（**—****—****）
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****鹏程建筑工程有限公司
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****直隶村*期棚户区改造项目室外配套工程及有关
事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****直隶村*期棚户区改造项目室外配套工程。
*.工程地点：****市****。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：****资金。
*.工程内容：****直隶村*期棚户区改造项目室外配套工程，具体内容详见图纸及工程量
清单。
*.工程承包范围：
施工图纸及工程量清单所列的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。因中标人原因造成的工期延误，逾期*天罚款****元。
逾期*个月，招标人有权解除合同。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
合同总价：人民币（大写）*************元*角*分(¥*******.**（人民
币）元)。
其中：（*）安全文明施工费：
人民币（大写）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
第*页
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元)。
*.合同价格形式：固定总价（中标价加有效签证）。
*、项目负责人
承包人项目负责人：石会美。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
第*页
第*部分通用合同条款
通用合同条款直接引用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本（**—****
—****）中“通用合同条款”。
第*页
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：施工组织设计、补充协议、补充条款、施工现场统*管理协
议、和解调解协议、有关工程洽商、变更、工程会议纪要及备忘录等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：见《监理（项目管理）服务合同》；
资质类别和等级：见《监理（项目管理）服务合同》；
联系电话：见《监理（项目管理）服务合同》；
电子信箱：见《监理（项目管理）服务合同》；
通信地址：见《监理（项目管理）服务合同》。
*.*.*.*设计人：
名称：详见《设计合同》；
资质类别和等级：详见《设计合同》；
联系电话：详见《设计合同》；
电子信箱：详见《设计合同》；
通信地址：详见《设计合同》。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时租用的土地、修建现场围墙占用的
公共人行道、占路、占用公共场地等。
*.*.*.*永久占地包括：依据图纸确定建设永久工程的用地及永久工程设施用地。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行中建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：
临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用地等。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《中
华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以
第*页
及工程所在地政府及建设行政主管部门颁发的有关对工程施工、质量、验收等的规定及其它相
关规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：合同期内适用于工程的国家标准、行业标准，工
程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，如果本合同约定的标准、规范之间出现歧
义或矛盾时，采用要求最为严格且对发包人最有利的标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：，/；
发包人提供国外标准、规范的名称：，/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
如投标文件中承诺低于招标文件要求，以招标文件为准。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同文件及解释顺序
组成本合同的文件包括：
（*）本合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）本合同专用条款；
（*）本合同通用条款；
（*）标准、规范及有关技术文件；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单。
（*）本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等补充性文件，*方向另*方签
发的承诺书、保证书等文件；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充
和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：最迟开工通知载明的开工日期**天前；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
第*页
| *.*.* |
发包人提供国外标准、规范的名称： |
/ |
| 发包人提供国外标准、规范的份数： |
|
/； |
| 发包人提供国外标准、规范的名称： |
|
/。 |
发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关的施工图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划等；
承包人提供的文件的期限为：开工前*日内；
承包人提供的文件的数量为：，*套；
承包人提供的文件的形式为：书面和电子；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包人项目负责人。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：总监。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/，。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规
范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
第*页
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得以任何形式
用于或转给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已
包含在承包人的合同总价中，不再另行计取。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行****年版《建设工程工程量清单计价规范》*.*
条款规定。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：，；
联系电话：，；
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方
面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办
理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，工程进度款支付审核。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日*天前移交。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水源、电源已接入现场。施工出入口所
涉及的相关费用及水电费均由承包人自行解决并承担。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。
发包人是否提供支付担保：，/，。
发包人提供支付担保的形式：，/，。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
第*页
承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档、完
整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后承包人应在发包人或政府相关主管部门要
求的时间内完成提供竣工资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子。
承包人应履行的其他义务：①严格执行有关施工标准，规范，规程接受发包人及当地有
关部门的监督管理；按规范和要求配备合格的各类技术人员，接受发包人、项目管理单位、监
理单位、主管部门等有关人员的检查，文明施工，安全施工，精心设计，科学组织，认真施工，
优质，安全，按期，高效地完成项目建设；②其他内容双方可另行确定。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人：
姓名：石会美；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级注册建造师；
建造师注册证书号：鲁****************；
安全生产考核合格证书号：鲁建安*（****）*******
承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人履行项目合同义务，全面负责项目质量、
进度、成本控制，安全、合同、信息管理，现场文明施工及施工管理标准化等项目管理工作，
负责项目有关协调工作。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：/。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
第*页
禁止分包的工程包括：执行通用条款。
主体结构、关键性工作的范围：/。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：，/，。
其他关于分包的约定：，/
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：，/，。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施
工现场之日起，至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：无。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：工程的施工及保修阶段的全过程的建设监理。
关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：授予监理单位对
实施项目质量、进度、投资的监督控制；合同、信息、安全管理；项目内部关系协调。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：见《监理（项目管理）服务合同》；
职务：见《监理（项目管理）服务合同》；
监理工程师执业资格证书号：见《监理（项目管理）服务合同》；
联系电话：见《监理（项目管理）服务合同》；
电子信箱：见《监理（项目管理）服务合同》；
通信地址：见《监理（项目管理）服务合同》；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
第*页
| 允许分包的专业工程包括： |
/。 |
| 其他关于分包的约定： |
/ |
| 分包合同价款 |
|
| 关于分包合同价款支付的约定： |
/ |
①《投标报价》中已有适用于变更工程或签证工程的单价时,按已有的综合单价执行。
②《投标报价》中只有类似于变更工程或签证工程的单价时，可以参照类似合同单价执行。
③中标价格均没有适用或类似于变更工程或签证工程的单价时，新增项目综合单价用以下
办法进行结算：
*、参照****年版《建设工程工程量清单计价规范》、****版《****省建筑、安装、市政、
园林绿化工程消耗量定额》、《****年****市建筑、安装工程价目表》及其配套市政、园林绿化价
