****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程施工(项目名
称)施工标段招标公告
*.招标条件
*.*本招标项目****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程(项日名称)
已由_****市发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以关于****市中心医
院*乙医院建设项目可行性研究报告的批复,*发改行审【****】***号(批文名称
及编号)批准建设,项目业主为****市中心医院,建设资金来自****年新增地方
政府专项债券资金(资金来源),项目出资比例为***%,招标人为****市中心医院。
项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行****。
*.*本招标项目由****市发展和改革局(核准机关名称)核准(招标事项核准文
号为*发改行审【****】***号)的招标组织形式为委托招标(口自行招标回委托
招标)。招标人选择的招标代理机构是****。
*.项目概况与招标范围
*.*标段划分:施工*个标段。
*.*建设地点:****市太平镇罗家湾。
*.*建设内容及规模:****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程。
*.*计划工期:**日历天。
*.*招标范围:具体详见本标段施工图及工程量清单所示范围内全部内容。
(说明本次招标项口的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及
标段投资额等)。
*.投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人须具备
*.*.*资质条件:行政主管部门颁发的电力工程施工总承包*级及以上资质或输
变电工程专业承包*级及以上资质,具有电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设
施许可证*级及以上。
*.*.*业绩要求:
口近年(年月日至投标截止时间,不少于*年)多项选择:口已完成口
已完成或新承接或正在施工)不少于(*至*个)个类似项目。类似项目是指:。
回无业绩要求。
*.*.*项目经理的资格要求:
回项目经理(项目负责人)资格:机电工程专业*级及以上建造师,具有省
业绩
级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(*证)
要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
口园林****项目经理(项日负责人)资格:(职称级别)专业技术职称
(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
*.*本次招标口接受回不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:。
*.*各投标人均可就上述*(具体数量)标段投标。
*招标文件的获取
人有在客务有,开全共平*****
省)(网址:****://******.**.***.**)-“登录”-—“交易主体”*“建设工
程”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。回全国公共资源
交易平台(****省·****_市(州))(网址:****://***.******.**)-“登
录”-“****市公共资源交易服务网”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文
件、技术资料等)。
*.*招标人不提供招标文件获取的其他方式。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年月日*时**分,
投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书签名制作的数据电文形式投
标文件;若投标人在开标现场自愿递交不加密的电子投标文件光盘作为备份投标文
件,应按招标文件要求密封并在投标截止时间前递交;开标地点为马踏洞新区龙马大
道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼*楼*区“****市公共资源交易服务中心”(本
项目开标室)
*.*逾期送达的、未送达指定地点的或者不按招标文件要求密封的投标文件,招
标人予以拒收。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在全国公共资源交易平台(****省)(****://******.**.***.**)、
****市公共资源交易服务*******.******.**)上发布。
*.联系方式
招标人:****市中心医院
地址:****市古东关街道春坪巷*号
邮编:******
联系人:李先生
电话:****-*******
传真:***********
电子邮件:
网址:
开户银行:
账号:
招标人:****川咨建设工程咨询
口
地址:****省成都市青羊
沙路***
邮编:******
联系人:****
电话:***-********
传真:***-********
电子邮件:
网址:
开户银行:
账号:
****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程施工(项目名称)
施工标段
(招标编号:
招标文件
中心医院(盖单位章)
称:****(盖单位章)
姚毅
****************
超标在空机构项自负责人:姚毅(盖从业印章)
工程咨资
招标文件编制人员:蔡波从杨利军(盖从业印章)
蔡波杨利军
********************************
西建设工程咨询有限
*
目录
☑第*章招标公告(未进行资格预审,适用于****)
第*章投标人须知
投标人须知前附表
☑第*章评标办法(综合评估法)
第*章合同条款及格式
第*章工程量清单
第*章图纸
第*章技术标准和要求
第*卷
第*章投标文件格式
目录
*、投标函及投标函附录
□*、法定代表人身份证明
□*、授权委托书
*、联合体协议书
*、投标保证金
*、已标价工程量清单
*、施工组织设计
*、项目管理机构
*、拟分包项目情况表
*、资格审查资料
*、其他材料
☑第*章招标公告(未进行资格预审,适用于****)
