****县****
****年平马镇合乐村芒果产业基地配套
设施建设项目
工程施工合同
合同编号：
发包人：****县平马镇人民政府
承包人：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县平马镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及有关事项协商*致，共同达成
如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年平马镇合乐村芒果产业基地配套设施建设项目。
*.工程地点：****县平马镇合乐村。
*.工程立项批准文号：。
*.资金来源：****。
*.工程内容：新建芒果产业道路总长*.*公里，路基*.*米，路面*.*米，路面厚度**
厘米（详见施工图纸及工程量清单）。
*.工程承包范围：
施工图纸和工程量清单范围内的施工要求（具体内容详见施工图纸及工程量清单）。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日(以发包人签发的正式开工令为准)。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.本项目施工合同价：本项目经过公开竞争性磋商的方式进行。经磋商谈判小组对供应
商单位评审确认，最终确定****为中标人。中标成交价即本项
元）。
目施工合同价为人民币（大写）**********元*角*分（¥******.**
*.合同价格形式：清单定额计价。
*、项目经理
承包人项目经理：杨琳桂************。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县平马镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字，盖单位公章之日起生效，签字须亲笔签字，不得只盖印章。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****县平马镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
社会信用代码：******************社会信用代码：******************
地址：****县油城路**号，地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：罗晓冬，法定代表人：
委托代理人：/，委托代理人：
电话：/，电话：****-*******
传真：/，传真：****-*******
电子信箱：/，电子信箱：*********@***.***
开户银行：/，开户银行：****北部湾村镇银行
账号：，/，账号：***************
| 地 |
址： |
****县油城路**号 |
| 邮政编码： |
|
****** |
| 法定代表人： |
|
罗晓冬 |
| 委托代理人： |
|
/ |
| 电 |
话： |
/ |
| 传 |
真： |
/ |
| 电子信箱： |
|
/ |
| 开户银行： |
|
/ |
| 账 |
号： |
/ |
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：成交通知书、磋商文件（含所有补充通知和答疑）、响应
文件及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工
程量清单、工程控制价成果文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：详见委托监理合同；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/。
*.*.*.*设计人：
名称：详见设计合同；
资质类别和等级：/；
联系电话：/；
电子信箱：/，；
通信地址：/。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政
府的有关法规和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/，；
发包人提供国外标准、规范的名称：/，。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
/，。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）预算书。
（**）其他合同文件
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复
制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：，/，；
| 发包人提供国外标准、规范的份数： |
/ |
； |
| 发包人提供国外标准、规范的名称： |
/ |
。 |
| 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：*.*.* |
/ |
|
承包人提供的文件的期限为：，/，；
承包人提供的文件的数量为：，/，；
承包人提供的文件的形式为：，/，；
发包人审批承包人文件的期限：，/，。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：，/，。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：/；
发包人指定的接收人为：，/，。
承包人接收文件的地点：，/，；
承包人指定的接收人为：，/，。
监理人接收文件的地点：，/，；
监理人指定的接收人为：，/，。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：，/，。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：，/，。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术
规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的求：，/，。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：，/，。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
| 发包人指定的接收人为： |
/。 |
| 承包人接收文件的地点： |
/； |
| 承包人指定的接收人为： |
/。 |
| 监理人接收文件的地点： |
/； |
| 监理人指定的接收人为： |
/。 |
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：/。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：/。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：/；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：/；
电子信箱：/；
通信地址：/；
发包人对发包人代表的授权范围如下：，/，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：，/，。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：，/，。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无，。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工图纸及竣工图电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套，。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：/，。
承包人提交的竣工资料形式要求：/，。
| 姓 |
名： |
/ |
|
| 身份证号： |
|
/ |
|
| 职 |
务： |
/ |
|
| 联系电话： |
|
/ |
|
| 电子信箱： |
|
/ |
|
| 通信地址： |
|
/ |
|
（**）承包人应履行的其他义务：
承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管
理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价
（投标总报价）中。。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：按磋商文件；
身份证号：按磋商文件；
建造师执业资格等级：按磋商文件；
建造师注册证书号：按磋商文件；
建造师执业印章号：/；
安全生产考核合格证书号：按磋商文件；
****建筑市场诚信卡卡号：，/，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承
包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签
订分包合同等从事*切为承包人设立义务或责任的行为。项目经理不得向发包人收取或委托
支付任何款项。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于**日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少
于当月施工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月
施工时间**%的，少在岗带班*天，发包人有权处违约金***元/日（人民币）。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承
诺的人员*致，并在开工*个工作日（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣
工证明材料名称）*个工作日前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂
建管﹝****﹞**号和桂建管﹝****﹞**号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换
项目经理的视为违约，违约金处****元/人•次（人民币）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发
包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金/元/人•次（人民
币）。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件*）的
期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管
理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，
必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人***元/人•次（人民币）；专业工程师****
元/人•次（人民币）。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及
其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处
元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处元/人•次（人民币）违约金；擅自
更换其它在场管理人员处元/人•次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负
责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金***元/人•次（人民币）；未经发
包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金****元/人•次（人
民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金****元/人•
次（人民币）。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：，/，。
其他关于分包的约定：
（*）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、
非关键性工作分包给第*人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权
拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合
同附件*。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/，。
