****县山洪沟治理工程****
****合同
合同编号:**-*****-**
发包人:****县水务局
承包人:****彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院
签订日期:****年*月**日
合同协议书
****县水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施****县山洪沟治理工
程****(招标项目名称),已接受****族自治州水利水电工程地质勘察咨
询规划研究院(****人名称,以下简称“承包人”)对该****县山洪沟治理工程勘察
设计项目的****投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)专用合同条款;
(*)通用合同条款
(*)发包人要求;
(*)****方案;
(*)其他合同文件。
*.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处,以上
述文件的排列顺序在先者为准。
*.签约合同价:按主管部门批复初步设计报告的科研****费的**.**%。
*.项目负责人:王金科,身份证号码:******************;
勘察负责人:余跃,身份证号码:******************;
设计负责人:白杨清,身份证号码:******************。
*.****工作质量符合的标准和要求:符合国家、行业相关勘察、设计规程、规
范和标准并通过相关主管部门的行政许可。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的****工作。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*
*.承包人计划开始****日期:签订合同后*日内,实际日期按照发包人在开
始****通知中载明的开始****日期为准。****服务期限为_在签订合同后*
个月内提交初步设计报告送审稿:施工招标设计:满足招标要求:施工图设计成果:满足
施工进度计划要求;相关专题报告:满足项目进度审批要求;项目后续服务:派驻设计代
表到本项目竣工验收止。
*.本合同协议书*式*份,合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
承包人:****彝族自治州水利水电工程地
发包人:****县水务局(签章)
质勘察咨询规划研究院(签章)
地址:绿看县农水苑**号地址:****省红河州蒙自市西郊龙井巷***号
法定代表人法定代表人
或委托代理人:或委托代理人
开户银行:中国农业银行股份有限公司蒙自市支
开户银行:中国农业银行****文
行
帐号:*************|***
帐号:*****************
邮编:******
邮编:******
电话:****-*******电话:****-*******
****年*月**日****年*月**日
第*节专用合同条款
甲方(全称):****县水务局
乙方(全称):****族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院
甲方委托乙方承担****县山洪沟治理工程****(招标项目名称)工作,双方本
着诚实守信、友好合作的原则,经协商*致,签订本合同,共同遵守执行。
*.*般约定
:
*.*词语定义
*
*.*.*.*项目负责人:姓名:王金科,身份证号码:******************。
*
*.
*.*.*.*****服务期限:在签订合同后*个月内提交初步设计报告送审稿:施工
招标设计:满足招标要求:施工图设计成果:满足施工进度计划要求;相关专题报告:满
足项目进度审批要求:项目后续服务:派驻设计代表到本项目竣工验收止。
*.*适用法律
*.*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程****
管理条例》;
*.*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章;
*.*.*建设工程批准文件。」
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人提供的文件
本项目所需的社会经济、气象资料由发包人提供。若发生费用,所发生费用由承包人
承担。
*.发包人管理
*.*决定或答复
*.*.*发包人应在收到承包人书面提出事项*个工作日之内,对承包人书面提出的事
项作出书面答复;逾期没有做出答复的,视为已获得发包人的批准。*
**
*.承包人义务
*.*履约保证金
*.*.*履约保证金金额
履约保证金金额:签订合同时双方自行协商。
履约保证金的形式:签订合同时双方自行协商。
本款补充如下内容:经双方协商确认,本项目不提交履约保证金。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人代表承包人处理本合同的*切有关技术事宜。
*.****要求
*.*****范围
*.*.*本合同的****范围包括初步设计、施工招标设计、施工图****及相
关专题编制工作,施工中的现场设代服务,成果移交等。
*.*.*****县山洪沟治理工程****治理**条山洪沟,新建护岸及堤防**.***,
挡墙**座,拦渣坝**座。防洪标准为**年*遇,治理范围区保护人口*****人,耕
地面积*.***亩。
*.开始****和完成****
*.*开始****
*.*.*签订合同为开始****日期。
**
:
乙方向甲方提交的设计成果、份数、地点及时间
序号 |