****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程施工(项目名称)施
工标段招标公告
*.招标条件
*.*本招标项目****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程(项目名称)
已由****市发展和改革局(项目审批、核准或备案机关名称)以关于****市中心
医院*乙医院建设项目可行性研究报告的批复,*发改行审【****】***号(批
文名称及编号)批准建设,项目业主为****市中心医院,建设资金来自****
年新增地方政府专项债券资金(资金来源),项目出资比例为***%,招标人为
****市中心医院。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行****。
*.*本招标项目由****市发展和改革局(核准机关名称)核准(招标事项
核准文号为*发改行审【****】***号)的招标组织形式为委托招标(□自
行招标☑委托招标)。招标人选择的招标代理机构是****川咨建设工程咨询有
限责任公司。
*.项目概况与招标范围
*.*标段划分:施工*个标段。
*.*建设地点:****市太平镇罗家湾。
*.*建设内容及规模:****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程。
*.*计划工期:**日历天。
*.*招标范围:具体详见本标段施工图及工程量清单所示范围内全部内容。
(说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划
分及标段投资额等)。
*.投标人资格要求
*.*本次招标要求投标人须具备
*.*.*资质条件:行政主管部门颁发的电力工程施工总承包*级及以上资质
或输变电工程专业承包*级及以上资质,具有电力监管部门颁发的承装(修、试)
电力设施许可证*级及以上。
*.*.*业绩要求:
□近年(年月日至投标截止时间,不少于*年)(多项
选择:□已完成□已完成或新承接或正在施工)不少于(*至*个)个类
似项目。类似项目是指:,。
☑无业绩要求。
*.*.*项目经理的资格要求:
☑项目经理(项目负责人)资格:机电工程专业*级及以上建造师,
具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证(*证),
/(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联合体牵头人人员)。
□园林****项目经理(项目负责人)资格:(职称级别)专
业技术职称,(业绩要求),须为本单位人员(若为联合体投标,须为联
合体牵头人人员)。
*.*本次招标□接受☑不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:
/。
*.*各投标人均可就上述*(具体数量)标段投标。
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于年月日开始登*:□全国公共资源
交易平台(****省)(网址:****://******.**.***.**)—“登录”——“交
易主体”—“建设工程”,通过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资
料等)。☑全国公共资源交易平台(****省·****市(州))(网址:
****://***.******.**)—“登录”—“****市公共资源交易服务网”,通
过数字证书免费下载招标资料(招标文件、技术资料等)。
*.*招标人不提供招标文件获取的其他方式。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年月日
*时**分,投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书签名制作的
数据电文形式投标文件;若投标人在开标现场自愿递交不加密的电子投标文件光
盘作为备份投标文件,应按招标文件要求密封并在投标截止时间前递交;开标地
点为马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼*楼*区“****市
公共资源交易服务中心”(本项目开标室)。
*.*逾期送达的、未送达指定地点的或者不按招标文件要求密封的投标文
件,招标人予以拒收。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在全国公共资源交易平台(****省)
(****://******.**.***.**)、****市公共资源交易服务网
(****://***.******.**)上发布。
*.联系方式
招标人:****市中心医院
地址:****市古东关街道春坪巷*号
邮编:******
联系人:李先生
电话:****-*******
传真:****-*******
电子邮件:/
网址:/
开户银行:/
账号:/
□招标代理机构:/
☑招标人:****
地址:****省成都市青羊区玉沙路***号
邮编:******
联系人:****
电话:***-********
传真:***-********
电子邮件:/
网址:/
开户银行:/
账号:/
年月日
注:
(*)若划分标段,则填写标段序号;若划分为*个及以上标段,应分别明
确各标段的具体内容、划分情况。
(*)招标人对投标人的资质要求,应是国家对投标人资质的强制性规定。
不是国家规定必须具备的资质,不得作为资质要求。
(*)招标人对投标人的类似项目业绩要求,设置的投资额、面积、长度等
规模量化指标不得高于本次招标工程相应指标,类似项目业绩的定义应明确,用
语准确无歧义。
(*)招标人要求投标人需具备的资质*个项目(标段)为*个,因特殊情
况需要*个以上资质的,应当接受投标人组成联合体投标,且限定的联合体成员
数量不得少于设定的资质个数。
第*章投标人须知
投标人须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:****市中心医院地址:****市古东关街道春坪巷*号联系人:李先生电话:****-******* |
*.*.* |
招标代理机构 |
□/☑名称:****地址:****省成都市青羊区玉沙路***号联系人:****电话:***-******** |
*.*.* |
项目名称 |
****市中心医院*乙医院建设项目配电安装工程施工(项目名称)施工施工标段 |
*.*.* |
建设地点 |
详见招标公告 |
*.*.* |
资金来源 |
详见招标公告 |
