工程建设施工合同
合同编号：******-****-**
项目名称：********市****县禄朋水库除险加固工程
工程地点：********市****县
发包人：****县水利局
承包人：****
**年**月**日
、合同协议书
****县水利局为实施********市****县禄朋水库除险加固工
程，根据《****市限额内工程施工单位及工程服务采购管理办法》
（来建发（****）*号）精神，该项目通过****平台以定点采购
方式确定****为实施单位。发包人和承包人
共同达成如下协议。
*、本协议与下列文件*起构成合同文件：
（*）专用合同条款（含附件条款）
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）招标控制价工程量清单；
（*）其他合同文件；
*、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以
合同约定次序在先者为准。
*、签约合同价：本工程暂定人民币（大写）*******
****元*角*分（￥*******.**元）最终价以审计机构审计确
认的结算审定价为准。
*、承包方式：本工程以单价承包的方式承包。
*、承包人项目经理：黄海生。
*、工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。
*、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付
*
合同价款。
*、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为***日历天。
**、本合同*式*份。其中正本*份，发包人、承包人双方各
执*份，副本*份，发包人、承包人双方各执*份，其余副本由发
包人分送有关单位。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同
的组成部分。
甲方：****县水利局乙方：****桂来建设投资
有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：正！的委托代理人：
地址：****县****镇安鞍山路地址：****县****镇城东新区滨
**号
湖名邸*栋*单元**-*号
电话：*******电话：***********
户名：****县水利局户名：****桂来建设投资
有限公司
开户银行：********农村商业开户银行：中国工商银行股份有限
银行股份有限公司公司南宁市云景路支行
账号：******************账号：*******************
签订时间：****年**月**日
*、专用合同条款
*、*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县水利局
*.*.*.*承包人：****
*.*.*.*分包人：无
*.*.*.*监理人：****递进工程咨询有限公司
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：通过完工验收之日
起至延后**个月止。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录)；
（*）专用合同条款（含附件条款）；
（*）通用合同条款；
(*)技术标准和要求（合同技术条款）；
（*)图纸；
（*）招标控制价工程量清单；
(*)其他合同文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约
定的期限送达****县水利局。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范
围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。
*．监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发
包人批准的权力范围：按本工程监理合同执行。
*．承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）办理有关保险。
按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程
现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人
员、施工人员（含民工）办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期
限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖
施工全过程的任*时段。
按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤
害保险。
（*）执行****壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关
于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。依法
与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳
动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资
制度和农民工工资保证金制度。
(*）工程施工的义务和责任
（*）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的
铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门(或发包人）交纳
水、电费。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
（*）除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已
征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。
（*）承包人应充分理解有*些设施（如施工道路、桥梁）可能
会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通
知监理人并服从监理人的决定。
（*）承包人应为监理人，发包人现场代表对施工现场的检查
监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考
虑。
（*）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直
至监理人、发包人满意为止。
（*）对上述（*）～（*）项工作，费用已包括在有关单价和总价
中，发包人不再另行支付由此所发生的*切费用。
（*）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、
环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等*
切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、
环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人
员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的*切费用概由承包人承
担。
（*）按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等
工作，相关费用由承包人承担。
（**）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月**日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管
理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管
理规定，如有发生，费用由承包人承担。
*已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交
付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护
工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近
建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等进行探明并负责保
护。
?施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承
包人负责，费用由承包人承担。
*承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场
等费用。
（**）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他
承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定
的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人
的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在
工程完工后*个月内提交工程结算、完工验收申请等资料，通过下
闸蓄水验收后*个月内提交竣工资料。承包人逾期提交，发包人将
对承包人的拖延行为视为违约，并按****元/天计算违约金，违约
金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾
期完工违约金合计不超过合同价格的*%。
（*）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动
力参加工程建设。
（*）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程
建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板
及仿材尽量就地采购，避免长途转运。
*.*分包
不允许分包
*.*承承包人人员管理
*.*.*承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相
对稳定。承包人承诺投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管
理人员、安全管理人员等主要管理人员在项目建设期间不得随意更
换（除因故去世、严重疾病、终止劳动合同关系或且被责令停止执
业、弱押或判刑等不能正常履职外，因病的必须有*级甲等以上医
院出具疾病证明)。符合规定确需更换的，应征得项目法人书面同
意后向水行政主管部门书面报告，更换后的人员不得低于原人员所
*
具有的资格和条件。如承包人不经批准随意更换项目经理、技术负
责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员的，发包人有
权终止合同。
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
*.*.*投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专
全管理员等主要管理人员，经承包方申请、监理机构审核允许、发
包方同意后方可变更为不低于同等条件的人员。
*.*.*项目经理每月在工地时间少于**日，且未经发包人同意
的，按未履职处理，由有关行政监督部门处理后报请自治区有关行
政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。
*．施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，
由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由
承包人承担。
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：由承包人负责测设。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：无。其中应组织专
家论证和审查的专项施工方案：无
**.开工和完工
**.*本工程主体工程开工和完工时间为：本合同主体工程计划
****年**月**日开工，计划完工时间****年*月**日实际开
工时间以工程开工令为准。
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于*****的雨日超过*天；
(*）**级以上的持续*日的大风（以气象部门鉴定为准）
(*)日气温超过**℃的高温大于*天；
(*)日气温低于，-**℃的严寒大于*天。
（*)造成工程损坏的冰霉和大雪灾害；
（*）*级以上的地震；
(*）**年*遇及以上的洪水；
（*)其他异常恶劣气候灾害。
**.*承包人工期延误
| 序号 |
项目及其说明 |
要求完工日期 |
违约金（元/天 |
| * |
工程完工 |
***日历天 |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
**.*工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓
励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
