合同协议书
发包
人:喀仕地区****县交通运输局
承包
人:****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平诚实守信的原则
双方就****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代
账项目施工工程及有关事项协商*致,共同达成以下协议:
*、工程概况
工程名称:****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财
政以工代项目
工程地点:****地区****县乌帕尔镇
*、工程承包内容
新建村组道路*公里。
*、以工代项目工资发放
按照以工代账项目要求,以解决群众就业增收问题为主线,
以提高劳务报酬发放比例为核心,以广泛组织带动农村群众务
工就业为关键,以拓展账济模式进*步激发群众内生动力为重
点,开展项目建设实施。项目实施需组织项目区农民特别是低
收入人口参与工程建设,及时足额支付劳务报酬,能用人工的
尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队*,劳务报酬
发放应不低于***元。
*
*、合同工期
计划开工日期:****年*月**日
计划竣工日期:****年*月**日
工期总日历天数:***天
*、质量标准
工程质量符合:合格标准。
*、合同价:
人民币(大写)*************元*角*分
(¥*******.**元)。
*、项目经理:
项目经理:王建伟,注册证书号:新************。
项目总工:史磊
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程
中的澄清文件和补充资料)
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)通用合同条款;
(*)专用合同条款;
(*)现行技术标准规范;
(*)已标价工程量清单;
(*)图纸;
(*)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施
工组织设计;
(**)其他合同文件。
*、承诺
承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同
价款。
*、履约担保
本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或
其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交
工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**、合同份数
本协议书正本*份、副本*份,合同双方各执正本*份,
副本*份,当正本与副本的内容不*致时,以正本为准。
**、补充协议
*、从签定合同之日起,承包人有关项目的租赁和劳务合
同须经业主批准,应向建设单位出具合同价*******.**元
×**%=******.**(***********元整)**%的履
约保函。如发现有不经过业主批准擅自雇佣劳务和租赁机械,
除接受业主的处罚外,造成的损失和后果由承包人承担。
*
*、承包人在投标文件中载明的人员、主要机械及试验设
备进场后,可得到合同价**%的预付。项目审计后拨付审定价
工程款的***%,中标单位缴纳*%的质保金*****.**元。
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人
****年*月**日
*
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干
意见》、《****维吾尔自治区****严明纪律*条禁令》
以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的
党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安
全和有效使用以及投资效益:****县乌帕尔镇村组道路建设
****年中央财政以工代账项目施工的项目法人****县交通运
输局(以下简称“发包人”)与该项目的施工单位****冠格久
信建设工程有限公司(以下简称“承包人”),特订立如下合同:
*.发包人和承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运
输部的有关规定。
(*)严格执行****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财
政以工代账项目施工标段施工合同文件,自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(
法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国
家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,
公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及
时提醒对方纠正的权利和义务。
*
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上
级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、
有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或
发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和
娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档
办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住
房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、
旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工
程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分
包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同规定外的材料
和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞,不准利
用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或
馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
*
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应
由发包人单位或个人支付的任何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标
准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、
交通工具和高档办公用品等。
(*)承包人不得在工程项目实施过程中,损害业主或第*
方利益,不准与第*方串通,为其谋取非法利益。
(*)承包人对业主、监理及其工作人员提出的合同约定以
外的任何要求有权予以拒绝;对业主、监理及其工作人员违反
本规定的行为,有权向业主、监理单位的纪检监察机关或上级
机关及司法机关举报和投诉。
(*)承包人在施工或机械、设备、材料购销活动中,不得
聘请、聘用业主、监理及其工作人员作中介人,承包人不得
在工程施工和机械、设备、材料购置中,以任何形式吸收业
主、监理单位及其个人参股。
(*)承包人应积极参加业主组织的廉政建设检查工作,督
促本单位人员自觉严守本规定。
(*)承包人及其工作人员有违反本规定的,要进行党纪、
政纪处理,并根据建设单位要求,限期将直接责任人清除出场。
*
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权
限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处分;沙嫌犯罪的,
移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,
应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权
限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处分;给发包人单
位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议
交通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建
设市场的处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部
门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门
约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况
进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程
项目竣工验收后止。
*.本合同作为****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财
政以工代贩项目施工标段施工合同的附件,与工程施工合同具
有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份,由发包人和承包人各执*份,送交发
包人和承包人的监督单位各*份。
*
心
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人
承包人心公
*
*
实
法定代表人或其委托代理人:
***
****年*月**日
*
安全生产合同
为在****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代
账项目施工标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施
工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人疏
附县交通运输局(发包人名称,以下简称“发包人”)与承包
人****(承包人名称,以下简称
尔“
承包人”)特此签订安全生产合同:
*.发包人职责
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工
程承包合同中的有关安全要求。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管
安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计
划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原
则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关
安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包
人及时处理发现的各种安全隐惠。
*.承包人职责
**
(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程
