（**—****-****）合同编号：
*布乡羊皮寨村委会木姜子种植基地
建设项目
建设工程施工合同
发包方：****县*布乡人民政府
承包方：****
签订日期：****年**月**日
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县*布乡人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就****施工及有关事项协
商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****：
*.工程地点：*布乡羊皮寨村委会；
*.工程承包内容：
在*布乡羊皮寨村委会土地平整、台地开挖***亩，新建管理
用房、生产物资仓库、打药房等共计***平方米，安装******变
压器*台，新建产业砂石道路**米，新建水肥*体化设施，建设
***立方米灌溉蓄水池*个，******灌溉管网**米，******灌
溉管网**米，并配套相关附属设施。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日，具体以监理单位下达的
开工日期为准。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
第*页
*、质量标准
工程质量：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到
合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）：**********元（￥：*******元）；
合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：徐然_（证书编号：云****************）。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
（*）成交通知书书；
(*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
(*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
(*）实施方案；
（*）投标报价外的新增工程合同（协议）；
（*）各类施工或变更会议记要及以工程施工有关的通知等；
（*）其他合同文件。
（**）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构
成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
第*页
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保
工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修
期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺
不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相
同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县*布乡人民政府签订。
**、合同生效
本合同自签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，
承包人执*份。
第*页
发包人：公情了
*承包人：（公
法定代表天或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
(签字）孙养中
(签字）
*
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
******************
地址：****县*布乡*布街地址:****省****壮族苗族自治州
****县麻栗镇学府路***
号*楼***室
联系电话：****-*******
开户银行：中国农业银行股份有限公
司****县支行
账号：账号：*****************
日期：****年*月**日期：*
日期：*****年*月**日
第*页
第*部份通通用合同条款
按建筑施工合同（**—****—****）示范文本通用条款执行。
第*页
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：洽商变更等明确双方权利义务的会
议纪要或书面协议、技术文件、工程质量保修书、安全生产管理协
议书、招标文件、投标文件、签证、设计变更等资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称详见监理合同
称：详见监理合同
资质类别和等级：详见监理合同
联系电话：详见监理合同
电子信箱：详见监理合同
通信地址：详见监理合同
*.*.*.*设计人：
名称.
不涉
及
资质类别和等级：不涉及
联系电话：不涉及
电子信箱：不涉及
通信地址：不涉及
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款
第*页
规定的发包方提供的施工场地
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.*临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统
*标准》（*******-****）、《建筑地基基础工程施工质量验收规
范》（*******-****）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
（*******-****）、《建筑装饰****质量验收规范》
（*******-****)，《****省建筑工程施工质量验收统*规程》
（*****/*-**-****）、国家《工程建设标准强制性条文》，《建设
工程工程量清单计价规范》（*******-****）和与之配套的计量规
范、《****省住房和城乡建设厅关于《****省建设工程造价计价标
准（****版）》发布实施的通知和现行相关配套文件等，以及国家、
****省现行的有关工程标准、规范
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为执行
第*页
通用条款、专用协议、补充合同（协议），具体如下：
（*）合同协议书
（*）成交通知书；
（*）投标函及其附录；
(*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
(*）实施方案；
（*）投标报价外的新增工程合同（协议）；
（*）各类施工或变更会议记要及以工程施工有关的通知等；
（**）其他合同文件。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*_天内将与合同有关的通知、
批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县*布乡人民政府；
发包人指定的接收人为：杨加庆
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：徐然
监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室
监理人指定的接收人为：见监理合同
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得
第*页
双方另行确定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其
他情形：
/
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_**
天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
工伤险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行
**.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第
第（*）、（*）种
方式解决：
(*）向****县
仲裁委员会申请仲裁；
(*）向****县
人民法院起诉。
第**页
附件*
工程质量保修书
发包人（全称）：****县*布乡人民政府
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》，经协商*致，对*布乡羊皮寨村委会木姜子种植
基地建设项目签订工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双
方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括*布乡羊皮寨村委会木姜子种植基地建设项
且工程及相应配套设施等承包人的所有施工内容。
*.质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程
的质量保修期为*年。
*.*质量保修期自项目验收合格之日起计算
*.质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人
可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即
到达事故现场抢修。
第**页
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地主管部门报
告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设
计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：无
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工
验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限续保修期满，
*
（公章）
发包人承包人：（公章）
县
法定代表大法定代表人
****
或委托代理人：孙美寸
或委托代理人
(签字、盖章）(签字、盖章）
****年*月**日****年*月**日
第**页
| 发包人 |
*（公章） |
承包人：（公章） |
| 县 |
|
|
| 法定代表大 |
**** |
法定代表人 |
