****市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区后续
产业发展补短板项目
建设工程施工合同
年月日
第*部份协议书
甲方（发包人全称）：****市卡房镇人民政府法定代表人：****
乙方（承包人全称）：****法定代表人：李雪峰
丙方（监督方全称）：****市卡房镇扯土白村委会法定代表人：李祥文
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，*方就****市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁
安置区后续产业发展补短板项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目。
*.工程地点：****市卡房镇扯土白村委会舍俄迷
*.资金来源：个巩固振兴组办（****）*号
*.资金相关文件：个巩固振兴组办****）*号
*.工程内容：
带动搬迁农户发展种植甘蔗***亩，新建蓄水池****，铺设农业灌溉网管
（*****）*****。
*.工程承包范围
带动搬迁农户发展种植甘蔗***亩，新建蓄水池****，铺设农业灌溉网管
（*****）*****。
合同工期
计划开工日期：自合同签订日起
计划竣工日期：****年*月**日
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合符合国家及行业现行质量验收规范及标准，达到*次性验收合格标
准。
*、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：******元
金额为：********元整
*、项目经理
承包人项目经理：谭国超。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字
或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市卡房镇人民政府签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同*方盖章签字之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，
监督人执*份。
甲方：乙方：
（公章）
（公章）
梦峰
法定代表人或其委托法定代表人或其委托
代理人：代理人：
（签字）（签字）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************
法人身份证号码：法人身份证号码：
******************
地址：地址：
****省红河州石屏县异龙镇黑龙坡
丙方：
（公章）
李祥文
法定代表人或其委托
代理人：
（签字）
统*社会信用代码：
法人身份证号码：
地址：
第*部份专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件、投标文件、招标答疑文件，设计交底纪
要、图纸会审纪要、设计变更、经参建各方参会形成的会议纪要及实施过程中的往来
文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：金辉
资质类别和等级：房屋建筑工程、电力工程注册监理工程师
联系电话：***********
注册号：********
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：按设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：现场临时办公及施工场地
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国
民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务
院《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部令第***号（****）《建筑工
程施工发包与承包计价管理办法》及财建********号文、《****省建筑市场管理条
例》、《建设工程施工合同》（**—****—****）《建筑工程施工质量验收统*标
准》（*******-****）、《****省建筑工程施工质量验收统*规程》（*****/*-**-****）
等国家及****省颁布的现行法律、法规和条例。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家及****省现行的有关法律法规。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无。
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）中标通知书；（*）投标函及其附录；（*）专
用合同条款及其附件；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同
文件。如本合同在执行过程中，对合同的执行内容有特别约定和补充的，将按其相应
效力执行。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前天*日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：总图及建筑、结构、水、电专业图纸*套。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计和方案；
承包人提供的文件的期限为：签订合同后*周内；
承包人提供的文件的数量为：*份完整的施工组织设计文本；
承包人提供的文件的形式为：纸质并完整装订；
发包人审批承包人文件的期限：提交文件后*周内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：保证*套完整的施工蓝图及效果图。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：现场工程部；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：现场项目部：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：现场监理部；
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所
需的批准手续和全部权利。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
现场实际施工条件为准。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包
人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制
的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属
于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作
权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担
方式：按通用条款执行。
*.**保密条款：按通用条款执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：招投标文件中工程量清单漏、缺项的、设
计变更、*方签字认可的增加工程量、项目以及工程签证及*方签字认可的材料单价
*.发包人
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：具备施工条件。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案部门和行政质检监督部门
要求的竣工图及相关竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后*个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版，以省、市城建档案馆及发包人
的相关规定规范为依据。
（**）承包人应履行的其他义务：
*）施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任由承包人自负并承担费用。
*）施工场地清洁卫生严格按****省人民政府令第***号《****省建筑施工现场
管理规定》执行，施工任务完成后做到人场清；现场布置，机械材料堆放等问题以批
准的施工组织设计为准，并按环评要求做好环境保护工作，避免防止扬尘废水废渣污
染，费用已包括在工程合同总造价中。
*）承包人按当地政府规定的金额缴纳农民工工资准备金；鉴于现阶段有资质的劳
务企业数量较少，若本工程使用*散用工行为，视为承包人直接用工，承包人必须依
法与每个工人签订劳动合同。对于承包人非法用工侵犯农民工权益，农民工的劳动生
活条件没有得到依法保障的，如出现克扣拖欠工资等行为导致农民工堵门、上访事件
等行为，承包人向发包人按本合同**.*.*约定支付违约金，同时所产生的*切法律后
果由承包人承担，如因此给发包人及第*人造成损失的，承包人应负责赔偿。
*）承包人对整个项目进行总承包管理，具体内容详见施工组织设计。
*）承包人对工程整体进度负责。
*）承包人应遵守工程建设安全施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接
受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护及保护措施，对施工
人员进行安全教育，严禁违反安全管理规定进行施工，杜绝*切安全事故隐患。若因
承包人原因发生安全事故，由承包人承担全部责任，并承担由此造成的*切经济损失；
若发生人员伤亡事故的，还需承担每次***元的违约金。
*）所有的工程款均必须专款专用于本合同，不能挪作他用。
*）由承包方自行进行成品保护，如发现地下管网及周边须保护的建筑，须进行保
护，产生的费用由发包人承担。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人
姓名谭国超
身份证号：******************
*级
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：云****************
建造师执业印章号：云****************
安全生产考核合格证书号：云建安*（****）*******-**
联系电话：***********
电子信箱：/**********@**.***
通信地址：****省红河****市
承包人对项目负责人的授权范围如下：全权代表承包人；按照施工合同和设计文
件严格施工；指挥工程项目建设的生产经营活动，确保安全生产：按期完成和交付合
格产品。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：派驻本合同工程的项目经理和项目技
术负责人每个月的驻工地时间不少于**天，而且不得兼任其他工程职务。不够天数每
次罚款****/人/天，不经发包人同意更换项目部主要负责人的罚款****元/人/次，承
包人的项目经理离开工地，应该经发包方及监理工程师批准同意。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人或监理
工程师发现承包人派驻现场的人员不能满足项目实施要求，有权要求承包人更换或增
派相关人员，承包人应立即执行，承包人拒绝更换或增派的，处以**元罚款，承包
人承担上述违约给发包人造成的*切损失，发包人有权单方面终止合同。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，
发包人认可方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
（*）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（*）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（*）未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场
的；
（*）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（*）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或