目表以及****市现行有关规定计算（其中人工单价，设备材料单价、施工机械台班单价、管理费率、
利润率、措施费费率等执行原投标报价，并结合市场情况生成新的综合单价）；鲁建标字[****]**号
《****省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；****年版《****省建
筑工程费用组成及计算规则》（鲁建标字（****）**号）文件；鲁建标函【****】**号文《关于
调整****省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》及鲁建标字【****】**号《关于调整
市政工程安全文明施工费中环境保护费费率标准的通知》；聊建字【****】**号文《****市住建局
关于发布****市建设工程规费计取标准的通知》、聊建函【****】**号《****省住房和城乡建设厅
关于调整建设工程规费项目组成的通知》、聊建函【****】**号文《关于调整****省市政工程安全
文明施工费费率标准的通知》及鲁建标字【****】**号《****省住房和城乡建设厅关于调整建设项
目工伤保险费率的通知》、（鲁建标字【****】*号）《****省住房和城乡建设厅关于调整工程建
设疫情防控相关费用的通知》以及****市现行有关规定；****省住房和城乡建设厅关于调整建设工
程费用规则的通知鲁建标字【****】*号文；工程类别按国家相应规定工程类别确定，人工综合工
日单价：建筑工程***元/工日，装饰工程***元/工日，安装工程***元/工日，市政工程***元
/工日，园林绿化工程***元/工日。
*新生成的综合单价和计算程序报监理人和发包人确认后作为工程结算依据。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款及现行工程量计价规范约定。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
/。
第**页
**.*暂估价
承包人直接实施的暂估价项目的约定：双方协商确定。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约
定：/，；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：执行通用条款。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：
专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以
已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款
合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清
单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款
合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超±*%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、总价合同。
总价包含的风险范围：执行通用条款。
风险费用的计算方法：行通用条款，。
风险范围以外合同价格的调整方法：行通用条款。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
第**页
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：，**%。
预付款支付期限：，/，。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：提供等额履约保函。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：执行国家及工程所在地最新的标准及规定。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按工程形象进度计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：报价包含清单及施工图纸设计范围内的全部内容，如果不出现
变更和签证承包总价不变。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：签订合同入场后付合同总价款的**%。管网铺设并回填完成及路面
硬化铺装完成付至合同总价款的**%，绿化施工完成付至合同总价款的**%，验收合格提交
验收资料并结算完成付至结算价格的**%，剩余*%为质保金，工程竣工验收合格*年后绿化
验收无质量问题支付至结算价格的***%。节点支付时，如有未开工项目，对应进度款支付扣除，
可按具体开工面积支付相应款项。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款**.*.*，其中不包含第（*）项内容。
第**页
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按形象进度提交，并附上已完成工程量报表
及有关资料。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）其他价格形式合同进
度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请*天内。
（*）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后**天内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.*农民工工资
**.*.*人工费支付方式
人工费支付采用以下第*种方式：
（*）*次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前*次性将人工费（签约合同价
的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。
（*）按月预付。在合同工期内，每月*日前将本月施工所需人工费（不低于该工程
全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。
（*）按节点预付。
（*）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按
月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款及当地相关部门规定。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
第**页
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/，。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后**天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工资料、合同价格（含变更项目）、已支付承包人的款
项、应扣质保金、应支付合同价款、同时提交齐全相关证明资料。
竣工结算的编制必须符合：承包人须向发包人提供完整的结算资料，发包人在此基础上进
行审核。完整的结算资料（必须全部提供原件）包括以下内容：
（*）投标文件(带投标预算)（如有）
（*）施工合同及补充协议、相关会议纪要
（*）中标通知书
（*）发包人、承包人、审计、全询单位确认的有效设计变更、工程签证及材料、设备价格
签证资料
（*）开工令、完整的设计变更和签证的工程量结算书（并加盖造价员专用章及单位公章）
（*）经发包人、全询单位批准的施工组织设计
（*）竣工图纸*套
（*）竣工验收报告
第**页
（*）结算申请
（**）有效图纸会审记录
（**）有效验收合格证明材料
（**）有效变更、工作联系、技术核定及签证：①有发包人项目负责人签字视为有效。②
施工过程中变更造成工程量增减的，必须出具单独的经济技术签证，以发包人按程序审核签批
的为准。③设计变更方案及其附图必须由设计单位负责人、总工程师签字且加盖设计院技术专
用章或公章为准，经发包人项目负责人书面确认后方可进行施工。如未按以上要求变更签证的,
结算时不予考虑，施工单位自行承担损失。
（**）施工日志及隐蔽工程验收记录。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单**天内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单**天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份，。
承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收之日起满*年**日内。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请**天内。
（*）发包人完成支付的期限：申请签发后**天内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算,**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同
条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的工程款；
第**页
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起，按照国家规定的最低的法定期。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内到场。
**违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/，。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由
他人实施的违约责任：/。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因
导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：，/，。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
/，。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
第**页
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
**.*.*因承包人违约解除合同后的处理
关于承包人违约解除合同的特别约定：/，。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：由承包人承担本工程全部保险费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自己决定。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/，。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，/，。
选定争议评审员的期限：，/，。
第**页
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：，/，。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：，/，。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
**、签订地点
本合同在****签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方盖公章并经法人或授权人签章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份
（合同解释权归招标人）
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：
地址：，地址：
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
第**页
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 组织机构代码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱：第**页 |
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
第**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
