（**—****—****)
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：********城南经济开发区管理委员会
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城南经济开发区市政基础设施项目-纬*路（文化南
北街-经*路）工程、力拓管厂南市政中水管线工程施工施工及有关事项协商*致，共同达成如下
协议：
、工程概况
*.工程名称：城南经济开发区市政基础设施项目－纬*路（文化南北街-经*路）工程、力拓管厂南
市政中水管线工程施工
*.工程地点：城南经济开发区。
*.工程立项批准文号：由****市路南区行政审批局以南审批字[****]**号。
*.资金来源：财政筹措。
*.工程内容：主要建设内容包括给水管线****.***米、雨水管线****.***米、污水管线****.***
米、电力管线****.**米、通信管线****.**米，中水管线***.**米，污水泵站*座以及配套
路面修复、照明、交通设施等地面设施。涉及纬*路（解放路-复兴路）、纬*路（文化南北街-经*路）、
经**路（稻齐路-纬**路）、纬**路（纬士路*经**路）、力拓管厂南市政中水管线、纬士路
南段雨水管网连接工程以及河南路（***国道*唐津高速）以及产业区域供水、中水管网修复。为达
到海绵城市设计指标要求，拟采用的海绵城市设计措施为下凹式绿地和透水铺装。共建设下凹绿
地，透水铺装。本次招标为其中纬*路（文化南北街-经*路）工程施工、力拓管厂南市政中水管
线工程施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）
*.工程承包范围：图纸范围内的全部工程（具体工程内容详见工程量清单）
*、合同工期
纬*路（文化南北街-经*路）工程：
**日。
计划开工日期：****年_*月
*
计划竣工日期：******日。
工期总日历天数：***天。
力拓管厂南市政中水管线工程
月日。
计划开工日期：****年
****年*月**日。
计划竣工日期：
工期总日历天数：**天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为
准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
总价人民币（大写）*******任*****元*角*分（￥*******.**元)；分项：
纬*路（文化南北街-经*路）工程人民币（大写）*************元*角
（￥_*******.**元），力拓管厂南市政中水管线工程人民币（大写）*****任*****元
*角*分（￥******.**元）。
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）**********元**分（￥******.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）（￥元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）_元)。
*.合同价格形式：固定单价
*、项目经理
承包人项目经理：冯志会
*
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
*_日签订
本合同于&**;***年_
*
*、签订地点
本合同在发包人
订
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：********城南经济开发区管理委员会承包人：****
（公章）（公章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****路南区稻地镇稻皙路*号地址：保定市莲池区天威中路***号
邮政编码：******邮政编码：******
*
法定代表人：
法定代表大：
委托代理人：
委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
电子信箱：电子信箱：
开户银行：建行****复兴路支行开户银行：保定银行股份有限公司光华支行
账号：********************账号：*****************
*
第*部分专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：由发包人提供的用于合同工程施工的场
所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
*.*.*.*永久占地包括：*
*.*.*.**临时占地包括：/
中
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程
所在地的地方性法规
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：发包人应提供标准与规范或发包人、承包人在专用条款
中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国
家和行业没有但****省有的，约定适用的****省地方标准、规范名称。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：*
发包人提供国外标准、规范的名称：*
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
应在招标文件中或在投标报价前说明要求；承包人自主报价并按要求提出施工工艺
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；（*）中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件：
（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）
其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质
**
确定优先解释顺序。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前：
发包人向承包人提供图纸的数量：*套
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：合同备案、安全监督备案；承包方在提供竣工验收报告
时，向建设方提供*套完整的竣工图纸；编制与工程施工有关的文件
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式*
发包人审批承包人文件的期限：文件交付时双方约定
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免
费提供图纸，并组织承包人、监理工程师和设计人员进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得
晚于开工日期前**天向承包人提供图纸
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：，发包人自行安排
发包人指定的接收人为：发包人自行安排
承包人接收文件的地点：承包人自行安排
承包人指定的接收人为：承包人自行安排
监理人接收文件的地点：监理人自行安排
监理人指定的接收人为：监理人自行安排
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责场外交通运输手续。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经同意，另*方不得将其另作他用或转给
第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经同意，另*方不得将其另作他用或转给
第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：使用
**
费已包含在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促承包人按照合同约定的工期、施工进度、施工图
纸、质量技术标准、施工工艺、安全与环保生产条件、劳工保护规定等进行施工、发出指令，代
表发包人检查工程进度、参与材料与设备的验收，对承包人的违反合同约定或法律法规规定的行
为发出工程联系单，对工程涉及的工艺等问题提出建议；签署同意承包人提出的工期延长单次不
超过*天的工程联系单；代为签收承包人及其现场代表送达的工程联系单或者文件。但是，对于
确认工期延长、增加工程价款或增加费用超过上述授权额度的工程联系单或任何文件，同意豁免
承包人任何经济责任、违约责任的工程联系单或任何文件，暂停或终止施工的工程联系单或任何
文件，对合同条款的实质性变更文件，均必须由发包人代表签字并加盖发包人公章后方能生效，
否则无效。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：*
发包人提供支付担保的形式：****计划表
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：根据发包人要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据发包人要求提供
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后
承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式
（**）承包人应履行的其他义务：
*.向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：为发包人和监理提供办公用
房及办公设施及必要的交通服务。
*.承包人应做的其他工作及要求：合同备案、安全监督备案、项目部备案承包人在提供施工
**
验收报告时向建设方提供*套完整的竣工图纸。
*.按政府各职能部门的要求，办理好政府各种核准手续，费用自理。
*.承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期足额向其全体施工工人发放工资，为其购买
国家规定的各种强制性保险。如因承包人未按期足额发放工资，造成政府部门要求发包人代垫的，
发包人有权在下*期工程进度款中将代垫款项本息扣除（利息自代垫之日起计算至实际在进度款
中扣除之日止，按照发包人融资利率计算）
*.因承包人不按时足额发放农民工工资引起的农民工上访等团体事件、突发件事件由承包人
承担*切责任。
*.承包人负责其工程范围内的成品保护，相关费用列入合同总价。
*.承包人应当在发包人发出中标通知书后*天内作好任何合理的进场施工准备；承包人应当
在不迟于开工令中确定的开工日期进场动工或根据发包人要求及时进场。
*.监理人有权免费使用承包人的测试仪器、设备。
*.承包人应向发包方、监理工程师、造价工程师提供变更、签证及索赔费用的计算底稿原件。
**.双方约定承包人应作的其他工作：本工程实施中有关财产及人员安全由承包人负责并承担
相关费用：发生安全事故造成的财产损失及人员伤亡等，均由承包人负责。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：冯志会
身份证号：******************
建造师执业资格等级：市政公用工程*级
建造师注册证书号：冀************
建造师执业印章号：冀************
安全生产考核合格证书号：冀建安*（****）*******
联系电话：****-*******
电子信箱：
通信地址：保定市莲池区天威中路***号：
承包人对项目经理的授权范围如下：，按投标文件要求..
