合同编号：****-******-*****
****邮电大学西土城校区主楼改造项目
施工合同
发包人（全称）：****邮电大学
承包人（全称）：虫建*局集团有限公司
目录
****邮电大学西土城区主楼改造项目
施工合同
第*部分合同协议书
*.*般约定
*.*词语定义
*.*语言文字
*.*法律
*.*合同文件的优先顺序
*.*合同协议书
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*转让
*.*严禁贿赂
*.**化石、文物
*.**专利技术
*.**图纸和文件的保密
*.发包人义务
*.*遵守法律
*.*发出开工通知
*.*提供施工场地
*.*协助承包人办理证件和批件
*.*组织设计交底
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*向承包人提交支付担保
*.*办理工程质量监督手续
*.**环境保护责任
*.**移交工程档案
*.**批准和确认
*.**其他义务
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*总监理工程师
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.*监理人的宽恕
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*履约担保
*.*分包
*.*联合体
*.*承包人项目经理
*.*承包人人员的管理
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
*.*保障承包人人员的合法权益
*.*工程价款应专款专用
*.**承包人现场查勘
*.**不利物质条件
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*材料和工程设备专用于合同工程
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
*.*要求承包人增加或更换施工设备
*.*施工设备和临时设施专用于合同工程
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
*.*场内施工道路
*.*场外交通
*.*超大件和超重件的运输
*.*道路和桥梁的损坏责任
*.*水路和航空运输
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*施工测量
*.*基准资料错误的责任
*.*监理人使用施工控制网
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*承包人的施工安全责任
*.*治安保卫
*.*环境保护
*.*事故处理
*.*施工现场安全生产标准化管理目标
*.*特殊安全文明施工
**.进度计划
**.*合同进度计划
**.*合同进度计划的修订
**.*合同进度计划的其他要求
**.开工和竣工
**.*开工
**.*竣工
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*承包人的工期延误
**.*发承包双方原因导致的工期延误
**.*非发承包双方原因导致的工期延误
**.*工期提前
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**.*发包人暂停施工的责任
**.*监理人暂停施工指示
**.*暂停施工后的复工
**.*暂停施工持续**天以上
**.工程质量
**.*工程质量要求
**.*承包人的质量管理
**.*承包人的质量检查
**.*监理人的质量检查
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
**.*清除不合格工程
**.*质量争议
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*现场材料试验
**.*现场工艺试验
**.变更
**.*变更的范围和内容
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更的估价原则
**.*承包人的合理化建议
**.*暂列金额
**.*计日工
**.*暂估价
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
**.*法律变化引起的价格调整
**.计量与支付
**.*计量
**.*预付款
**.*工程进度付款
**.*质量保证金
**.*竣工结算
**.*最终结清
**.竣工验收
**.*竣工验收的含义
**.*竣工验收申请报告
**.*验收
**.*单位工程验收
**.*施工期运行
**.*试运行
**.*竣工清场
**.*施工队*的撤离
**.*中间验收
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期的起算时间
**.*缺陷责任
**.*缺陷责任期的延长
**.*进*步试验和试运行
**.*承包人的进入权
**.*缺陷责任期终止证书
**.*保修责任
**.保险
**.*工程保险
**.*人员工伤事故的保险
**.*人身意外伤害险
**.*第*者责任险
**.*其他保险
**.*对各项保险的*般要求
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果及其处理
**.违约
**.*承包人违约
**.*发包人违约
**.*第*人造成的违约
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
**.*承包人索赔处理程序
**.*承包人提出索赔的期限
**.*发包人的索赔
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
**.*友好解决
**.*争议评审
第*部分合同条款专用部分
*.*般约定
*.*词语定义
*.*合同文件的优先顺序
*.*合同协议书
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*向承包人提交支付担保
*.**其他义务
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*履约担保
*.**不利物质条件
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
*.*场内施工道路
*.*超大件和超重件的运输
*.测量放线
*.*施工控制网
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*治安保卫
*.*环境保护
*.*施工现场安全生产标准化管理目标
*.*特殊安全文明施工
**.进度计划
**.*合同进度计划
**.*合同进度计划的修订
**.*合同进度计划的其他要求
**.开工和竣工
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*承包人的工期延误
**.*发承包双方原因导致的工期延误
**.*非发承包双方原因导致的工期延误
**.*工期提前
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**.工程质量
