长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态
修复工程***总承包项目
合同书
发包人：****市董市镇人民政府
承包人：****华夏水利水电股份有限公司
湖南*环环保科技有限公司
****年*月
目录
*、合同协议书
*、投标函及投标函附录
*、专用合同条款
*、通用合同条款
*、其他合同文件
*、合同协议书
****市董市镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施长江北
岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项目（合同名称），已接
受****华夏-湖南*环***总承包项目联合体（承包人名称，以下简称“承包
人”，联合体时为联合体名称）对该总承包项目投标。发包人和承包人共同达成
如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）发包人要求；
（*）价格清单；
（*）承包人建议书；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序
在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）********（¥********.**元），其
中勘测设计费人民（大写）**********元整（¥*******.**元）；报价
取费系数**.*%，（其中勘测设计费含可行性研究报告、初设阶段设计说明、
概算、图纸编制等所有费用）。
合同结算价计算方式：（*）勘测设计费结算方式：经****市财政投资评审、
招标人确认后的价格×勘测设计费折扣费率；（*）施工费结算方式：（经****市
财政投资评审、招标人确认后的单价）×（实际发生并经核定的工程量）×折扣
费率（投标报价取费系数）。最终结算金额以聘请****市审计局认可的第*方
审计机构竣工结算审计为准。
*.承包人总承包项目经理：张文芹、鄂************。
*.工作内容：承包人应按招标文件要求、投标文件承诺，完成长江北岸枝
江市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项目（合同名称）的设计、施
工等建设任务。合同项目主要信息如下：
项目概况：治理的河流工程长度约**.***，其中包括玛瑙河*.***，西干渠
***，青龙港*.***，云盘湖****。主要建设内容为河道湿地建设工程*******，
植物恢复工程*******，木桩护岸防护工程*****，生态拦截沟建设工程*****，
节点净化湿地建设工程*******等。
承包范围：工程设计、工程施工。
*.工程质量符合的标准和要求：符合相关技术规范要求，达到相关国家规
定设计深度要求，确保通过相关机构对施工图纸的审查；工程施工质量达到国家
现行工程施工验收规范合格等级标准。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.工期为***天。承包人计划开始工作时间：****年*月**日，实际开
始工作时间包含设计工期,具体以建设单位下达的工程任务书为准。
*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****市董市镇人民政府（盖联合体牵头人：****华夏水利水电股
单位章），份有限公司（盖单位章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
地址：****市董市镇金盆山大道***号地址：****省荆州市沙市区南湖路*号南湖颐景*栋
电话：，电话：****-*******
开户银行：，开户银行：中国建设银行股份有限公司荆州沙市支行
账号：，账号：********************
联合体成员：湖南*环环保科技有限
公司（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：
地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路*号、*
号德普*和企业园*期*栋***
电话：****-********
开户银行：
****年*月*日，账号：
*、投标函及投标函附录
（*）投标函
****市董市镇人民政府（招标人名称）：
*.我方已仔细研究了长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项目（标段名称）
招标文件（包括补充和修正文件）（如有）的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《开标*
览表》申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。
*.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果
中标，我方将受此约束。
*如我方中标：
（*）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。
（*）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关*切数据或资料。
*.我方在此声明，我方代表经正式授权并代表投标人提交符合本项目招标文件要求的投标文件内容
和份数。所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第*章“投标人须知”第*.*.*
项和第*.*.*项规定的任何*种情形。
*.其他补充说明：投标有效期：自投标截止时间起**天内有效
投标人：****华夏水租水电股份有限公司（盖单位章）
法定代表人：*（早
地址：****省荆州市沙市区南湖路*号南湖量区程
电话：****-*******
传真：****-*******
邮政编码：******
（*）投标函附录（如有）
工程名称：长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项目
| 序号 |
条款内容 |
合同条款号 |
约定内容 |
备注 |
| * |
项目经理 |
*.*.* |
（见开标*览表） |
总承包项目经理：张文芹 |
| * |
履约期限 |
* |
（见开标*览表） |
***日历天。（包含设计工期，具体以建设单位下达的工程任务书为准） |
| * |
缺陷责任期 |
**.* |
*年或签约合同时以招标人要求为准 |
|
| * |
承包人履约担保金额 |
*.* |
|
|
| * |
分包 |
*.* |
见拟分包项目情况表 |
不分包 |
| * |
安全文明施工违约金额 |
*.* |
签约合同时以招标人要求为准 |
|
| * |
逾期竣工违约金 |
*.*.* |
签约合同时以招标人要求为准或****元天 |
|
| * |
逾期竣工违约金最高限额 |
*.*.* |
不超过合同价格的*%或签约合同时以招标人要求为准 |
|
| * |
质量标准 |
*.*.* |
符合相关技术规范要求，达到相关国家规定设计深度要求，确保通过相关机构对施工图纸的审查：工程施工质量达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 |
|
| ** |
质量违约金 |
*.*.* |
为工程价款结算总额的*%或签约合同时以招标人要求为准 |
|
| ** |
价格调整的差额计算 |
**.* |
遵守专用合同条款第**.*款规定 |
|
| ** |
预付款额度 |
**.*.* |
为签约合同价的**%，*次支付给承包人或签约合同时以招标人要求为准 |
|
| ** |
预付款保函金额 |
**.*.* |
为签约合同价的**%，*次支付给承包人或签约合同时以招标人要求为准 |
|
| ** |
权利义务 |
|
符合第*章“合同条款及格式”规定 |
|
| ** |
技术标准和要求 |
|
符合第*章“商务及技术要求”规定 |
|