成果名称 |
份数 |
提交地点 |
提交时间 |
|
初步设计 |
*份 |
|
|
* |
初步设计报告的中间成果 |
*份 |
按发包人要求 |
|
* |
初步设计、图纸、投资估算(送审稿) |
*份 |
按发包人要求 |
签订合同后*个月内 |
|
施工招标设计 |
|
|
|
* |
施工招标设计 |
*份 |
按发包人要求 |
满足招标进度要求 |
* |
施工图设计 |
|
|
|
* |
施工图 |
*份 |
按发包人要求 |
满足施工进度要求 |
备注:表中份数应满足项目审查批复需要,若有需要不追加费用。
*.****责任与保险
*.*****责任保险
本项目不适用。
**.合同价格与支付
**.*合同价格
*.合同总价:按主管部门批复初步设计报告的科研****费的的**.**%。
*.本合同费用包括:乙方开展初步设计阶段、施工招标设计及施工图设计阶段勘察
设计的全部费用、工作会议和现场服务费用、报告及图纸外审相关费用、技术审查会务
费、乙方完成****任务所聘人员费用以及乙方支付的所有税费。
**.*定金或预付款
**.*.*本项目不支付定金或预付款。
**.*中期支付
**
**.*.*根据项目资金到位和****工作各阶段完成情况,双方自行协商。
**.违约
**.*****人违约
补充:(*)乙方应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行****,按本
合同第*条约定的内容、时间、份数向甲方交付****成果和专题报告,并对以上成果
的准确性、真实性和科学性负责,设计合理使用年限应符合国家有关规定;
(*)乙方负责对****成果中出现的遗漏和错误采取修改和补充等有关补救措施
并按相关规定承担相应责任;
(*)乙方交付****成果后,按规定配合甲方参加有关上级的****审查和评
审工作,并根据审查结论负责不超出原定范围内容做必要调整补充;
(*)由于乙方原因未按合同规定时间提交****成果,每延误*日,应减收该项
自应收****费*.*%的逾期违约金;
(*)由于乙方勘察、设计遗漏或错误造成项目的审批进度延后,乙方除负责采取补
救措施外,应根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额应不超过合同金额的*%;
(*)合同生效后,乙方无故终止或解除合同,乙方应双倍赔偿甲方所付预付款,甲
方保持进*步追究乙方法律责任的权力;
(*)乙方负责做好本工程****报告及专题报告的咨询、审查、评估、报批等工
作;
(*)乙方协助项目所在地政府公示确认实物指标调查,协助政府调查移民的基本情
况、安置意愿和安置区域容量等。有关责任按现行相关政策确定;
(*)乙方对于自身资质不够的设计内容或专题,应委托有资质单位进行设计或专题·
编制;
(**)经甲方同意,乙方也可以将满足自身资质内容的****业务中的*部分委托
-
:给其他具有相应资质条件的承接方,但须签订委托合同,并对承接方承担的业务负责。承
,
接方未经甲方同意,不得将所承接的业务再次分委托,并应就其完成的工作成果与其委托
!
**
!
方向甲方承担连带责任。
(**)以上所有违约赔偿金不超过合同总价的*%。
**.*发包人违约
补充:(*)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付****费;
(*)要求乙方比合同规定时间提前交付设计成果时,须征得乙方同意,不得严重背
离合理服务总周期,且应支付赶工费;
(*)合同履行期间,甲方要求终止或解除合同时,乙方未进行勘察工作的,不退还
甲方已付预付款;已进行勘察工作的,按照已经完成的工作量预算支付勘察费。乙方未开
始设计工作的,不退还甲方已付的预付款;已开始设计工作的,按照已经完成的设计工作
量预算支付设计费;
(*)甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行****。
(*)甲方应派人参加现场踏勘工作。负责协调勘察、测量现场工作条件和解决出现
的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿等),负责****过程中与县级相关部门、
行业、政府等机构协调工作;所发生的费用由乙方承担。
(*)甲方配合项目所在地政府开展实物指标调查及移民安置规划工作启动会,协调
移民、国土、林业等相关部门参加乙方组织的实物指标调查和土地测量,协调政府公示确
认实物指标调查,协调政府和相关部门提出的移民安置初步方案及专项复建方案批复。有
关责任按现行相关政策确定。
**.争议的解决
本建设工程****合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行
政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由双方均认可的仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法
院起诉。
**.合同生效及其他
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为本合同的组成部分,与本合同具
**
有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
**.*本合同自甲、乙双方签字盖章后生效;甲、乙双方履行完本合同规定的义务后,
本合同自动失效。
**.*如工程项目法人发生变更,本合同继续有效,由继任者执行。
**.*本合同正本*式*份,双方各执*份;副本*式*份,双方各执*份,合同正本
与副本不*致时,以正本为准。
**