建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****应用技术职业学院
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****应用技术职业学院新校区*期教学楼（东）
建设项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****应用技术职业学院新校区*期教学楼（东）建设项目
*.工程地点：****省开封市东京大道与*大街交叉口东北角,****应用技术职业学院新
校区内。
*.工程立项批准文号：豫财招标采购-****-****。
*.资金来源：****。
*.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。
发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容（包括但不限于增加或减少工程
范围等），由此而引起合同价格的调整，按本合同专用条款的有关规定执行。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***************元*角*分(¥********.**元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）***********元*角*分(¥******.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元)。
*.合同价格形式：中标价+变更签证。
*、项目经理
承包人项目经理：赵保珍。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****应川技术职业学院签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同当事人签字、盖章后生效
**、合同份数
本合同*式***份，均具有同等法律效力，发包人执*份，水包人执*份、
发包人：公章）（公章）承包人：（公章）
***
法定代表人或共委托代理法定代表人或其委托代理人：
（签字（签字）*机
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市****区郑上路***号地址：郸城县工业大道北段科技师化园北
楼*-*层
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人：王美
法定代表人：遵新党
委托代理人委托代理人：
电话：****-********电话：****-********
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：中国银行****淮河路支行开户银行：中国银行股份有限公司郸城支行
账号：************账号：************
*
第*部分通用合同条款
合同通用条款参照中华人民共和国颁发的《建设工程施工合同示范文本》（**—****—****）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容
有实质性影响的补充协议、签证、设计变更、修改、洽商、图纸会审记录、变更、技术核
定单、工作联系单、认质认价单、纪要、信函、备忘录、施工现场管理细则等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****智升工程咨询有限公司；
资质类别和等级：工程监理乙级**********-*/*；
联系电话：，****-********，；
电子信箱：，********@**.***，；
通信地址：****省****市高新技术产业开发区莲花街***号*号楼*层**号。
*.*.*.*设计人：
名称：上海同建强华建筑设计有限公司；
资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）**********；
联系电话：，/，；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/
*.*.*.*永久占地包括：详见《建设工程规划许可证》。
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家现行的施工及验收规范、技术规程及质量检验评
定标准；国家、****省、项目所在地市关于安全文明施工的法规、条例和行政规范性
文件等。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的中华人民共和国相关标准规范和现行的行
业及****省、开封市施工及验收规范、技术规程、质量验收评定标准及其他相关法规。
若各标准规范要求不*致的，以要求较高者为准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见招标文件第*章“技术标准
和要求”。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(*)合同协议书及补充协议；(*)中标通知书；(*)投标函
及投标函附录；(*)专用合同条款及其附件；(*)通用合同条款；（*）图纸；（*）技术标
准和要求；（*）已标价工程量清单；（*）招标文件及其附件；（**）其他合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质文件*套，电子文件*套。发包人按照合
同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复印，
复印费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的全套招标施工图（不包括施工图
纸中涉及的标准图集）。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，专项施工方案、技术措施
等技术资料及各项资源（包括施工水、电）需要量的计划以及委托单要求提供的其他
文件等；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后*天内；
承包人提供的文件的数量为：*套；
承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：*套，由承包人向发包人借阅，用后归还。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人工地（现场）办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目经理工地（现场）办公室；
承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授
权代表；承包人应在收到开工通知后*天内，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授
权代表姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