拒绝按发包人要求进行修复的；
（*）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的
（*）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出
整改通知，要求其在指定的期限内改正。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人原因造成工期延误每逾期*天
按人民币****元/天加收违约金。
若因承包人原因达不到*次性验收合格，除返工达到合格外，还需向发包人支付
合同价款的*%作为质量违约金。若其中分部分项工程达不到*次性验收合格，承包
人需向发包人支付至少****元/次的违约金。
承包人未经发包人同意，擅自更换项目负责人及技术负责人的行为，视为违约，
发包人有权单方面终止合同。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：除专用合同条款另有约定外，出现第**.*.*
项（承包人违约的情形）第（*）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承
包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权
解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场
的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同
当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或
减轻承包人应承担的违约责任。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按规定办理工伤保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：*。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**.补充条款
合同未尽事宜，以*方协商为准。
注：合同协议书以最终*方签订为准
合同附件：
合同附件*安全生产合同
合同附件*廉政合同
合同附件*：
安全生产合同
为在****市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目
合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本
项目发包人****市卡房镇人民政府（以下简称“发包人”）与承包人****石兴峰建
筑有限公司（以下简称“乙方”）、监督方****市卡房镇扯土白村委会特此签订安全
生产合同：
*、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生
产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批
同时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、安全生产的规定，认真
执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产
宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管
理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领
导。工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规
定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产主体责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括
临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、
人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。
现场设置的安全机构，应按工程投资每*****元配备*名安全员，工程投资不足*****
元至少配备*名安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。
安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须
接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术
考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力
容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业
培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操
作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所
有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、
易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检
查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急
救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规
定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理
相关责任人。
*、丙方职责
对乙方施工现场的安全、质量负有检查、监督、属地管理的职责。
*、违约责任
如因发包人或乙方、丙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本*式*份，合同甲乙丙方各执*份。由*方法定代表人或其授权的代
理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
本页为盖章页
甲方：乙方：
（公章）
法定代表人或其委托法定代表人或其委托
代理人：代理人：
（签字）（签字）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************
法人身份证号码：法人身份证号码：
******************
地址：地址：
****省红河州石屏县异龙镇黑龙坡
丙方：
（公章）
法定代表人或其委托
代理人：
（签字）
统*社会信用代码：
法人身份证号码：
地址：
合同附件*：
廉政合同
发包人（甲方）：****市卡房镇人民政府
承包人（乙方）：****
监督人（丙方）：****市卡房镇扯土白村委会
根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞
争的通知》和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承
包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不正当竞争法》、《建
筑法））、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保建设工程质量达到国家有关
规定、争优创优、干部廉洁，甲乙丙*方就****市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区
后续产业发展补短板项目签订工程廉政合同，共同遵守。
*、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各种有价
证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；不得向乙方报
销任何由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方交通、通讯工具等物品；不得参加乙
方举行的任何祝贺庆典活动。
*、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程
分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方推荐分包单
位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。
*、甲方人员向乙方索赔，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案查处认
定的，由此产生的办案费用由甲方（索赔方单位或个人）承担。不论举报甲方或乙方的
赔赔行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）依照规定给予奖励。
*、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、有价证
券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部门对乙方给予扣减
应付工程款的*%**%，或者中止工程建设合同。并视情节轻重，对乙方决策人和经
办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、依法追究刑事责任。
*、乙方在工程项目建设中赔赔甲方人员、中介方人员，被纪检监察机关或司法
机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的*
切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。
*、甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，另*方
当事人应立即主动报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不主动报告
情况的有关人员，*经查出，必须视情节轻重给予批评教育、党纪政纪处分、依法追
究刑事责任。
*、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设项目施
工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪
检监察机关追究党政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
*、甲乙双方单位法定代表人和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政合同》。
履行《工程廉政合同》中的相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别在工程建设合
同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门作出报告。纪检监察
机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，对法定代表或分管领导从严
追究责任。
*、丙方对人、财、物等管理进行全面监督。
*、此合同*式*份：甲乙丙*方各执*份。
**、此合同自*方签字并经纪检监察机关、部门监证即生效，并由本单位的纪
检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。
本页为盖章页
甲方：乙方：
（公章）
（公章）
法定代表人或其委托法定代表人或其委托
代理人：代理人：
（签字）（签字)
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************
法人身份证号码：法人身份证号码：
******************
地址：地址：
****省红河州石屏县异龙镇黑龙坡
丙方：
（公章）
李祥文
法定代表人或其委托
代理人：
（签字）
统*社会信用代码：
法人身份证号码：
地址：
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