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础故出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础故出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础故出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础故出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础故出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |
投标****复永利采股份有限公司（盖单位章）
法定代表人：(签阜）
***********
****年*月**日
*、专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市董市镇人民政府。
*.*.*.*承包人：****华夏水利水电股份有限公司（联合体牵头人）、湖南*
环环保科技有限公司（联合体成员）。
*.*.*.*总承包项目经理：张文芹。
*.*.*.*设计负责人：周高平。
*.*.*.*施工负责人：邹迪。
*.*.*.*监理人：。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序是（*）中标通知书；（*）投标函及投标
函附录；（*）专用合同条款；（*）通用合同条款；（*）发包人要求；（*）价格清
单；（*）承包人建议书；（*）其他合同文件。
*.*图纸
*.*.*承包人提供的文件：按双方认可的时间节点提供完整的设计方案、技
施图纸（含工程量清单）以及技术要求，由发包人审核同意后实施。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达监
理人、发包人现场管理机构，并办理签收手续。
*．发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*承包人在合同签订后**天内,根据施工需求与发包人共同确定施工用
地范围，由于承包人原因超出提供用地范围的部分由承包人自行解决，并承担由
此发生的*切费用。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：发包人应按技术标准和要求（合
同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地
下障碍物图纸等施工场地有关资料，发包人提供的现场数据（地质、水文、现场
环境、气象和地下障碍物）仅供参考，承包人负责核实。
*.*其他义务
（*）发包人负责协调在开工前依据监理人审核的施工用地计划，按照施工
进度要求分期移交施工作业面。
（*）根据国家和地方有关规定，发包人负责对承包人行为信息的采集、核
实和报送。
*．监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权
力范围：
（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）
按监理合同约定
（*）按第*.*条约定，批准工程的分包；
（*）按第**.*条约定，确定延长完工期限；
（*）按第**.*条约定，批准暂列金额的使用；
*．承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*承包人完成的工作
长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项目全过程勘
察设计服务；项目设计范围内的施工任务；工程验收、移交、质量缺陷责任期内
的缺陷修复等。
*.*.*保证工程施工和人员的安全
本项补充：
承包人应根据国家及行业部门有关规定制定事故应急救援预案，认真做好安
全生产、人员教育培训及安全考核等工作，并按照监理人、发包人批准的安全生
产保障措施组织实施。
*.*.*避免施工对公众与他人的利益造成损害
（*）承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公
用道路、水源、供电、通信、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设
施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承
担相应责任。
（*）施工过程中，由承包人原因造成的临时停水、停电、中断或损害道路
交通的，均由承包人负责。
*.*.*为他人提供方便
本项补充：
在合同实施过程中，承包人应按照发包人或监理人的指示为其他人提供必要
的施工便利条件。
*.*.**其他义务
（*）施工供水、供电：详见技术标准和要求。
（*）本合同工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此
发生的*切费用。
（*）承包人应按照国家相关规定，遵守国家法律法规及相关规定，按照诚
实信用原则，提供行为信息。
（*）承包人应保障农民工的权益，并履行保障农民工权益承诺书的相关承
诺。
（*）承包人在合同签订后*天内，应在现场设立办公机构，并保证在整个
合同期间内有效。承包人应根据有关法律法规的规定，为其所有非本地雇员向当
地公安机关申请临时居住许可证。
（*）施工配合与协调承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复过程中的
*切活动，应保障发包人免于承担因其借用、占用或进出其它合同标段和工区，
或作业影响等引起的*切索赔、诉讼、损害赔偿及其他有关费用，并有义务提供
与其它合同标段工程施工配合与协调，包括（但不限于）：
①工作面的安全；
②施工进度的协调；
③及时提供或移交工作面；
④保持建筑物相邻面附近的结构质量；
前发出。
**.*.*监理人按第*.*款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和
（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的
合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，
应在收到书面通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理
人。监理人应在收到承包人书面报告后的**天内，将异议的处理意见通知承包
人，并按第**.*.*项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，
可按本合同第**条的规定办理。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议
评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议
评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，
发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议
发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家
组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审
申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的备份同
时提交给被申请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告备份后的**天内，向争议评审
组提交*份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的备份同时提交给
申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的
**天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时
争议评审组可要求双方进*步提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审