**.*承包人的质量管理
**.*承包人的质量检查
**.*监理人的质量检查
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
**.变更
**.*变更的范围和内容
**.*变更程序
**.*变更的估价原则
**.*承包人的合理化建议
**.*暂估价
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
**.计量与支付
**.*计量
**.*预付款
**.*工程进度付款
**.*竣工结算
**.*最终结清
**.竣工验收
**.*竣工验收申请报告
**.*施工期运行
**.*施工队*的撤离
**.*中间验收
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
**.保险
**.*工程保险
**.*第*者责任险
**.*其他保险
**.*对各项保险的*般要求
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
**.*争议评审
附件*：质量保修书格式
附件*：廉政责任书格式
附件*：项目管理机构组织表
第*部分合同协议书
编号：****-******-*****
发包人（全称）：****邮电大学
法定代表人：徐坤
法定注册地址：
承包人（全称）：中建*局集团有限公司
法定代表人：陈卫国
法定注册地址：湖北省武汉市关山路***号
发包人为建设****邮电大学西土城校区主楼改造项目（以下简称“本工程”），
已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华
人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其
他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如
下协议。
*、工程概况
工程名称：****邮电大学西土城校区主楼改造项目
工程地点：****市****区西土城路**号
工程内容：****图纸和清单范围内的全部内容,
包括主体结构、建筑装饰装修（室内装修、室外装修）、屋面、建筑给水排水及采暖、通
风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部
内容以及为完成竣工验收、交付使用、质量保修所需的所有工作。
群体工程应附“承包人承揽工程项目*览表”（附件*）
工程立项批准文号：教财函[****]**号
资金来源：政府投资（中央）
*、工程承包范围
承包范围：****图纸和清单范围内的全部内容,
包括主体结构、建筑装饰装修（室内装修、室外装修）、屋面、建筑给水排水及采暖、通
风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯工程以及室外工程等设计图纸显示的全部
内容以及为完成竣工验收、交付使用、质量保修所需的所有工作。
详细承包范围见第*章“技术标准和要求”。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划竣工日期：****年*月**日
| 人： |
徐坤 |
|
|
| 承包人（全称）： |
中建*局集团有限公司 |
| 人： |
陈卫国 |
|
湖北省武汉市关山路***号 |
工期总日历天数***天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标
*、合同形式
本合同采用，固定单价合同形式。
*、签约合同价
金额（大写）：****************元*角*分（人民币）
（小写）￥：，*********.**元
其中：安全文明施工费（含税）：*******.**元
建筑垃圾运输处置费（含税）：******.**元
暂列金额（含税）：*******元
专业工程暂估价（含税）：********元
……
*、承包人项目经理：
姓名：张海乔；职称：高级工程师；
身份证号：******************；建造师执业资格证书号：*******；
建造师注册证书号：鄂****************，。
建造师执业印章号：鄂****************，。
安全生产考核合格证书号：鄂建安*(****)*******，。
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本协议书；
*、中标通知书；
*、投标函及投标函附录；
*、合同条款专用部分；
*、合同条款通用部分；
*、技术标准和要求；
*、图纸；
*、已标价工程量清单；
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
**.*.*竣工付款申请单
（*）承包人提交竣工付款申请单的份数：提交*份竣工付款申请单
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格并向发包人提交了完整
的竣工资料后*个月内。
（*）竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回
的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
（*）承包人提交最终结清申请单的份数：提交*份最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止，缺陷责任期内无任何
责任问题（如有，已由承包人自费处理完毕且发包人验收合格）。缺陷责任期终止证书颁发
后**天内。
发包人向承包人不支付（支付/不支付）质量保证金利息。
发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法：/
**.竣工验收
**.*竣工验收申请报告
（*）承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：承包人应当遵照****市地方
标准《建筑工程资料管理规程》和发包人要求，及时制作、接受和审核（包括专业工程分包
人和独立承包人编制的各自分包和承包范围内工程的资料）、整理有关工程的真实可靠的资
料、文件，并按规定进行归档、移交。因承包人未及时制作、接受、审核、整理、归档、移
交有关本工程的资料、文件，或承包人制作、接受、审核、整理、归档、移交有关本工程的
资料、文件不是真实、可靠、完整的而给发包人造成的任何损失，均由承包人负责赔偿。竣
工图纸的标准和式样需事先提交监理人和发包人审批认可，竣工图纸的正确性由承包人负
责，发包人发现竣工图纸和实际情况不符，发包人有权从承包人结算款中扣除违约金***
元。
承包人应配合发包人完成国家及****市规定的与工程竣工有关的全部政府验收工作，包
括消防、人防、规划、环保等方面的政府验收工作。承包人与发包人共同完成合同约定工程
竣工备案程序所有必备文件。
竣工验收资料的份数：*套（包括纸质版*套，电子版和扫描版各*份）。
竣工验收资料的费用支付方式：已包括在签约合同价中，不再另行支付
**.*施工期运行
**.*.*需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/
**.*施工队*的撤离
**.*.*缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：
工程接收证书颁发后的**天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的