安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公
路水运工程安全生产监督管理办法》《公路工程施工安全技
术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的
规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(*)坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全
”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,
建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备
专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。
各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必
须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计
划、布置、检查、总结和评比。
(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经
理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须
做到纵向到底,*环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第*责任
人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督
管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理
人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性
措施防止事故发生。
**
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防
止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产
考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,
熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全
技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建
筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、
爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,
获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出
现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配
备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能
和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或
以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
(*)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责
人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按
规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,
并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格
的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
**
(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必
须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全
标志牌。
(**)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程
实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,
应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不放过
的原则,严肃处理相关责任人。
(**)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理
办法》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加
盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。
*.本合同正本*份、副本*份,合同双方各执正本*份,
副本*份,当正本与副本的内容不*致时,以正本为准。
**
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:
**
工程质量保修书
发包人:****地区****县交通运输局
承包人:****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建
设工程质量管理条例》经协商*致就****县乌帕尔镇村组道
路建设****年中央财政以工代账项目施工签订工程质量保修
书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期限内,按照有关法律规定和合同约
定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括路基基础工程、路面、桥梁涵洞及安
全防护工程和双方约定的其它工程,具体保修范围,双方约
定如下:
****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代账
项目施工图范围内的全部工程
*、质量保修
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的这
表情如下:
*.路基基础工程和主体工程为设计文件规定的工程合理
使用年限
*.电气管线和给排水管线设备安装工程为*年
*.其它项目保修期限如下:
自交工之日期起计算*年
**
*、缺陷责任期
工程缺陷期为**个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收
之日起计算。单项工程先于全部工程进行验收,单项工程缺
陷责任期自单项工程验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到保修通
知之日起*日内派人维修,承包人不在约定期限内派人维修
的,发包人可以委托他人维修。所产生的费用由承包人承担。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,
应当立即大事故现场进行抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质
量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关
部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人员或具有相应
资质等级的设计人员提出保修方案,承包人实施维修。
*.质量维修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同
签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。
**
发包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:
**
中标通知书
项目名称:****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代账项目
项目编号:[*******号
中标单位概况 |
中标单位 |
**** |
**** |
法人代表 |
赵贵水 |
中标单位概况 |
单位地址 |
****乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路***号观澜景苑**幢*层商务办公***号-* |
****乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路***号观澜景苑**幢*层商务办公***号-* |
联系人 |
赵贵水 |
中标单位概况 |
其他 |
/ |
/ |
联系电话 |
*********** |
中标项目概况 |
标段名称 |
****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代账项目 |
****县乌帕尔镇村组道路建设****年中央财政以工代账项目 |
项目地址 |
****县 |
中标项目概况 |
其他 |
项目经理:王建伟证书编号:新************ |
项目经理:王建伟证书编号:新************ |
项目经理:王建伟证书编号:新************ |
项目经理:王建伟证书编号:新************ |
采购内容 |
新建乌帕尔镇村组道路*.***公里(施工图以及工程量确认单范围内的所有工程) |
新建乌帕尔镇村组道路*.***公里(施工图以及工程量确认单范围内的所有工程) |
新建乌帕尔镇村组道路*.***公里(施工图以及工程量确认单范围内的所有工程) |
新建乌帕尔镇村组道路*.***公里(施工图以及工程量确认单范围内的所有工程) |
新建乌帕尔镇村组道路*.***公里(施工图以及工程量确认单范围内的所有工程) |
中标价格 |
大写:*************元*角*分(¥:*******.**元) |
大写:*************元*角*分(¥:*******.**元) |
大写:*************元*角*分(¥:*******.**元) |
大写:*************元*角*分(¥:*******.**元) |
大写:*************元*角*分(¥:*******.**元) |
备注 |
工期;签订合同后***日内完成施工(具体以签订合同为准)质量标准:合格 |
工期;签订合同后***日内完成施工(具体以签订合同为准)质量标准:合格 |
工期;签订合同后***日内完成施工(具体以签订合同为准)质量标准:合格 |
工期;签订合同后***日内完成施工(具体以签订合同为准)质量标准:合格 |
工期;签订合同后***日内完成施工(具体以签订合同为准)质量标准:合格 |
招标代理机构;(前章)法定代表人,签字或盖章)****年**月**日 |
招标代理机构;(前章)法定代表人,签字或盖章)****年**月**日 |
招标代理机构;(前章)法定代表人,签字或盖章)****年**月**日 |
运输局采购单位*盖章)法定代表大(签字或盖章)****年**月**日 |
运输局采购单位*盖章)法定代表大(签字或盖章)****年**月**日 |
运输局采购单位*盖章)法定代表大(签字或盖章)****年**月**日 |
说明;*,本中标通知书由招标单位(人)填写,*式*份,抄送各有关单位,复印无效。