组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说
明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协
议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应
在收到评审意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，
但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲
裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均
有权向人民法院提起诉讼。
*、其他合同文件
联合体协议书
联合体协议书
牵头人名称：****华夏水利水电股份有限公司
许歌
法定代表人：
法定住所：****省荆州市沙市区南湖路*号南湖颐景*栋
成员*名称：湖南*环环保科技有限公司
胡立
法定代表人：
法定住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路*号、*号德普*和企业园*期*栋***
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成****华夏-湖南*环***总承
包项目联合体（联合体名称）联合体，共同参加****市董市镇人民政府（招
标人名称）（以下简称招标人）长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工
程***总承包项目标段（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同
（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
*.****华夏水利水电股份有限公司（某成员单位名称）为****华夏-湖南*
环***总承包项目联合体（联合体名称）牵头人。
*、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投
标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投
标和中标有关的*切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实
施阶段的主办、组织和协调工作。
*．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务
和中标后的合同，共同承担合同规定的*切义务和责任，联合体各成员单位按照
内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
*.联合体各成员单位内部的职责分工如下：如中标，由联合体牵头人和成员单
位共同与发包人签订合同文件，****华夏水利水电股份有限公司、湖南*环环保
科技有限公司均应切实执行***总承包合同文件，按照本协议约定的职责分工承
担自身所负的责任和风险。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合
同任务分工如下：（*）****华夏水利水电股份有限公司负责工程施工全部内容。
（*）湖南*环环保科技有限公司负责工程设计全部内容。按照本条上述分工，
联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：****华夏水利水电股份有
限公司承担的合同工作量比例为**.*%，湖南*环环保科技有限公司承担的合同
工作量比例为*.*%。
*.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工
作量分摊。
*.本工程由中型（中型/小型/微型）企业承担的工程合同金额占工程总
合同金额的比例为**.*%。（如有）。
*.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合
同约束力。
*.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后
自动失效。
*.本协议书*式*份，联合体成员和招标人各执*份。
牵头人名称：****华夏水利水电股份有限公司（盖单位章）
（签章）
法定代表人或其委托代理人
科技有
*
（盖单位章）
成员*名称：湖南*环环保科技有限公司
（签章）
法定代表人或其委托代理人：
****年*月*日
备注：*.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。
*.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按
照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子彩色扫描件。
廉政协议书
工程项目名称：长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承
包项目
项目法人（甲方）：****市董市镇人民政府
参建单位（乙方）：****华夏水利水电股份有限公司（联合体牵头人）、湖
南*环环保科技有限公司（联合体成员）
为加强水利工程廉政建设，规范建设各方和合法权益，防止发生商业贿赂、
谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国
家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第*条甲乙双方责任
（*）甲乙双方应共同遵守国家、****省及水利行业主管部门关于加强工程
建设管理和党风廉政建设的各项规定。
（*）甲乙双方应严格执行水利工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同
办事。
（*）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动
应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目
管理规章制度的不正当交易。
（*）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及
时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第*条甲方责任
甲方的领导和从事本工程建设项目的工作人员，在工程建设过程中应遵守以
下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品
和好处费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、
配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等
活动。
（*）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、
材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包
单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方责任
乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，
严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、责
重物品及回扣、好处费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装眵住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公
务的宴请、娱乐等活动
第*条违约责任