监理人接收文件的地点：项目总监工地（现场）办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通；范
围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包
人向承包人提供场地。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：为发包
人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式
包含在投标报价中，不另计费用。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程变更、签证引起的价款调整。工程变更、签
证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少项目幅度在**%以内（含**%）
的，清单中有单价者，采用原单价；工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单
数量相比，增加或减少幅度在**%以外的部分和清单中没有单价者，依据《建设工程工程量
清单计价规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价实施细则》、《****
省房屋建筑与装饰工程预算定额》（****-**-****）、《****省市政工程预算定额（**
**-**-****）》、《****省通用安装工程预算定额》（****-**-****）、《****省建设工程
工程量清单综合单价》*园林绿化工程（****）、《****省住房和城乡建设厅关于加强房屋
建筑和市政基础设施工程施工扬尘污染防治费管理的通知》〔豫建设标（****）**号〕及
施工同期配套文件，并在此基础上结合中标人投标文件中所报变更签证浮动率重新编制清单
单价。
承包人所报设计变更及预算外签证部分重组价浮动率按照其本身投标浮动率。【投标报
价浮动率=（招标控制价-投标总报价）/招标控制价****%】。
工程量清单错误、缺项、漏项及项目特征描述与图纸不符时，依实调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：李杰，；
身份证号：******************；
职务：，/，；
联系电话：***********；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程施工期间质量、安全、进度、投资管理。
（*）协调本建设项目各有关单位工作，负责本建设项目相关的各种信息的及时处理、
反馈和传递；
（*）负责工程进度与工程量的审核，协调工程设计变更、现场签证审批及与本工程建
设相关的事宜，参与本建设项目的日常管理；
（*）督促并控制好工程进度、质量、投资，督促并支持总监理工程师对工程进度、质
| 姓 |
名： |
李杰 |
|
| 身份证号： |
|
****************** |
|
| 职 |
务： |
/ |
|
| 联系电话： |
|
*********** |
|
| 电子信箱： |
|
/ |
|
| 通信地址： |
|
/ |
|
量、投资、安全进行全面控制，保证工程建设目标的实现；
（*）督促监理工程师按照监理合同认真工作；
（*）发包人代表不负责工程价款的确认，工程价款以发包人委托的第*方审定结果为
准。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后*周内以书面的方式进行移交；
承包人确认，承包人在投标及签署本合同前，已到施工现场视察并充分了解了工地位
置、工地现状、邻近建筑物、情况、土质、通路、储存空间、起卸限制以及已由前期现场
已完成的工程之标高、定位、尺寸等事项。
鉴于承包人在投标及签署本合同前，已对施工现场周边环境以及本发包范围内前期现
场已完成施工情况进行了全面踏勘，承包人应以现状接收并立即展开施工工作；承包人未
在接收施工现场的文件上签字的，视为承包人已经在通知注明日期接收施工现场。施工现
场接收后，由于承包人没有对施工现场进行充分的勘察或检查而导致的额外工作，由承包
人自费完成，承包人无权再以对上述事项了解不够充分等其他任何理由要求增加费用或顺
延工期。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场能够满足施工临时用水、
施工用电接入点及施工机械进入施工现场的道路必要条件。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：符合行业主管部门、监督部门对竣工资料内容的
规定，包括但不限于施工技术管理资料、工程质量控制资料、竣工资料、整套竣工图纸等
内容。
承包人需要提交的竣工资料套数：不少于纸质文件*套，电子文件*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收合格后**天内向发包人移交
且无能力继续履约；（*）承包人与第*方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要
冻结或划拨发包人应付的工程款；（*）承包人投标承诺的项目经理、技术负责人、质量负
责人、安全负责人等项目主要管理人员未能按约定上岗时；（*）承包人挪用工程款，致使
工程进度迟缓，大幅度延缓工期。承包人应承担违约金，发包人可直接从应付工程款中扣
除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、
空中飞行物坠落，非双方责任造成的爆炸、火灾、*级（含*级）以上地震等造成工程停
工，经合同双方确认后，可顺延工期，各自承担相应费用。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人按照政府相关规定办理该工程相应保险并承担相应
费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人办理意外伤害保险并承担保险费用，保险对象包括承包
人施工现场的全部人员、并要求发包人及为履行合同聘请的第*方施工现场的全部人员依
法参加工伤保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应办理。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：选择*名争议评审员，发、承包方各自选定*名，第*名
成员由双方商议指定，为首席争议评审员。
选定争议评审员的期限：争议发生后**天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人、承包人各承担*半。
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人注册地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*承包人负责相关安全措施（包含自身的人身、财产及周边的设施及人身安全），
按规定办理相应的各种保险并承担相应费用。
**.*在施工过程中，因建材的供应、人工的使用等原因引起的地方关系纠纷，由承包
人协调解决。
**.*与本合同发包范围外相邻施工单位交叉施工时严格服从发包人组织安排，无偿提
供配合，积极配合发包人开展工作。