| 或委托代理人 |
|
或委托代理人：孙美寸 |
| (签字、盖章） |
|
(签字、盖章） |
附件*
工程建设项目廉政合同
工程项目名称：****
建设单位（甲方）：****县*布乡人民政府
施工单位（乙方）：****
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方
的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护
国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法
规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第*条甲乙双方的责任
(*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建
设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政
建设的各项规定。
(*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办
事。
(*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原
则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害
国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章
制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应
及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司
法等有关机关举报。
第**页
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的
事前、事中、事后应遵守以下规定：
(*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证
券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的
费用。
(*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、
婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的
宴请和健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目
工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不
得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目
工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展
业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑
施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送
礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人
支付的费用。
(*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚
第**页
丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影
响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准以任何不正当手段在项目计量计价、变更签证等方
面赔赔甲方项目管理人员（包含甲方聘请的勘察设计、监理、造价
审计等与项目存在利害关系的人员）从而获取不正当利益。
第*条违约责任
(*）甲方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按
照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(*）乙方工作人员有违反本合同第*，*条责任行为的，按
照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
(*）乙方工作人员有违反本合同第*条责任行为的，按照施
工合同中合同总价款的*%-**%追究违约责任，甲方有权根据乙方违
约责任的大小，选择追究违约责任的比例，违约金从甲方支付给乙
方的工程款中直接扣除，涉事单位列入公司服务商黑名单，*年内禁
止参与公司采购及工程招标活动。
第*条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有
同等法律效力。经双方签署后立即生效
第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工
验收合格时止。
第*条本合同*式*份，有甲乙双方各执*份，送交甲乙双
方的监督单位各*份。
第**页
乙分位盖）
甲方单位：（盖章）
法定代表人孙美守
法定代表人：***元
地址：地址
电电话：电话：
****年*月**日****年*月**日
第**页
附件*
工程建设项目安全合同
工程项目名称：****
建设单位（甲方）：****县*布乡人民政府
施工单位（乙方）：****
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国
安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民
法典》以及《建设工程安全生产管理条例》，双方本着平等、自愿
的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权
力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
*、甲方必须贯彻落实国家有关施工现场安全生产，文明施工
的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管
理和监督检查并对施工现场进行安全检查与指导。及时纠正乙方施
工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙
方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
*、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产相关标准
规范及要求，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，
熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
*、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全
员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全
施工检查（特别是班前教育检查）、且和职工个人要签订安全责任
书，不签者由此产生的*切后果均由乙方承担。
第**页
*、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理
人员。
*、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满**周岁且身体健
康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，
产生*切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任
*、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥
用或不用；保证进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易
滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无
证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方
承担。
*、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的
*切后果由乙方个人自负。
*、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身
安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本
条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）
*、在施工期间，由于乙方管理不严而对第*方造成伤害的，
由乙方承担全部责任。
*、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承
包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。
**、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由
乙方自负，甲方概不负责。
**、承包方必须做好自己施工区域及驻地内新冠疫情防控措
施。
**、承包人应对现场施工安全负责，不得强令工人危险作业，
第**页
发生安全事故及时向发包人报告，由于承包人的过错发生安全事故
的，发包人根据事故性质要求承包人支付合同总价款*.*%～*%的违
约金。违约金不足以弥补发包人由此造成的损失的，还需赔偿发包
人损失。
**、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有
同等法律效力。
**、本合同自双方签字之日起生效，承包施丁结束后自行失
效。
甲方单位：（盖章）乙方单位：盖章）
法定代表人：法定代表人：孙
孙麦中
或委托代理人：或委托代理人：
地址：
地址:
电话：****
电话：
****年*月**日
****年*月**日
第**页
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
