（**-****-****）
*灯湖掩体区域基础设施提
升改造工程
监理合同
委托人：****市****区桂城街道办事处
乳
监理人：****
合同签订时间：****年*月**日
第*部分监理合同协议书
委托人：****市****区桂城街道办事处
监理人：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事
项协商*致，订立本合同。
、工程概况
*、工程名称：*灯湖掩体区域基础设施提升改造工程
*、工程地点：****市****区桂城。
*、工程规模：*灯湖掩体区域基础设施提升项目，拟将原公园配套*个掩体面积
约****平方米进行改造，涉及掩体取消原公厕、室外另行增设化粪池隔油池、每间
房增加排污排油排气改造、在掩体后面开挖山体增加消防水池泵房、公共厕所、垃圾
房，恢复利用景观塔楼作为通风排放塔等基础设施提升改造。
*、监理内容：本项目为*灯湖掩体区域基础设施提升改造工程施工阶段以及保
修期的****招标。包括但不限于以下内容：施工阶段、工程保修阶段的成本、质
量、进度、安全控制；监督、管理建设工程合同的履行；做好控制工程款计量和支付、
工程变更和签证等监理工作，协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系，以及配
合项目移交和项目竣工结算审查等规范要求的全过程监理工作。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*、协议书；
*、中标通知书；
*、投标文件；
*、专用条件；
*、通用条件；
*、附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：黄银福，身份证号码：******************，注册号：
********。
*、监理酬金
*、监理费合同价=*灯湖掩体区域基础设施提升改造工程中标价×监理人的中标
费率
（小写）*********.**元；
（大写）人民币_***********元*角整
监理人本项目的监理费费率包含监理人派驻现场所有人员的住宿费、办公场地费、
办公设备费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润等*切因监理本工程产生的全部
费用。本工程监理费费率、监理费合同价不因工程的工期延长、设计变更、投资额增
减、国家政策或法规、标准及市场等任何因素而调整。包括：
相关服务酬金：无
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：
（*）设计阶段服务酬金：
（*）保修阶段服务酬金：不另计算，包含在监理酬金中。
（*）其他相关服务酬金：无
*、期限
*、监理期限：从签订监理合同之日起至项目质量保修期结束之日止。
在保修期内若发生保修项目时，监理人必须对保修项目进行监理。如本项目工期
延长，委托人不增加附加工作酬金。
*、相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限：无。
（*）设计阶段服务期限：无。
（*）保修阶段服务期限：自本合同工程竣工验收合格之日起。
（*）其他相关服务期限：无。
*、双方承诺
*、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*、委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*、订立时间：****年*月日
*、订立地点：****市****区桂城。
*、本合同*式*份，委托人执*份，监理人执*份。均具有同等法律效力。
管理
委托人：****市****区桂城街道办事处监理人止
（公章）（公章
法定代发人或其委托，代理人
法定代表人或授权代理人：
（签字）（签字）
经办人：
经办人
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：****市****区桂城街道地址：****市禅城区祖庙路**号之*部分
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：************@***.***
开户银行：****农村商业银行股份有限公司
开户银行：
永红支行
账号：账号：*****************
第*部分通用条件
*、定义与解释
*.*、定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有
本款所赋予的含义：
*.*.*、“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*、“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人
或受让人。
*.*.*、“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*、“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同
的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*、“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、
勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、
信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法
定职责的服务活动。
*.*.*、“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在保修等
阶段提供的服务活动。
*.*.*、“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*、“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*、“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**、“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行
本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**、“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理
人的金额。
*.*.**、“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在
协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**、“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金
额。
*.*.**、“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*
方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**、“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、
电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**、“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**、“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**、“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施
工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌
疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*、解释
*.*.*、本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言
文字时，应以中文为准。
*.*.*、组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约
定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工
程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。
*、监理人的义务
*.*、监理的范围和工作内容
*.*.*、监理范围在专用条件中约定。
*.*.*、除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持
或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、
专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和
符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并
报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，
要求施工承包人整改并报委托人：
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、
合同争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*、相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*、监理与相关服务依据
*.*.*、监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*、相关服务依据在专用条件中约定。
*.*、项目监理机构和人员