*.*.* |
出资比例 |
***% |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
招标范围 |
详见招标公告 |
*.*.* |
计划工期 |
详见招标公告 |
*.*.* |
质量要求 |
*次性达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
*.*.* |
投标人资质条件、能力和信誉 |
(*)资质条件:同招标公告或投标邀请书;(*)财务要求:☑近*年(限定在*年以内)无亏损;□无财务要求;(*)业绩要求:同招标公告或投标邀请书;(*)信誉要求:不存在投标人须知*.*.*规定的限制投标的情形;(*)项目经理的资格要求:同招标公告或投标邀请书;(*)☑技术负责人的资格要求:具有电力工程或机电工程相关专业中级及以上职称或者与项目经理要求相同的专业和等级的建造师;□无要求;(*)具备有效的安全生产许可证(园林绿化、电梯安装等不实行安全生产许可的除外);(*)其他要求(多项选择):☑企业注册地不在****省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的****省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。□。注:(*)招标人在“投标人资质条件、能力和信誉”要求中,除*.*.*已列入的外,招标人不得脱离招标项目的具体特点和实际需要,随意和盲目地设定投标人要求,不得设定与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求,不得设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件,不得设定超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标,不得设定与招标项目实际需要不相适应或者与合同履行无关的资质、人员资格等,不得设定特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项,不得设定投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构,在本地拥有*定办公面积,在本地缴纳社会保险等,不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商,不得限定潜在投标人或者投标人所有制形式或者组织形式,不得设定国家已经明令取消的资质资格、非国家法定的资格,不得设定政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等,不得设定国家职业资格目录中准入类职业资格以外的人员资格,不得设定要求投标人提供材料供应商授权书等,不得将施工员、质量员、安全员等现场专业管理人员配备情况列入招标文件中投标人响应承诺事项,否则属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。(*)招标人应该按照住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知(建市〔****〕***号)和《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市〔****〕***号)及其配套规定确定对投标人的资质等级要求。(*)资质类别:资质类别应与招标工程内容相对应,当招标工程内容涉及多个资质时,应合理划分标段发包或通过总承包后专业分包的方式发包;确需整体发包要求投标人具备相应多个资质的,应接受投标人组成联合体投标,且不得限制联合体成员的数量。施工总承包工程应由取得相应施工总承包资质的企业承担。设有专业承包资质的专业工程单独发包时,应由取得相应专业承包资质的企业承担。(*)不具备相应资质或超越资质等级取得的业绩,不作为有效业绩认定。(*)重组、分立后的企业,其重组、分立前承接的工程项目不作为有效业绩认定;合并后的新企业,原企业在合并前承接的工程项目,提供了企业合并相关证明材料的,作为有效业绩认定。 |
*.*.* |
是否接受联合体投标 |
☑不接受□接受,应满足下列要求:。(*)联合体资质应符合法律法规的规定,并按照联合体协议约定的职责分工予以认定。(*)联合体投标,应由联合体牵头人获取招标文件和提交投标保证金,在制作数据电文形式投标文件时,投标人名称应填写联合体牵头人名称。如未按要求进行投标,导致投标文件无法读取,由投标人自行负责。 |
*.*.* |
限制投标的情形 |
除投标人不得存在的**种情形之*外,投标人也不得存在下列情形:(**)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的;(**)在最近*年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的;(**)在最近*年内投标人拟委任的项目经理因违反《注册建造师管理规定》被建设主管部门或者其他有关部门行政处罚的;(**)单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得在同*标段或未划分标段的同*项目中同时投标。(**)拟任项目经理在参加本项目投标时(指提交投标文件截止时间),在其他合同履行期间(合同履行期间是指从工程项目签订承包合同之日起至工程项目验收合格之日止的时间)的工程项目中担任项目经理或施工负责人的(☑在本项目其他标段担任项目经理的除外)。☑(**)根据国家或****省有关部门制定的联合惩戒措施规范性文件(联合惩戒措施包括限制参与工程招投标或限制参与****活动),被列为联合惩戒对象的;注:除此之外招标人不得另行增加其他限制投标情形。 |
*、拟分包项目情况表
*、资格审查资料
注:新成立企业不满足招标人年度要求的,投标人只提供成立后相应
年度的资料。
(*)基本情况表
投标人名称 |
|
|
|
|
|
|
注册地址 |
|
|
|
邮政编码 |
|
|
联系方式 |
联系人 |
|
|
电话 |
|
|
联系方式 |
传真 |
|
|
网址 |
|
|
组织结构 |
|
|
|
|
|
|
法定代表人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
技术负责人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
成立时间 |
|
|
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
