编号：**************
建设工程施工合同
工程名称：****市****县岗集镇青峰岭和美乡村精品示范村建设
工程地点：县境内
*年**
中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理局
****年**月**日
****省建设厅
监制单位
****省工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县岗集镇人民政府
承包人（全称）：****、中铁****建筑市政工程设
计研究院有限公司、江苏*德文化旅游发展有限公司（联合体）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市****县岗集镇青峰
岭和美乡村精品示范村建设项目的工程总承包及有关事项协商*致，共同达成如
下协议：
工程概况
*.工程名称：****市****县岗集镇青峰岭和美乡村精品示范村建设
*.工程地点：****省****市****县岗集镇青峰岭村
*.工程审批、核准或备案文号：关于****市****县青峰岭村和美乡村精品示
范村建设项目建议书的批复，发改双服【****】*号
*.资金来源：政府投资
*.工程内容：*、苏小注景观提升；*、岭上工坊、建筑面积约****平方包
含室内外装饰；*、岭上会议接待中心，建筑面积约****平方、包含室内外装饰：
*、岭上客栈改造装饰：****平方：*、骑行路线：*公里路线沿路整治以及**
处骑行驿站建设：*、江淮风水岭文化展馆周边景观建设年*月将主要道路提升：
*、苏小洼等文旅重点区域污水收集和处理。包含上述所有项目的设计、地勘、
建设、运营*体化全流程服务。
*.工程承包范围：*、苏小注景观提升；*、岭上工坊、建筑面积约****平
方包含室内外装饰；*、岭上会议接待中心，建筑面积约****平方，包含室内外
装饰：*、岭上客栈改造装饰：****平方；*、骑行路线：*公里路线沿路整治以
及**处骑行驿站建设：*、江淮风水岭文化展馆周边景观建设：*、入村主要道
路提升：*、苏小注等文旅重点区域污水收集和处理。包含上述所有项目的设计、
地勘、建设、运营*体化全流程服务。运营单位运营周期为**年。运营方在该
项目投入不少于****元用于运营、建设，合同签订后*日内，运营方转入***
*到运营公管账户用于项目建设。
、合同工期
****年*月**日。
计划开始工作日期：
计划开始现场施工日期：****年*月**日。
****年**月**日。
计划竣工日期：
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（含税）为：
人民币（大写）**************元*角*分（￥********.**
元)；
具体构成见价格清单。其中：
（*）设计费（含税）：
人民币（大写）元：适用税率：
（￥元：适用税率：%，
税金为人民币（大写）（￥元）；
（*）设备购置费（含税）：
人民币（大写）（￥元）；适用税率：%，
****年**月**日
税金为人民币（大写）（￥元）；
（*）建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写）（￥元）；适用税率：
%，
税金为人民币（大写）（￥元）；
（*）暂估价（含税）：
人民币（大写）元）。
（￥
（*）暂列金额（含税）：
人民币（大写）元）。（￥
（*）双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写）（￥元）；适用税率：%
税金为人民币（大写）(￥元）。
*.合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减
的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：
*、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：王涛。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）通用合同条件；
（*）承包人建议书；
（*）价格清单；
（*）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
*类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经台同当
事人签字或盖章。
*、承诺
****年**月**日
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按
照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施
工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保
修期内承担相应的工程维修责任。
*、签立时间
****年*月**日订立。
本合同于
*、订立地点
本合同在****县岗集镇人民政府签立。
*、合同生效
德
本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字盖章后即生效
*
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，份，承包人执*份。
包份，承包人执*份。
发包人：（公章）（公章）
注
号
**
*********
饺孔共委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
印像
（签字
*************
统*社会信用代码：统*社会信用代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
*
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人
****年**月**日
电话：电话：***********
传真：传真
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
| 统*社会信用代码： |
统*社会信用代码： |
| 地址： |
地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码：* |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人****年**月**日 |
| 电话： |
话：***********电 |
| 传真： |
传真 |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
第*部分通用合同条件
采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（**-****-****）中通用
合同条款。上述资料由承包人自行准备。
****年**月**日
第*部分专用合同条件
专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与
提示，是项目专用合同条款的组成部分。
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
*.*.* |