**.*承包人保证按照发包人要求进行安全文明施工，做到工完场清；承诺施工产生的
垃圾清运及外运，其费用及扬尘处理费均已综合考虑到合同价款中。
**.*在工程交工后承包人每*个月的回访保修。
**.*在工程施工过程中，承包人保证决不拖欠农民工工资，具体农民工工资发放要求
须符合国家及地方主管部门的相关规定。承包人保证按正常施工进度连续施工直至竣工验
收完成。
**.*承包人负责本合同约定的所有施工项目的试验检测费，其费用已综合考虑到合同
价款中。
**.*承包人要服从发包人现场协调指挥。
**.*承包人在合同履行期间，除公司法定公章外的其他印章使用，须经承包人以正式
授权委托书的形式就所用印章的范围、效力、期限、使用人等情况书面形式报发包人审核
确认，否则加盖非承包人公司公章以外的其他来往文件发包人均不予接收。
**.**承包人应遵守发包人有关工程管理的其他合理相关规定。
**.**承包人负责与该工程周边道路管网对接，在建设过程中造成管网及道路损害由承
包人负责维修，其产生的费用由承包人承担。
**.**该工程在建设过程中为避免出现安全事故，承包人应在发包人指定路线修建临时
施工道路用于工程建设，在过院区主干道时应专人指挥，上述所产生的的费用由承包人承
担。
**.**若双方签订补充协议条款与本合同条款有分歧的，以补充协议条款为准。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****应用技术职业学院
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****应用技术职业学院新校区*期教学楼（东）建设项目（工程全称）签订工程质
量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包方施工范围内所有内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：依照现行法律、法规、规章规定的最长时间执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位
工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相
应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其
有效期限至保修期满
发包人（公章****应用技术职业学院
承包人（公章）：****
南
地址：****市****区郑上路***号地址：郸城县工业大道北段科技游化园北楼
*-*层
法定代表人（签字）：主生儿芯
法定代表人（签字****薄新党
彩新学
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）；
电话：****-********电话：****-********
传真：传真：
开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司郸城支行
账号：账号：************
邮政编码：******邮政编码：******
**
附件*：安全和文明施工承诺书
安全和文明施工承诺书
致：****应用技术职业学院
根据《中华人民共和国安全生产法》，我作为企业（单位）的法定代表人（实际控制
人）和安全生产的第*责任人，对本企业（单位）的安全生产工作负全面责任。为贯彻执行
省政府《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》和“法人代表安全生产承诺制度”，
特此做出保证：认真贯彻执行国家、省政府关于安全生产的法律、法规、政策和工作要求，
积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）的安全生产工作，减少和杜绝安全生
产事故，并郑重承诺：
*、我方设定的安全责任目标为：人员死亡、重伤事故为*，重大机械设备事故为*，
重大火灾、交通及其他安全事故为*，创无重大事故工程；
*、按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的
要求，设置安全生产管理机构，配备充足的专职安全生产管理人员；
*、对列入建设工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护
用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，绝不挪作他用；
*、对于建设单位、监理单位、政府部门、我方在现场发现的安全隐患，我单位会在最
短时间里整改并消除，整改结果及时反馈给建设单位、监理单位、政府部门相关人员；
*、建立、健全安全生产管理体系，制定各工种的安全操作规程、各级安全生产岗位责
任制、定期安全检查制度、*级安全教育制度和安全技术交底制度，并严格实施；
*、依据《施工现场临时建筑物技术规范》***/****-****、《建筑施工现场环境与卫
生标准》******-****、《建筑施工安全检查标准》*****-****等标准、规范的相应要求，
设置规范的临时办公设施、临时生活设施、临时防护设施；
*、坚决遵守《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关要求，对于施工过程
中存在的危险性较大的分部分项工程编制专项方案；对于超过*定规模的危险性较大的分部
分项工程，组织专家对专项方案进行论证，并严格按照方案实施；
*、坚决遵守《施工现场临时用电安全技术规范》*****-****的相关要求，规范设置
临时用电设施、设备、网络、线路；
*、施工中使用的塔吊、垂直运输设备等起重机械，坚决遵守《起重机械安全规程》
******-****、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》******-****、《施
工升降机安全规程》*******-****等标准、规范的要求；
**、施工过程中使用的扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、门式钢管脚手架等脚
手架工程，坚决遵守《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》******-****、《建筑施
工碗扣式脚手架安全技术规范》******-****、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
******-****等标准、规范的要求；
**、施工过程中的土方开挖、深基坑支护作业，坚决遵守《建筑施工土石方工程安全
技术规范》*******-****、《建筑基坑支护技术规程》******-****等标准、规范的要求；
**、施工过程中的模板工程，坚决遵守《建筑施工模板安全技术规程》******-****
等标准、规范的要求；
**、我方作业人员从事高空作业时，坚决遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》***
**-****等标准、规范的要求；
**、我方将在现场建立、健全安全防火制度并切实执行，所建立的制度绝对符合《建
设工程施工现场消防安全技术规范》*******-****等标准、规范的要求；
