水利工程建设监理合同书
委托人:****维吾尔自治区塔里木河流域****管理局
监理人:****
合同编号:*******************
合同名称:塔里木河流域****管理局****年度自有资金投资建设工程(协合拉引水枢纽维修项目)监理标段
依据国家有关法律、法规,****维吾尔自治区塔里木河流域****管理局(以下简称委托人),委托****(以下简称监理人)提供塔里木河流域****管理
局****年度自有资金投资建设工程(协合拉引水枢纽维修项目)监理标段****,经双方协商*致,订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称:塔里木河流域****管理局****年度自有资金投资建设工程(协合拉引水枢纽维修项目)监理标段
*、建设地点:本工程位于温宿县
*、工程等别(级):/
*、工程概算总投资(人民币):/*元。
*、工期:自合同签订之日起****年*月**日之前完成全部工作内容。
*、监理范围
*、监理项目名称:塔里木河流域****管理局****年度自有资金投资建设工程(协合拉引水枢纽维修项目)监理标段
*、监理项目内容及主要特性参数:协和拉引水枢纽上游***米处新建土石围堰,在左侧导流堤上开口,将水引至东岸干渠*+***处,围堰总长约***米。检查泄洪闸、泄洪波裟塌靠男蘿容餐,
并对损坏底板采用砼。
*、工程中标价:元。
*、监理阶段:施工阶段进行全过程监理
*、****内容、期限
*、****内容:按专用合同条款约定。
*、****期限:自合同签订之日起****年*月**日之前完成全部工作内容。
*、****酬金
*、监理正常服务酬金为(大写)****整(小写¥:*****.**元),由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。
*、总监理工程师(姓名):牛艾花,监理工程师注册号:**********
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、;监理合同书(含补充协议);
*、;中标通知书;
*、;投标报价书;
*、;专用合同条款;
*、;通用合同条款;
*、;监理大纲;
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书正本*式*;份,具有同等法律效力,由双方各执*份;副本*份,委托人执*份,监理人执*份。
委托人:****维吾尔自治区塔里木监理人:****
木河流域****管理局法法定代表人:
法定代表人:法法定代表人:
或授权代表人:或授权代表人:
单位地址:单位地址:********地区****市新城区东大街**号东环批发大楼***、***室
邮政编码:邮政编码:******
电话:电话:****-*******
电子信箱:电子信箱:
传真:传真:****-*******
开户银行:开户银行:中国建设银行股份有限公司****地区分行营业部
*/*
帐号:帐号:********************
签订地点:
签订时间:年月日
第*部分通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语,除上下文另有约定外,具有本条所赋予的涵义:
*、“工程项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任,委托监理业务的法人或其合法继承人。
*、“监理人”指受委托人委托,提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人(委托人)签订了施工合同,承担工程施工的法人或其合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作,包括正常服务和附加服务。
*、“正常服务”监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”“附加服务”应该得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
**、“天”是指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
**、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条;监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件:工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件:监理合同、施工合同等合同文
件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人,负责与监理机构联系。更换联系人时,应提前通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中,双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下,可先以口头形式通知,并在**小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策,应通过监理机构下达,法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利:
*、;对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;
*、对工程建设中质量、安全、投资、监督方面的重大问题的决策权:
*、;核定监理人签发的工程计量、付款凭证;
*、;要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告;
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利:
*、;审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准;
*、;审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;
*、;核查并签发施工图纸;
*、;签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意:签发进场通知、复工通知;
*、;审核和签发工程计量、付款凭证;
*、;核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员;
*、;发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备;
*、;当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同;
*、专用合同条款约定的其他权利。
*/*
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式、免费向监理机构供开展****的有关工程建设的资料。
第**条在专用合同条款的时间内,就监理机构书面提交并要作出决定的问题作出书面决定,并及时送达监理机构。超过约定时间,监理机构未收到委托人的书面决定,且委托人说明理
由,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件,具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的,应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业务,不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定,未经监理机构签字确认,不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投保,则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意,不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则,按专用合同条款约定的****内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构,并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人,将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范
围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得,;委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告。
第***条;核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检查、检验并确认工程的施工质量;检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故,应按有关规定及
时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序,采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条《》编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内,未征得委托人同意,不得公开涉及委托
人的专利、专有技术或其他需保密的资料,不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第***条除不可抗力外,有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期限延长时,根据专用合同条款约定,监理人可得到监理附加服务酬金:
*、;由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的****受到阻碍或延误;
*、;在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务;
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行监理业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应当在收到监理人支付申请后*天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决。*天内未发出异议通知,则按通用合同
条款第***条、第***条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时,双方对****酬金计取、****
期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。
第***条;当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合同的*方要求解除合同的,应书面通知对方;若通知送达后**天内未收到对方的答复,可发出终止监理合同的通知,
本合同即行终止。因解除合同遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第**条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外,
*/*
还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付****酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期违约金外,还应继续履行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第***条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务和责任,除按专用合同
条款约定向委托人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条;;;本合同发生争议,由当事人双方解决;也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解;协商或调解未果时,经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向人民法院起诉。争议
调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中,双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。
其他
委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为:
*;、国家的法律、行政法规以及部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章;
*;、项目法人与承包商签订的工程承包合同或协议;
*;、经审查批准的工程项目施工图纸、设计说明等文件;
*;、国家现行的工程质量评定标准及施工验收规范;
*;、当地现行的预算定额、取费标准及有关建筑管理办法;
*、以水利水电工程建设管理工作程序中关于施工阶段的监理内容为原则,具体监理内容按照监理细则的内容执行。
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时,承担违约责任,委托人有权解除合同:
*;、违反法律、法规规定需要解除合同的;
*;、严重违反工程建设程序和管理规定,致使工程建设管理工作无法正常进行的;
*、不履行或不能履行监理职责,经整改仍不能提供正常****的。
*、拒不接受建设单位和有关部门管理,或违反建设监理规定,或违反监理合同规定,丧失监理工作立场,造成工程建设管理工作混乱的。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同:
*、自行行使监理职责或随意叱责、谩骂、侮辱监理单位和监理人员,致使监理机构和监理人员无法正常行使职权和正常开展工作的。
*、拒不按照合同规定支付监理酬金,造成监理工作无法顺利实施的。
委托人的义务
第*条委托人按照监理机构提交并经委托人确认的工程建设资料提供计划向监理机构提供资料。委托人向监理机构免费提供的资料内容包括:
序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
* |
全套施工招标合同文件,包括招标过程中的所有答疑澄清文件 |
* |
工程开工前**天内 |
竣工验收后**天内 |
暂存、保密 |
* |
施工中标通知、施工承包合同和协议书、施工投标文件 |
* |
工程开工前**天内 |
竣工验收后**天内 |
暂存、保密 |
* |
工程水文、地质报告 |
* |
工程开工前**天内 |
竣工验收后**天内 |
暂存、保密 |
* |
技施设计图纸及说明书、平面及高程控制成果、纵横断面测量成果 |
* |
工程开工前**天内 |
不收回 |
永久保存、保密 |
* |
项目法人提供的工程设备和材料的说明书及品质证明材料 |
* |
进场前*天内 |
不收回 |
暂存、编入竣工资料 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限:
*/*