人员、施工设备和临时工程外，其余的人员，施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除，
除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。承包
人未按期撤场的，延后撤离造成发包人增加的费用，由承包人承担。
**.*中间验收
**.*.*本工程需要进行中间验收的部位：包含但不限于设计图纸及招标文件范围
内的全部工程。
**.*.*验收不合格的，承包人在*天期限内进行修改后重新验收。
**.缺陷责任与保修责任
**.*保修责任
**.*.*工程质量保修范围：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行。
工程质量保修期限：按《建设工程质量管理条例》相关规定执行。
工程质量保修责任：*．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后
*天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用
从质量保修金内扣除。
*．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应*小时内到达事故现场抢修。非
承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
*．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保施工质量。因承包人原因致使工程
在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
**.保险
**.*工程保险
本工程投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：建筑工程*切
险，并符合以下约定：
（*）投保人：承包人
（*）投保内容：本项目施工现场范围内与实施、完成、验收和支付本工程相关的所
有财产或费用。
（*）保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。
（*）保险金额：项目合同额。
（*）保险期限：本工程实际开工之日至实际质量保修期限结束之日止。
**.*第*者责任险
**.*.*保险金额：已包含在建筑工程*切险中，保险费率由承包人与发包人同
意的保险人商定，相关保险费由承包人承担。
**.*其他保险
承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：承包人自愿办理。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：保险合同签订后*日
内。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：保险金不足以补偿损
失时，在分清事故原因的前提下，非承包人原因造成的永久工程损失，保修赔偿与实际损失
的差额由责任人承担；承包人原因造成的永久工程损失、临时工程、施工设备和施工人员损
失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*合同条款通用部分第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形：自然灾
害，如地震、海啸、台风、洪水、冰雹，和有*定人为性的异常事件，如征收、征用、禁令
等政府行为和战争、罢工、骚乱等。
不可抗力的等级范围约定：不可抗力需要同时满足*个条件：即不可预计、不可避
免和不能克服。对于人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故应达到被国家权威部门发
布且界定为灾害事故的程度。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组
评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第*种方式解决：
（*）提请****市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，
对合同双方均有约束力。
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：双方同意
后*天内。
**.*.*争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：争议评审组在调查会后
**天内作出争议评审意见。
附件*：质量保修书格式
房屋建筑工程质量保修书
发包人：，****邮电大学
承包人：，中建*局集团有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程
质量保修办法》，经协商*致，对****邮电大学西土城校区主楼改造项目（工程名称）签订保修
书。
*、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和
外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的
其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
工程合同范围内的全部施工内容。
*、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
外窗工程为*年，外窗防渗漏为*年；
装修工程为*年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
其他项目保修期限约定如下：
按国家相关标准执行
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地
建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方
案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项
无
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
有效期限至保修期满。
发包人：****邮电大学（公章）承包人：中建*局集团有限公司（公章）
法定地址：****市****区西城土路**号法定地址：湖北省武汉市关山路***号
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：签字）委托代理人：签字）
电话：电话：***-********印卫
**************
传真：传真：********
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：工商银行****新街口支行开户银行：交通银行湖北省分行东湖新技术开发区支行
帐号：*******************帐号：*********************
邮政编码：******邮政编码：******
**
附件*：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：****邮电大学
承包人：中建*局集团有限公司