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于**天且为本项目投标文件中委任的项目
经理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权对
承包人处以**元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次处****元罚款（由结算价款中扣除），
由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成工程各方损失的，承担全部责任并赔偿各方损失。
未经批准擅自离开施工现场累计超过*次的，发包人有权要求承包人更换项目经理。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包
人负责。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成的
损失由承包人负责。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，由
此造成的损失由承包人负责。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：先须以书面请假条形式向监理人
和发包人请假，并指定代理人，批准后方可离开工地。
**
*.*.*（*）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，由此造成
的损失由承包人负责。
（*）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人****元/日的违约金
处罚，由工程结算价款中统*扣除，未经批准擅自离开施工现场累计超过*次的，发包人有权要
求承包人更换相关人员。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：*主体结构、关键性工作
主体结构、关键性工作的范围：
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：允许分包。按法律规定可对非关键、非主体部位进行分包。
其他关于分包的约定：
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工
现场之日起到颁发工程接收证书之日止
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可采取支票、汇票、本票、保函、保险等非现
金形式提交。履约担保金额为合同价款的**%、合同签订前提供，履约担保期限为提供履约担保
之日起至工程整体竣工验收合格后**天。
支付条件：如遇承包人未履行合同约定义务时，需担保方无条件支付发包人保证金额内的损
失。
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相
关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。但监理人无权修改合同，且无权减轻或
免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
关于监理人的监理权限：*监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任
何责任与义务。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场
的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名
职务：
监理工程师执业资格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：
*.*商定或确定
**
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
| *、总部人员 |
|
|
|
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
冯志会 |
项目经理 |
工程师 |
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
分包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
|
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
附件*:
履约担保
（发包人名称）：
鉴于
（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年
月_日就
（工程名称）施工及有关事项协商*致共
同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与
你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
*、担保金额人民币（大写）元（￥
*、担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发
工程接收证书之日止。
*．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失
时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无
条件支付。
*．你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可
提请仲裁委员会仲裁。
*．本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生
效。
担保人：（盖单位章）
（签字）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
**
附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据
（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于_年__月_日签订的
（工程名称）《建设工程施
工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支
付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带
责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（￥
*．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证
书说明已完全扣清止。
*．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，
我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在
任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支
付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可
提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生
效。
担保人：（盖单位章）
（签字）
法定代表人或其委托代理人：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
**
附件**:
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包
人”）于年月_日签订了
（工程名称）《建设工程施工
合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约
定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*、本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以
外的合同价款。
*．我方保证的金额是主合同约定的工程款的
%，数额最高不超过人民
币元（大写：
）
*、保证的方式及保证期间
*．我方保证的方式为：连带责任保证。
*．我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完
毕之日后_日内。
*．你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期
间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工
程款的，由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*．你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未
支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项
应到达的账号。
*．在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程
款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求
的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
*．我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保
**
证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的
保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额
时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在
本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，
将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*，因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全
部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
*．你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任
加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，
但主合同第**条【变更）约定的变更不受本款限制。
*．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，
按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
（签字）
法定代表人或委托代理人：
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
**
附件**:
**-*：材料暂估价表
**
**-*：工程设备暂估价表
**
**-*：专业工程暂估价表
| 序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计： |
小计： |
小计： |
小计： |
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
