工程编号：
合同编号：
****省建设工程施工合同
工程名称：****区*安生态陵园*期室外电缆接入工程
工程地点：****市****区*店镇
发包人：****市****区殡仪馆
承包人：****
****省工商行政管理局
监制
****省建设厅
第*部分协议书
发包人：（全称）****市****区殡仪馆
承包人：（全称）****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》
及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项
协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****区*安生态陵因*期室外电缆接入工程
工程地点：****区
工程规模：
工程立项批准或核准、备案文号：
资金来源：
*、工程承包范围
施工图纸及工程量清单所指定的范围
*、合同工期
开工日期：****年*月**
****年*月**日
竣工日期：
合同工期总日历天数：***天，
*、工程质量
工程质量标准：合格。
*、合同价款
合同价款：
(大写）：*********参元*角树分：
（小写）：******.**元
其中：安全防护、文明施工措施费：
（大写）：**元整
（小写）：*****.**元
其他约定：
*、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第*部分通用条款和第*部分专用条款的第*.*款赋子的规定*致。
*、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行
本合网所约定的全部义务。
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承扣工程质量保修责任，履
行本合同所约定的全部义务。
*、合同生效
本合同订立时间：****年*月**日
本合同订立地点：****区殡仪馆办公室
双方约定本合同自双方签字之日起生效。
*、合同备案
本合同生效后必须通备案。
发包分（公章承包人公）
法定代表人：法定代表网：
委托代理人：委托代理人：
第*部分专用条款
*定义
需要重新定义的词语和新定义的的词语：
*合同文件及解释
*.*合同文件及优先顺序
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：按通用条款执行
*语言及适用的法律、标准与规范
约定适用的标准、规范的名称：国家现行规范及验收标准。
*通讯联络
各方通讯地址、收件人及其他送达方式
所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另*方变更地址为止。
发包人：****区殡仪馆
通讯地址：收件人：
联系电话：邮政编码：******
传真电子邮箱：
开户银行：号：
承包人：
通讯地址：收件人：
邮政编码：******
联系电话：
****-*******电子邮箱：*************.***
传真：
账号：*****************
开户银行：农行随县支行
*发包人
**发包人完成下列工作的约定：
（*）办理土地征用、折迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：
开工前
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前
（*）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：开工前
（*）提供资料的时间：开工前
（*）办理有关所需证件的约定：双方共同办理
开工前
（*）组织现场交验的时间：
开工前*日内
（*）组织图纸会审和设计交底的约定：
（*）协调保护工作的约定：双方共网协商
（*）发包人应做的其他工作及其约定：
委托给承包人负责的部分工作有：
*.*发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：
（*）提供的时间：开工前*日内
（*）提供的份数：*套
*.*提供施工场地的标准：*通*平
提供施工场地的时间：开工前*日内
*承包人
*.*承包人有关工作的约定
（*）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：
（*）承包人应做的其他工作及要求：
**承包人负责的设计的约定
（*）合同约定由承包人负责的设计：
（*）永包人提供设计的时间：
*发包人代表
*.*发包人任命的发包人代表是：
****地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：邮政编码：
传真电子邮箱：
*.*发包人代表职权范围：按通用条款执行
*监理工程师
*
监理单位：法定代表人：
任命为监理工程师，****地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：邮政编码：
传真电子邮箱：
*造价工程师
*.*负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
造价咨询单位：法定代表人：
任命为造价工程师，其****地址与方式如下：
通讯地址：
联系电话：邮政编码：
传真电子邮箱：
**承包人代表
**.*承包人任命的承包人代表是：
****地址与方式如下：
通讯地址：****
******
联系电话：***********邮政编码：
传真****-********电子邮箱：*************.***
**分包人
**.*分包人及有关约定：承包人对其承包范围内的专业工程（含招标时提供暂估价的专业工程）
进行工程分包时，必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（中华人民共和国
建设部令第***号）等国家、省、市等有关规定执行，且经发包人批准后方可实施。专业工程分包
（含劳务分包）时必须签订书面工程分包合用，且应持分包合用到建设行政主管部门备案，只有经
过备案的分包合同方可作为工程结算的依据，
**工程担保
**.*承包人向发包人提供展约担保的约定
（*）担保金额：
（*）提供履约担保时间：
（*）提供服约扣保方式：
**.*发包人向承包人提供支付担保的约定：
（*）担保金额：
（*）提供支付担保时间：
（*）出具支付担保方式：
**不可抗力
**.*不可抗力的其他情形：按通用条款执行
**保险
***发包人委托承包人办理保险事项有：
口通用条款**.*款的第（*）项：
通用条款**.*款的第（*）项：
口通用条款**.*款的第（*）项。
**进度计划和报告
**.*承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款执行
**质量目标
**.*合同质量的奖罚：
**安全防护和文明施工
**.*安全生产目标管理的奖罚：按通用备款执行
文明施工目标管理的奖罚：按通用条款执行
**发包人供应材料设备
**.*约定发包人是否供应材料设备
口发包人不供应材料设备，本条不适用。
*发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备*览表”，作为本合网的附件。