企业资质等级 |
|
|
其中 |
注册建造师 |
|
|
营业执照号 |
|
|
其中 |
高级专业技术职称人员 |
|
|
注册资金 |
|
|
其中 |
中级专业技术职称人员 |
|
|
开户银行 |
|
|
其中 |
初级专业技术职称人员 |
|
|
账号 |
|
|
其中 |
技工 |
|
|
经营范围 |
|
|
|
|
|
|
与投标人的单位负责人为同*人的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在控股关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在管理关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
注:投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描
件。
基本情况表(成员单位)
联合体成员名称 |
|
|
|
|
|
|
注册地址 |
|
|
|
邮政编码 |
|
|
联系方式 |
联系人 |
|
|
电话 |
|
|
联系方式 |
传真 |
|
|
网址 |
|
|
组织结构 |
|
|
|
|
|
|
法定代表人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
技术负责人 |
姓名 |
|
专业技术职称 |
|
电话 |
|
成立时间 |
|
|
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
员工总人数: |
企业资质等级 |
|
|
其中 |
注册建造师 |
|
|
营业执照号 |
|
|
其中 |
高级专业技术职称人员 |
|
|
注册资金 |
|
|
其中 |
中级专业技术职称人员 |
|
|
开户银行 |
|
|
其中 |
初级专业技术职称人员 |
|
|
账号 |
|
|
其中 |
技工 |
|
|
经营范围 |
|
|
|
|
|
|
与投标人的单位负责人为同*人的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在控股关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
与投标人存在管理关系的单位 |
|
|
|
|
|
|
注:投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描
件。
非联合体投标时无需填写。
(*)近年财务状况表
注:(*)投标人应按照第*章“投标人须知”*.*.*提供相应年份的财务状
况表扫描件,可以不含财务情况说明书。
“近年财务状况表”分*种情况。例:招标文件开始下载的时间在*月*
日以前的,若投标人须知前附表规定为“近*年”,“近*年”是指当年之前的
*个年度或当年的上*年之前的*个年度。如某项目招标,招标文件开始下载的
时间是****年*月*日,“近年财务状况表”是指****年、****年、****年
的财务状况,或****年、****年、****年的财务状况,采用哪*个年度,由投
标人选择;招标文件开始下载的时间在*月*日以后的,“近*年”是指当年
之前的*个年度,如某项目招标,招标文件开始下载的时间是****年*月*日,
“近年财务状况表”是指****年、****年、****年的财务状况。投标人须知前
附表规定的时间不足*年的,以此类推。
(*)新设立企业只提供设立以来的财务状况表,破产重整企业视为新设立企
业。
(*)若为联合体投标,所有成员单位均须提供。
(*)若无要求,无需填写。
(*)近年完成的类似项目情况表
序号:
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
合同价格 |
|
开工日期 |
|
竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:(*)投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫
描件。
(*)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求,证明材料为合同协
议书、竣工验收证明材料(总承包工程是指竣工验收报告,专业承包工程是指专
业工程竣工报告或专业工程验收表或发包人&**;总承包人&**;出具的证明文件等材
料)。类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准。
(*)类似项目业绩的合同协议书和除发包人(总承包人)出具的证明文件以
外的竣工验收证明材料无法体现招标文件要求的建设规模或技术指标的,则投标
人还需提供发包人(总承包人)出具的证明文件。
(*)若无要求,无需填写。
(*)正在施工和新承接的项目情况表
序号:
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
签约合同价 |
|
开工日期 |
|
计划竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
总监理工程师及电话 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:(*)投标人应根据投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫
描件。
(*)类似项目业绩是指:详见资格条件及评标办法要求,证明材料为合同协
议书。类似项目业绩时间以合同协议书签订时间为准。
(*)类似项目业绩的合同协议书无法体现招标文件要求的建设规模或技术指
标的,则投标人还需提交发包人出具的证明文件。
(*)若无要求,无需填写。
(*)近年发生的诉讼及仲裁情况
序号 |
案由 |
双方当事人名称 |
判决、裁决时间 |
* |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
注:(*)本表为调查表,填写投标人认为可能影响其履约能力的诉讼、仲裁
情况,并按投标人须知第*.*.*项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。
(*)诉讼、仲裁的起算时间为法院或仲裁机构作出的判决、裁决文书的
时间。
(*)若为联合体投标,所有成员单位均须提供。
*、其他材料
注:招标人要求投标人提供的其他资料应在第*章“投标人须知前附表”
*.*.*“构成投标文件的其他资料”中列出。