*.*.*、监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目
监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*、本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，
以保证监理工作正常进行。
*.*.*、监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总
监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更
换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*、监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*、委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*、履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准
及本合同履行职责。
*.*.*、在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应
及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、
承包人协商解决。
*.*.*、当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，
监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*、监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同
的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托
人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*、除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，
有权要求承包人予以调换。
*.*、提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报
告。
*.*、文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作
的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*、使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除
专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使
用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定
的时间和方式移交。
*、委托人的义务
*.*、告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目
监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人
*.*、提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行
过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*、提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*、委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理
人无偿使用。
*.*.*、工程进度达到建安工程费合同价**%时，支付至监理费合同价的**%；
工程进度达到建安工程费合同价**%时，支付至监理费合同价的**%。
*.*.*、施工工程竣工验收合格后，支付至监理费合同价的***%（全额抵扣已付
监理费及违约金），若余下监理费不足以抵扣违约金，委托人有权从履约保证金中扣
除。收款时必须持有效发票。（由于财政拨款特殊性，监理费支付时间以财政拨款支
付日期为准）。
*.*.*、本工程监理费报价包含监理人派驻现场所有人员的住宿费、办公场地费、
办公设备费、水电费、交通费、通讯费、税金、利润等*切因监理本工程产生的全部
费用。发包人付清余款后并不免除监理人应承担的该工程相关责任。本工程监理费费
率、监理费合同价不因工程的工期延长、设计变更、投资额增减等任何因素而调整。
*.*.*、项目实施过程中，存在因委托人原因（包括但不限于用地性质等）导致的
工程停工的风险，如因委托人原因导致停工的，监理人履约与否应与施工单位的实际
履约情况*致。
*.*.*、若施工单位中途退场，委托人按以下公式向监理人结算相关费用，但停工
期间的损失由监理人自行承担，委托人不予以签认：监理费结算价=经财政审定的建
安工程费结算价*监理单位的中标费率。
*、合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*、生效
本合同生效条件：按通用条款。
*.*、变更
*.*.*、本工程监理中标费率及监理合同价不因工程的工期延长等因素而调整、投
资额增减、国家政策或法规、标准及市场因素等变化而调整。
*.*.*、附加工作酬金：本项目不适用。
*.*.*、因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，监理酬金
不调整（合同另有约定除外）
*、争议解决
*.*、调解
本合同争议进行调解时，可提交进行调解。
*.*、仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请/仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****市****区人民法院提起诉讼。
*、其他
*.*、检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用由委托人支付，委托人应
在检测工作完成后*天内支付检测费用。
*.*、奖励：本项目不适用。
*、补充条款
（*）监理人派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由监理
人自行办理，保险费由监理人承担并支付，并包含在合同总价中。如有监理人员在工
程实施监理期间造成意外伤亡的，*切责任由监理人负责。
（*）因监理人主要责任造成工程变更累计增加超过施工合同价*%%或以上的，
由委托人扣除监理人**%的监理费合同价。
（*）履约担保：
履约保证金形式：可采用现金担保或不可撤销的银行保函（中标人若选用银行保
函形式，则出具银行保函的银行为国有商业银行或股份制商业银行。）
履约保证金金额：合同总价的*%。
履约担保递交时间：若采用现金担保的，需在施工合同签订前*天汇入到招标人
指定的银行账户；若采用银行保函的，需在施工合同签订后**天内提交。
履约担保的退回：中标人在履行完毕相应的合同义务后，方可凭相关证明材料（中
标人凭工程竣工验收证明文件）到招标人处办理退款（无息退还）或撤保手续。
履约保函均为无附加条件保函，即见函即保；保函担保期满前*个月，工程仍
未完成，中标单位需要延续保期或提交现金担保
（*）在本合同有效期内施工项目实施前，如本合同项目不再实施，委托人有权
无条件解除监理合同。如本合同项目暂时不实施，后期实施时间不确定的，****
期起始时间相应后移至项目开始实施时间，监理合同仍然有效。
附录*相关服务的范围和内容
*-*保修阶段：
（*）在单位工程竣工验收时，督促承包单位向委托人提交《质量保修书》，其
内容为具体保修项目，期限以及有关承诺。
（*）组织承包单位对工程使用情况进行质量回访，并在气候突然变化（台风、
冬季低温）如台风暴雨过后组织使用单位进行检查*次，对发现的问题按单位工程进
行登记。
（*）在工程保修期即将到期的前*—*个月，由监理人员组织委托人以及承包单
位共同对工程进行全面目测检查。发现的问题及需要维修的内容按单位工程列表登记。
（*）监理人员对用户反馈的意见和以上质量回访与检查中发现的质量问题与缺
陷发现的原因进行详细调查分析，并确定质量缺陷的事实和责任。比较严重的质量缺
陷应由监理人员组织委托人、设计人员和承包单位共同研究确定原因。监理人员及时
发出《工程维修通知书》要求承包单位在接到通知书*日内派人进行维修。比较重大
的质量缺陷，如基础不均匀沉降等质量问题要求责任方提出缺陷的处理方案，经过监
理、设计人员、委托人共同审批后，由监理人员监督实施处理。
（*）承包单位若不能按监理人员要求及时进行维修，监理人员应书面通知委托
人，可由委托人委托其他承包商完成。
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：无
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *、工程技术人员 |
无 |
|
|
| *、辅助工作人员 |
无 |
|
|
| *、其他人员 |
无 |
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *、办公用房 |
无 |
|
|
| *、生活用房 |
无 |
|
|
| *、试验用房 |
无 |
|
|
| *、样品用房 |
无 |
|
|
| 用餐及其他生活条件 |
无 |
无 |
无 |
*-*委托人提供的资料
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *、工程立项文件 |
* |
开工前*天 |
|
| *、工程勘察文件 |
* |
开工前*天 |
|
| *、工程设计及施工图纸 |
* |
开工前*天 |
|
| *、工程承包合同及其他相关合同 |
* |
开工前*天 |
|
| *、施工许可文件 |
* |
开工前*天 |
|
| *、其他文件 |
|
