决算之前发包人提出具体要求。
**竣工验收(验收)
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为发包人，其余由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：/。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：/。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：/；费用承担：/。
**缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：**个月，自通过合同工程完工验收之
日起计算。
**保险
**.*工程保险
发包人不负责投保，各项保险应由承包人按需要自定
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：/；
第*者责任险保险金额：/。
**.*其它保险
需要投保的其它内容：/；
保险金额、保险费率和保险期限：/。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：/。
保险条件：/；
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：/；
发包人负责补偿的范围与金额：。
**不可抗力致使
**.*因不可抗力致使导致的工程延期，双方均不承担违约责任。
**.*因政府政策致使暂停施工的，双方均不承担违约责任。
**违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人因不可抗力、政策变动、政府政策等客观原因造成暂停施工的违约责
任：发包人不支付任何费用。
**.*.*发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请
和支付凭证，导致付款延误的发包人承担违约责任。（因财政支付原因造成的延误不在
此范围）
**.*承包人违约的责任
**.*.*承包人违约责任的承担方式和计算方法：
工期每延误*日历天，承包人支付发包人合同价款*分之*的违约金额，最高不超过合
同金额的**%；工程工期逾期超过**日的，发包人有权解除施工合同，并要求承包人
赔偿损失，所有相关法律责任由承包方承担。
**合同的解除
**.*因承包人违约致使合同解除的，承包人承担因违约造成的发包人全部损失，并
支付合同价款**%作为违约金。发包人有权继续使用承包人在施工现场的材料、设备、
临时工程、承包人文件和由承包人编制或以其名义编制的其他文件。发包人使用期间相
关使用费用，按发生时的市场价格据实结算后计入承包人的成本费用。
**.*因发包人违约致使合同解除的，承包人有权要求发包人承担赔偿责任，并支付
不超过合同金额**%的违约金。
**.*因承包人违反合同约定施工，经发包人通知整改，拒不整改的，发包人有权单
独解除合同，并要求承包人赔偿相应损失。
**.*发包人单方解除本合同的，合同解除后，按照承包人实际工程量扣除违约金后支
付剩余工程价款。工程量无法确定的，由发包人委托鉴定机构进行鉴定。
**.*因不可抗力致使合同不能履行最终解除的，双方互不承担赔偿责任。
**争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定
的合同争议解决方式：向****县人民法院提起诉讼。
发包人：（公章或合同专用章），承包人：（公章或合同专用章）
****县供水服务中心，****
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
日期：，日期：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县供水服务中心
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就
****县****年农村饮水灾后重建工程施工（工程全称）订立工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间
和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约
定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：全部工程承包范围。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；
*．装修工程为/年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
*．其他项目保修期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程
先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人
不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地
建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计
业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人：（公章或合同专用章），承包人：（公章或合同专用章）
****县供水服务中心，****
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
日期：，日期：
功能介绍
换一批
潜在投标单位
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