**.*发包人供应材料设备的本工程结算方式：
**隐蔽工程和中间验收
**.*中间验收部位包括：基础工程、主体工程及隐鼓工程
**工程试车
**.*约定是否试车
不需要试车的，本条不适用。
口需要试车的，试车的内容及要求具体如下：
**工验收
**.*中间交工工程的验收
日本工程无中间交工工程的，本款不适用。
口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：
（*）工程，计到境工时间：其范围包括：
（*）工程，计划竣工时间：，其范围包括：
（*）工程，计划竣工时间：，其范围包括：
（*）工程，计划坡工时间：，其范围包括：
| （*） |
工程，计划竣工时间： |
，其范围包括： |
| （*） |
工程，计划竣工时间： |
，其范围包括： |
| （*） |
工程，计划坡工时间： |
，其范围包括： |
**工程计量和计价
**.*工程计量和计价的依据
招标文件中约定的计价要求
*.《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）及省、市现行计价管理规定及规则
*.****省现行各类工程消托量定额及统*基价表
*现行的《****省建筑安装工程费用定领》
*.****市造价管理部门发布的****年第*期价格信
*
*
双方达成的其它计价要求：发承包双方应随工程质量工序验收网步，做好施工过程中工程签证的管
理，如实反映工程施工现状。工程签证须由经发、承包双方投权的工程造价从业人员或现场代表签
字确认，其工程量计算规则需与招标清单项目计算规则相*致，其单价构成原则应与施工合同约定
相*致。承包人超出设计图纸范围（含设计变更范围）和因承包人原因造成返工的工程量，发包人
不予计量。
**.*承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：
**提前竣工奖与误期赔偿费
**.*提前工奖的约定
不设提前竣工奖的，本款不适用。
口设提前凌工奖的，
（*）每日历天奖励额度为元。
（*）提前竣工奖的最高限额是元
**.*误期赔偿费的约定
（*）每日历天赔付额度：元。
（*）误期赔偿费最高限额是：元。
**合同价款与调整
***合同价格调整方式
口采用固定价格合同，选择其中之*：
口采用固定总价合同
口采用图定单价合月
合同风险范围如下：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人可承担*%以内（含*%）
的村社基期价格风险，发包人承担*%幅度以外的材料基期价格风险，若造价管理部门发布的材料指
导价上涨超过开标时材料指导价的*%，*%以内部分由承包人承担，*%以外部分由发包人承担：若适
价管理部门发布的材料指导价下跌超过开标时材料指导价的*%，*%以内部分由承包人交益，*%以外
部分由发包人受
对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程安全文明施工费、人工费、规费、税金及政策性调
整，承包人不应承担此类风险，应换愿有关调整规定执行，
对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的
风险，永包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定，自主报价，该部分风险由承包人全部
承担，
口采用可调价格合同
合同价格调整内容：按通用条款及因家、省、市相应的规定执行
口采用成本加副全合同
合同构成方式：
口确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围：
**工程价款支付
**.*发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：
扣回预付款的时间和比例：
**.*双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：合同签订乙方进场后，甲方向乙方预支付
合同价款的相应金额作为备料款，具体金额协商待定，工程竣工，并经甲方组织有关部门验收合格
后，甲、乙双方*个月内办理完结算，
**.*发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。
预付计划：扶国家、省、市现行规定执行
支付计划：扶国家、省、市现行规定执行
使用要求：按国家、省、市现行规定执行
调整方式：按国家、省、市现行规定执行
**.*约定利率
按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率
口为：
**竣工结算与结算款
**.*结算的租序和时限：
按通用条款**.*款至**.*款的约定办理：
口双方关于结算时间、程序的其它约定：
**.*约定结算特殊要求：
**质量保证
**.*质量缺陷责任期：
（*）质量缺陷责任期：
口*个月
**个月
口***个月
口约定的缺陷责任期：
（*）质量缺陷责任期计算方式：
按照通用条款的约定。
口其他计算方式：
**.*质量保证金返还的其他约定：按国家、省、市现行规定执行
**合同争议
**.*争议或认定机构
按通用条款本款的约定；
口不按通用条款本款的约定，具体为：
（*）
*）
（*）
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议：
*向****仲裁委员会中请仲裁。
口向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**保密要求
**.*对承包人保密信息的约定
保密信息的提供时间：按通用条款执行
保密的范围：
保密的责任及保密费用：
**合同份数
合同副本的份数：参份，其中发包人式份，承包人份。
**补充条款
第*部分附件与格式
附件*
工程质量保修书
发包人：（全称）****市****区殡仪馆
承包人：（全称）****
为保证首都区*安生态陵园*期室外电缆接入工程（工程名称）在合理使用期限内正常使
用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例））和《房屋建筑工
程质量保修办法》，经协商*致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及
双方约定承担工程质量保修责任
*质量保修范围
****区*安生态陵园*期室外电缆接入工程施工范围内。
*质量保修期
*.*质量保修期从工程实际技工验收合格之日起计算.单项工验收的工程，按单项工程分别
计算质量保修期。
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（*）路面工程为设计文件规定的合理使用年限年。
（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年
（*）电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：年。
（*）供热、供冷系统工程为：个来暖期、供冷期
（*）装饰装修工程为年。
（*）其他项目年。
*质量保修责任