**、在现场如需使用危险化学品，坚决遵守《危险化学品安全管理条例》等法规、规
范的要求；
**、按照《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》******-****等标准、规范
的要求，为作业人员配备劳保用品，并督促作业人员规范穿戴和使用；
**、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等法规、规范的要求，建立、
健全特种作业人员培训考核制度；
**、依据《建筑机械使用安全技术规程》*****-****、《手持式电动工具的管理、使
用、检查和维修安全技术规程》******-****等标准、规范的要求，对进场施工的机械、设
备、工器具进行检查，检查合格后方允许进场使用；
**、依据《建设工程施工现场管理规定》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建筑
施工安全检查标准》*****-****、《建筑施工现场环境与卫生标准》******-****、《建筑
垃圾处理技术规范》******-****等规章、标准、规范的要求，持续做好文明施工相关的工
作；
**、依据《安全标志及其使用导则》******-****等标准、规范的要求，设置安全警
示标志；
**、建立健全安全奖罚制度，对安全意识高、遵守安全制度好的作业人员进行奖励，
对屡次违章、拒不整改的人员进行处罚；
**、依据《生产安全事故应急救援预案管理办法》等法规、规范的要求建立健全事故
应急救援体系，制定应急救援预案，配备应急救援器材，开展应急演练；
**、对所承包工程的施工全过程的安全环境工作负全面责任。在我方的承包范围内，
如发生人员伤亡、火灾、机械等事故（包括建设单位人员、他方人员伤亡等），由我方依据
法律要求负责经济赔偿及善后处理费用，且不因此增加建设单位费用或延迟施工进度；
**、如若发生事故，我方承诺依照《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规、规
章的要求，及时向建设单位、政府有关部门报告生产安全事故，尽快开展事故救援工作，并
配合政府相关部门的事故调查、处理工作，消除事故影响
**、履行法律法规规定的其他安全生产职责。
若违反上述承诺或未履行安全生产管理职贵，法定代表人（实际控制人）及单位自愿
接受建设单位对我方的以下处罚：
*、未能制定安全生产贵任制、各工种的安全操作规程、各级安全生产岗位责任制、定
期安全检查制度、安全生产*级教育制度和安全技术交底制度，或制定后未切实执行的，接
受建设单位***元以上**元以下的违约金；
*、未能及时整改、消除现场安全隐患或整改消除不彻底的，接受建设单位**元以上
**元以下的违约金；
*、未建立、健全应急救援体系，未配备应急救援器材，接受建设单位**元以上*
*元以下的违约金；
*、危险性较大的分部分项工程未能制定专项方案，或超过*定规模的危险性较大的分
部分项工程专项方案未经过专家论证的，接受建设单位**元以上**元以下的违约金；
*、施工中，未按照相关法规、规章、规范、标准要求，进行临时设施、临时用电、起
重机械、脚手架工程、土方开挖工程、深基坑支护工程、模板工程、高空作业、消防、危险
化学品、劳保用品、特种作业、机械机具、文明施工、警示标识等相关作业的，接受建设单
位***元以上**元以下的违约金处理；
*、发生事故后，未能及时开展事故救援、事故报告、事故调查、事故善后处理工作，
或未能及时消除事故影响的，我公司愿接受相关部门处罚，同时建设单位有权根据问题严重
性对我方进行**元以上***元以下的违约金处理。
承诺单位（公章）：****
法定代表人：王凯共
**
附件*：建设工程廉政责任书
建设工程廉政责任书
发包人（全称）：****应用技术职业学院
承包人（全称）：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止
谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有
关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各
项规定。
*.*严格执行合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定
者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的
规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应
遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活
动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理
合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行
工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重
物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工
作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给
予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以
赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本贵任书第*、*条贵任行为的，依据有关法律法规处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事贵任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本贵任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经
双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本贵任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、贵任书份数
本责任书*式***份，发包人*份、承包人*份，具有同等效力。
发包人（公章）****应用技术职业学院承包人（公章）：****联创建筑工程有限
法定地址****市****区郑上路***号号法定地址：郸城县工业大道北段利波婴化园
北楼*-*层
*
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：
(签字）(签字）
电话：***********电话：****-********
传真：/传真：/
电子邮箱：/电子邮箱：/
开户银行：中国银行****淮河路支行开户银行：中国银行股份有限公司郸城支行
帐号：*帐号：************
邮政编码：******邮政编码：******
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