承包人提交最终结算申请单的期限：/，。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保证金，待工程保修期满*年后，采
购单位确认无质量问题，采购单位*次性无息付清；
（*）承包人向发包人指定账户全额缴纳工程价款结算总额的*%，待工程保修期满*年后，
采购单位确认无质量问题，采购单位*次性无息原路退还。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：，/，。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：**个月。
工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：，/，。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：/，。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：，/。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：，/，。
（*）其他：/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：，/，。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件
返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则
发包人有权扣罚该分项工程**%的工程款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量
不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约
金。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后
**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工
程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额
由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除
合同。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定
的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利
转让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
(*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撤离工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施
赶上进度，造成工期严重延误的；
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导
致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(*)合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程
师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：，/，。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：，按通用条款执行，。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：，/，。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：，/，。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/，。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：，/，。
选定争议评审员的期限：，/，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/，。
其他事项的约定：，/，。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/，。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第/种方式解决：
（*）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双
方均有约束力。
（*）向/人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
| 选定争议评审员的期限： |
/ |
|
| 争议评审小组成员的报酬承担方式： |
/ |
|
| 其他事项的约定： |
/ |
|
| 争议评审小组的决定**.*.* |
|
|
| 合同当事人关于本项的约定： |
/ |
|
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：****县平马镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****年平马镇合乐村芒果产业基地配套设施建设项目（工程全称）签订工程质量保
修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：参照建设工程质量保修条例，
双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修，市政工程为*年。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：
/。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
本工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合
格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格
之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣
除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
/，。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满。
发包人：****县平马镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
社会信用代码：******************社会信用代码：******************
地址：****县油城路**号，地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：罗晓冬，法定代表人：
委托代理人：/，委托代理人：
电话：/，电话：****-*******
传真：/，传真：****-*******
电子信箱：/，电子信箱：*********@***.***
开户银行：/，开户银行：****北部湾村镇银行
账号：，/，账号：***************
附件*：廉政合同
廉政合同
根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工
程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目建设单位：
****县平马镇人民政府（以下简称“甲方”）与项目施工单位：********县路桥工程有限责
任公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。
*.甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
（*）严格执行本项目工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
*.甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方
报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通
讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女
的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、
劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方
购买合同规定外的材料和设备。
（*）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活
动和安排个人施工队*。
*.乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建
设主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲
方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检
查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为本项目工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。
*.本合同作为主合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生
效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：****县平马镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
社会信用代码：******************社会信用代码：******************
地址：****县油城路**号，地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：罗晓冬，法定代表人：
委托代理人：/，委托代理人：
电话：/，电话：****-*******
传真：/，传真：****-*******
电子信箱：/，电子信箱：*********@***.***
开户银行：/，开户银行：****北部湾村镇银行
账号：，/，账号：***************
| 邮政编码： |
****** |
| 法定代表人： |
罗晓冬 |
| 委托代理人： |
/ |
| 电话： |
/ |
| 传真： |
/ |
| 电子信箱： |
/ |
| 开户银行： |
/ |
| 账号： |
/ |
附件*：安全生产合同
安全生产合同
为在本项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全
管理工作，建设工程的项目建设单位：****县平马镇人民政府（以下简称“甲方”）与项目
施工单位：****（以下简称“乙方”），特此签订安全生产合
同。
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工
程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按施工人员的*%~*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事
故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防
护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，
全部工程竣工验收后失效。
发包人：****县平马镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
社会信用代码：******************社会信用代码：******************
地址：****县油城路**号，地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：罗晓冬，法定代表人：
委托代理人：/，委托代理人：
电话：/，电话：****-*******
传真：/，传真：****-*******
电子信箱：/，电子信箱：*********@***.***
开户银行：/，开户银行：****北部湾村镇银行
账号：，/，账号：***************
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