*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的*天内派人保修。承包人不在约定期限内
派人保修，发包人可自行或指派第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。
凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即
实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*质量保修费用
质量保修费用及相关的损害贴偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
*质量保证金
质量保证会的使用约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋子的约定*致。
*其它
*.主双方约的其的工程质量保修事项：
*.*本工程质量保修书，由发包人承包人在工程境工验收前签署，作为合同附件，其有效期限
至保修期满。
承息人（公常）
*
法定代表人（签字：法定或表必养字）
****年*月**日年月
附件*
发包人供应材料设备*览表
工程名称：首都区*安生态陵国*期定外电缆接关工班
工程编号：
| 序号 |
材料设备名称 |
规格 |
生产厂家 |
羊位 |
数量 |
单价（元） |
总价（元） |
质量标准 |
提供地点 |
提供时间 |
各注 |
| * |
|
|
|
放 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
迎酒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发仓*人（公章）
承包公章）：
法定代表人字）)法定代表人（签字）：
****年*月
附件*
****省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
甲方（发包人）：****市首都区殡仪馆
乙方（承包人）：****
工程项目名称：****区*安生态陵园*期室外电缆接入工程
工程项目地址：****市****区
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违记行为，保
护当事人的合法权益，根据省政府第***号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。
第*条甲乙双方责任
（*）严格遵守国蒙法律法规和省政府第***号令的有关规定
（*）严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得害
国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉活制度，开展廉洁教育，设立廉活告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违
法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
（*）发现对方严重违反展洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响
合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
第*条甲方责任
（*）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合
网规定的甲方责任。
（*）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括
促销费、宝传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益
是指提供国内外各种名义的旅游！·考察等给付财物以外的其他手段。
（*）甲方人员不得参泌已方安排的要请（工作餐除外）和娱乐活动：不得接受乙方提供的通讯工
具、交通工具和高核办公用品等
（*）甲方人员不得要求我者接受乙方为其住房装修、婚良嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提
方便。
（*)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳
务等经济活动。
（*）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以
外的材料和设备。
第*条乙方责任
（*）乙方作为工程项目的施工责任主体，产格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，
依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金拉制。
（*）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。
包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他
利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加实请（工作餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交
通工具和高档办公用品。
（*）乙方不向甲方人员的住房装修、塔良嫁癸活动、配偶子女工作等安排提供便利。
（*）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动的要求。
第*条违约责任
（*）甲方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有失法律和规定给予党
纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：松已方造成经济损失的，应
子赔偿。
（*）乙方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给子党
纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给甲方造成经济损失的，座
子赔偿。
第*条协议生效
本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第*条协议法律效力
本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效
第*条协议份数
本协议*式建份，双方各执式份。在签订后与工程建设合同*并送工程所在地建*
设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机构）备案*份。
甲方）、（公章）：已方公章：
周波
地址：地延
法定代表人：法定代表人
委托代理义：；
委托代理人：
*****年*月**日
年_
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