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当
利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法
规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不
得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其
上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规
定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排
以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的
业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的
有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、
好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出
国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐
等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理：涉嫌
犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应子以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪
的，移交司法机关追究刑事责任：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后
立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人：****邮电大学（公章）承包人：中建*局集团有限公司（公章）
法定地址：****市****区西土城路**号法定地址：—湖北省武汉市关山路***号
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：
印卫
电话：电话：***-********
***:*******
传真：传真：********
电子邮箱：电子邮箱：/
开户银行：工商银行****新街口支行开户银行：交通银行湖北省分行东湖新技术开发区支行
账号：*******************帐号：*********************
邮政编码：*****邮政编码：******
监督单位：（盖章）监督单位：（盖章）
**
| 委托代理人： |
（签字） |
委托代理人： |
| 电话： |
|
印卫电话：***-***********:******* |
| 传真： |
|
传真：******** |
| 电子邮箱： |
|
电子邮箱：/ |
| 开户银行：工商银行****新街口支行 |
|
开户银行：交通银行湖北省分行东湖新技术开发区支行 |
| 账号： |
*******************帐号： |
********************* |
| 邮政编码：***** |
|
邮政编码：****** |
附件*：项目管理机构组织表
| 姓名 |
性别 |
年龄 |
职称 |
专业 |
资格证书编号 |
拟在本工程担任的工作或岗位 |
| 张海乔 |
男 |
** |
高级工程师 |
建筑工程 |
鄂**************** |
项目经理 |
| 张晓辉 |
男 |
** |
高级工程师 |
土木工程 |
(****)******* |
技术负责人 |
| 李青成 |
男 |
** |
助理工程师 |
材料成型及控制工程 |
鄂**************** |
项目副经理 |
| 朱大勇 |
男 |
** |
工程师 |
机械设计制造及自动化 |
(****)******* |
机电负责人 |
| 于晓志 |
男 |
** |
工程师 |
土木工程 |
(****)******* |
质量负责人 |
| 刘鹏阳 |
男 |
** |
工程师 |
水利工程 |
(****)******** |
计划经理 |
| 杨振 |
男 |
** |
工程师 |
土木工程 |
(****)******* |
技术部经理 |
| *刚 |
男 |
** |
工程师 |
给水排水工程 |
(****)******* |
项目书记 |
| 冯欢欢 |
男 |
** |
工程师 |
土木工程 |
建[造]************** |
合同商务负责人 |
| 马登殿 |
男 |
** |
助理工程师 |
安全工程 |
京建安**(****)****** |
安全负责人 |
| 乔* |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******** |
施工员 |
| 张茂龙 |
男 |
** |
助理工程师 |
安全工程 |
******** |
施工员 |
| 樊丽明 |
男 |
** |
助理工程师 |
地质工程 |
******************* |
给排水质量员 |
| 何林 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******************* |
电气质量员 |
| 徐震 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******************* |
土建质量员 |
| 陈高 |
男 |
** |
助理工程师 |
地质工程 |
******************* |
材料员 |
| 李贤真 |
男 |
** |
助理工程师 |
城市地下空间工程 |
京建教*********** |
劳务员 |
| 金港 |
男 |
** |
助理工程师 |
安全工程 |
******************* |
资料员 |
| 尹博洋 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******** |
试验员 |
| 杜浩鹏 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
鄂建安**(****)******* |
专职安全生产管理人员 |
| 董建 |
男 |
** |
助理工程师 |
安全工程 |
京建安**(****)******* |
专职安全生产管理人员 |
| 吕金宝 |
男 |
** |
助理工程师 |
安全工程 |
京建安**(****)******* |
专职安全生产管理人员 |
| 彭渤 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******************* |
机械员 |
| 后永亮 |
男 |
** |
助理工程师 |
土地勘测与规划 |
******** |
测量员 |
| 墨涛 |
男 |
** |
助理工程师 |
土木工程 |
******** |
环境管理员 |
,
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