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的设备
| 名称 |
份数 |
型号与规格 |
提供时间 |
| *、通讯设备 |
无 |
|
|
| *、办公设备 |
无 |
|
|
| *、交通工具 |
无 |
|
|
| *、检测和试验设备 |
无 |
|
|
|
|
|
|
附件*安全生产管理协议
甲方：****市****区桂城街道办事处（以下简称“甲方”）
乙方：****（以下简称“乙方”）
为加强建设工程安全生产管理，依据《建设工程安全生产管理条例》以及国家建
筑安全生产法律、法规。加强*灯湖掩体区域基础设施提升改造工程建设施工现场
管理，保障建设工程施工顺利进行，促进安全、文明施工，切实搞好本项目的安全生
产管理工作。双方特签定本安全生产协议。
甲方职责
*、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定
的要求，不得压缩合同约定的工期。
*、甲方不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护
用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
*、召开安全生产会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
乙方职责
*、乙方从事建设工程的活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、
技术装备和安全生产条件，依法取得相应等级和资格证书，并在其资格等级许可的范
围内承揽工程。
*、乙方主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。应当建立、健全安
全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证
本单位安全生产条件所需资金的投入，对工程进行定期和专项的安全检查，并做好安
全检查记录。
*、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对工程项目的安全施
工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用
的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、
如实报告生产安全事故。
*、乙方应当设立安全生产管理工作机构，配备专职的安全生产管理人员。专职
安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时
向项目负责人和安全生产管理机构报告：对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
*、乙方监理人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术
操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目总监应随时检查劳动防
护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、乙方所有设备和高空作业设备均应按相关规定定期检查，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳保护用品严禁使用。
*、乙方应当遵守国家有关法律、法规，搞好文明施工工作，不得出现因损害社
会公共利益和他人合法权益，野蛮施工等行为，而导致投诉的情况。
违约责任
如甲方或乙方违反协议条款的相关内容造成的不良后果，由责任方按照《中华人
民共和国安全法》程安全生产管理条例》中规定的条款承担法律责任。
本协议书方执，乙方执*份。均具有同等法律效力。
**
委托人：****市****区桂城街道办事处监理人：****公司
（公章）（公章）
法定代表人或授权代理人法定代表人
（签字）（签字）
经办）
经办人：
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：****市****区桂城街道地址：****市禅城区祖庙路**号之*部分
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：************@***.***
开户银行：****农村商业银行股份有限公司
开户银行：
永红支行
账号：账号：*****************
附件*廉政合同
发包人（全称）：****市****区桂城街道办事处
监理人（全称）：****
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保
证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、监理人就加
强合同工程的廉政建设，订立本合同。
*、双方权利和义务
*.*、严格遵守国家有关法律法规的规定。
*.*、严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*、双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘
密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规
章制度。
*.*、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监
督并认证查处违法违纪行为。
*.*、发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠
正。
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求
告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按监理合同通用条款第**条规定处理。
*、发包人义务
*.*、发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，
不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
*.*、发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活
动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.*、发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活
动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
*.*、发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设
备供应、工程分包、劳务等经济活动。
*.*、发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，
不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
*.*、发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种
个人有偿中介活动和安排个人施工队*。
*、监理人义务
*.*、监理人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
*.*、监理人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员
个人支付的任何费用。
*.*、监理人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）
及娱乐活动。
*.*、监理人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
*、违约责任
*.*、发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给
予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经
济损失的，应予赔偿。
*.*、监理人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给
予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承
包人*至*年内不得进入工程建设市场的处罚。
*、双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本
合同执行情况进行检查。
*、合同法律效力
本合同有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
*、合同生效
本合同作为*灯湖掩体区域基础设施提升改造工程合同的附件，与监理合同具
有同等的法律效力，经双方签署后生效。
*、合同份数
本合同*式*份，委托人执*份，监理人执*份，均具有同等法律效力。
以下为签*
委托人：区桂城街道办事处监理人：****
（公章）（公章）
法定代表入或授权代理法定代表人或其委托代理
（签字）（签字）
经办人：经办人：
须机构代码：组织机构代码：******************
地址：****市****区桂城街道地址：****市禅城区祖庙路**号之*部分
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：************@***.***
开户银行：****农村商业银行股份有限公司
开户银行：
永红支行
账号：账号：*****************
|
|
|
监理人：**** |
|
（公章） |
|
法定代表人或其委托代理 |
|
（签字） |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