（*）甲方或甲方工作人员有违反本合同第*、*条规定的，按照管理权限，
由同级水利纪检监察部门依据有关法律法规给予党纪、政纪处分；涉嫌犯罪的，
移交司法机关追究刑事责任。
（*）乙方或乙方工作人员有违反本合同第*、*条规定的，按照《****省
防治工程建设领域商业贿赂行为暂行办法》、《****省水利建设市场不良行为记录
管理办法（试行）》等规定处理，同时建议其主管部门给与相应的行政处罚；涉
嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
本合同与工程建设合同*并签订、保管，经双方签署后立即生效。
发包人：****市董市镇人民政府联合体牵头人：****华夏水利水电股
（盖单位章），份有限公司（盖单位章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
****年*月*日，联合体成员：湖南*环环保科技有限
公司（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：
****年*月*日
安全生产协议书
发包人（甲方）：****市董市镇人民政府
承包人（乙方）：****华夏水利水电股份有限公司（联合体牵头人）、湖南*环环
保科技有限公司（联合体成员）
工程项目名称：长江北岸****市董市镇河流缓冲带生态修复工程***总承包项
目
为在本工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安
全管理工作，本项目发包人与承包人为此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中的有关安全
要求。
*.按照“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必须
管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、
总结和评比。
*.重要的安全设施必须与坚持与主体工程“*同时”原则，即：同时设计、审
批，同时施工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安
全隐患。
*.建设项目发生安全事故后，应及时启动应急救援预案组织营救，根据国家
和水利行政主管部门有关规定上报事故情况，并参加事故调查处理。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《水利水电工程施工通用安全技
术规程》（*****-****）《水利水电工程土建施工安全技术规程》（*****-****）
《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（*****-****）《水利水
电工程施工作业人员安全操作规程》（*****-****）等有关安全生产的规定，
认真执行承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主、综合治理”的安全生产方针和坚持“管生产必须
管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各
项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有
组织、有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和
具体操作人员，必须熟悉和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作计划、布
置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇佣的民工）
的安全管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门和人员的安全生产
责任制横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。在施工现场配
备与其生产规模相适应、具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员，负责
对安全生产进行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及
时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，发现安全事故隐患，应及时
向项目负责人和安全生产管理机构报告。
*.在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*.必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证，参加施工的人员，必
须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安
全技术考核，合格者方能上岗操作。对于垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、
电气焊(割)作业人员、爆破作业人员、起重信号工、登高架设及水上(下)作业等
特种作业人员，必须经过专门的安全作业培训，在取得特种作业操作资格证书后，
方可上岗作业。施工现场如果出现特种作业无证操作现象，项目经理应承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所
有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；不得将任何种类的爆炸物给予、
易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。
*.所有施工机具设备和高空作业设备均应建立相应的资料档案，定期检查、
维修和保养，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、
设备和劳动保护用品严禁使用。
*．工程施工前，负责本项目的技术人员应就有关安全施工的技术要求向施
工作业班组、作业人员作详细说明。作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、
规章制度和操作规程，正确穿戴和使用安全防护用具、机械设备等，做好自身防
护工作。
*．提供为确保安全生产施作必要的、经监理工程师指出和认可的安全设施。
在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、隧道口、
基坑边沿等危险部位，应设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家
标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合安全使用要求，施工现
场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。
**.必须按照本项目工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急
救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究
的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严
肃处理相关责任人。
**．安全生产费按照国家有关规定使用和管理。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部
工程初步验收后终止。
发包人：****市董市镇人民政府（盖联合体牵头人：****华夏水利水电股
单位章），份有限公司（盖单位章）
法定代表人，法定代表人
或其委托代理人：，或其委托代理人：
****年*月*日，联合体成员：湖南*环环保科技有限
公司（盖单位章）
法定代表人
或其委托代理人：
****年*月*日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