**
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：*份
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中
国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。
**.*.*工程进度付款的支付比例
合同内项目每个付款周期原则上按每月按经验收合格且经监
理工程师审定的实际完成工程量的**%支付工程进度款（合同外部
分按实际完成工程量的**%支付），并在每次工程进度款中扣出**%
存入农民工工资专户，然后直接从农民工专户付给农民工；完工验
收合格后按经监理工程师审定的实际完成工程量的**%支付，在工
程完工结算，经审计机构审计确认后支付至审定价的***%，但在支
付前承包方应先把结算审定价*%的工程款转账到发包方基本户作
为质量保证金，待工程保质期满并通过竣工验收后再（无息）退还。
工程款的支付：发包人以银行转账的方式转入本合同承包人的
基本账户。
**.*凌工（完工）结算
**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终
结算以评审结果或审计结果为准。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的
*切资料。
**
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号）、
《水利水电建设工程验收规程》（*****）****）、《关于加强小型病
险水库除险加固项目验收管理的指导意见》和《****专项规划内病
险水库除险加固工程验收工作指南》的相关规定执行。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条
款**.*和**.*的约定，终止日按专用条款*.*.*.*约定。
**．保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人投保；
投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理
人员，包括参加工程建设的管理人员、施工人员（含民工）办理建筑
意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单
总价的*%*，由承包人在办理开工手续前垫支）；承包人办理投保手
续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险
人保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）
验收时止，时间上函盖施工全过程的任*时段。鉴于本合同工程各
工种调动频繁、用工流动性大等特点投保实行不记名和不计人数的
方式，*旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，
都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付；
**
保险金额、保险费率和保险期限：
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后*天内提交；
保险条件：
**．不可抗力
**.*不可抗力确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，
在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性
突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合
同专用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争
议评审组意见的，约定的合同争议解决方式为以下等*项：
（*）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地****县人民法院提起诉讼。
**.附加条款
**.*对承包人的要求
*.因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人应按发包人
和监理人的指示，采取有效的措施赶上进度。若施工进度仍然满足
不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包
人解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监管工
**
程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他
承包人施工，但发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应负的
责任。
*.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治
区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工
程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到
合同约定等级。
*.按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生
产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作
规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工
保障措施保障工程施工安全。
*.按有关施工规程规范及本合同技术条款进行组织施工并实
施施工过程和移交前工程保护措施。
*.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火
灾发生。
*.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁
止使用童工。
*.凡是合同条件、技术规范、图纸没有明显提及或明显遗漏或
明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处
理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不
利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
*.承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包
人有权自行组织施工，以不超过招标控制价的*倍单价扣减承包人
**
的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并
清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所
以施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
*.有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整
改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施
工合同并清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强
行撤出所以施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本
账户，开户名：****，开户银行：中国工商
银行股份有限公司南宁云景路支行，开户账号：
*******************；承包人单位基本账户发生改变时，承包人
应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包人。
*、通用合同条款
本文全文应用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于
****年*月联合发布的《水利水电土建工程施工合同条件》
（**-****-****）的通用合同条款（本文略）。
**
********市****县禄朋水库除险加固工程安全生产合同
为在********市****县禄朋水库除险加固工程的施工合同的实施过程中创造安全、高效的
施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县水利局（发包人名称，以
下简称“发包人”）与承包人****（承包人名称，以下简称“承包人”）
特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《水利水电工程安全生产监督管理办法》、《水利水电工程施工安全技
术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生
产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计
划、布置、检查、总结和评比
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
按《水利水电工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理
人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关
规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合
格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。
发包人：****县水利局承包人：****
（盖单位章）（盖单位章）
法定代表人：法定代表人：
你好
或其委托代理人：或其委托代理人：
**年**月**日*年*月*
****
*
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 你好或其委托代理人： |
或其委托代理人： |
| **年**月**日 |
*****年*月** |
********市****县禄朋水库除险加固工程
廉政合同
根据《关于在水利水电基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉
政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的
安全和有效使用以及投资效益，********市****县禄朋水库除险加固工程的项目法人****县
水利局（以下简称“甲方”)与该项目的承包人****（以下简称“乙方”)，
特订立如下合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
(*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(*）严格执行********市****县禄朋水库除险加固工程施工承包合同文件，自觉按合同办
事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文
件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销
任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工
具、交通工具和高档办公用品等。
(*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本勘察设计合同有关的勘察
设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、
材料和设备。
第*条乙方的义务
(*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(*)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪
或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以
赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议水利主
管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的水利建设市场的处罚。
第*条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方
或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况
进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第*条本合同作为********市****县禄朋水库除险加固工程施工承包合同的附件，与施
工承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效
甲方：****县水利局乙方：****
（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人：法定代表人：
***
（或授权委托代理人）：（或授权委托代理人）：
****年**月**日****年**月）*日
日期：*日期：*****年**月）*日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