发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：（*）期限：在取得施工许可证的*个月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后*日内将相关资料上传至至项且所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的****项目，将视作建设资金未落实。工程款支付担保保证期限与施工合同约定的期限保持*致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下*阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前**天，办理保函、保单延期手续。（*）形式、金额（或比例）：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价**%的工程款支付担保。对于政府投资的****项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。（*）备注：①在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。②工程款支付担保保证有效期内，建设章祖柔接照规定向农民工工**月**资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| * |
*.* |
承包人是否提供履约担保：是承包人提供履约保证金的形式：详见投标人须知履约保证金的金额：中标合同金额的**%.履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：履约保证金有效期满*日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后**天） |
| * |
*.* |
工程总承包项目经理姓名：执业资格或职称类型：执业资格证或职称证号码：工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：承包人对工程总承包项目经理的授权范围： |
| * |
**.* |
缺陷责任期的期限：**个月。 |
| * |
**.* |
关于合同价格形式的约定：总价合同关于合同价格调整的约定：（*）承包人应承担的风险范围：包括但不限于工程材料、设备、机械、人工费用的市场价格变化（不包含专用合同条款**.*.*约定的可调整价差人工、材料），以及除本合同约定的可以调价情形以外的其它风险。（*）承包人应承担的风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，含在合同价中，不再另行计取。按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：。 |
| * |
**.*.* |
预付款支付****年**月**日预付款的金额或比例为：合同总价（扣除暂列金额）的**%。预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在合同签订后*个月内或不迟于约定的开工日期前*天内预付工程款。预付款扣回的方式：在支付工程进度款中按进度款支付比例扣除，扣完为止。 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
**.*.* |
预付款担保提供预付款担保期限：预付款担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。预付款担保形式：提供满足无条件见索即付条件的银行保函、担保机构担保或保证保险。 |
| * |
**.*.* |
进度付款审核和支付进度付款的审核方式和支付的约定：按工程进度支付已完成工程量价款的**%，工程竣工验收合格后支付至合同价款的**%，结算审核后支付至结算审核价款的**%，余款*%作为质量保证金（待缺陷责任期满后，无质量问题*次性退还）。备注：如承包人采用银行保函或保证保险等方式提交等额工程质量保证金的，则在工程竣工结算完成后招标人应付至最终结算价款的***%。 |
| * |
**.*.* |
承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：（*）工程质量保证担保，保证金额为：*%的工程结算价款；(*）*的工程款；（*）其他方式：注：以现金形式提交工程质量保证金的（含从工程款中以扣留方式****年**月**日提交的），招标人应当同时退还保证金本金和银行同期活期存款利息。 |
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件：本项目中市政公用工程道路排水等施工总造价约*****
元，房建工程造价约*****元。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*单位/区段工程的范围：
*.*.*.*作为施工场所组成部分的其他场所包括
*.*.*.**永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*语言文字
本合同除使用汉语外，还使用语言
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：
*.*标准和规范
*.*.*适用于本合同的标准、规范（名称）包括：
*.*.*发包人提供的国外标准、规范的名称：；发包人提供的国外标准、规
范的份数：；发包人提供的国外标准、规范的时间：
*.*.*没有成文规范、标准规定的约定：
*.*.*发包人对于工程的技术标准、功能要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人文件的提供
****年**月**日
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：
*.*.*承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：
*.*.*文件的照管
关于现场文件准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：
附件*主要建设工程文件目录
| 文件名称 |
套数 |
费用（元） |
质量 |
移交时间 |
责任人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****年**月**日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*承包人主要管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务职称 |
职务职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 工程总承包项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 设计负责人 |
|
|
|
|
| 采购负责人 |
|
|
|
|
| 施工负责人 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 环境管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****年**月**日 |
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*价格指数权重表
| 序号 |
名称 |
名称 |
变更权重* |
变更权重* |
基本价格指数** |
基本价格指数** |
备注 |
| 序号 |
名称 |
名称 |
代号 |
权重 |
代号 |
指数 |
|
|
|
|
** |
|
*** |
|
|
|
|
|
* |
|
*** |
|
|
|
变值部分 |
|
** |
|
*** |
|
|
|
变值部分 |
|
** |
|
*** |
|
|
|
变值部分 |
|
|
|
|
|
|
|
变值部分 |
|
|
|
|
|
|
| 定值部分权重* |
定值部分权重* |
定值部分权重* |
|
|
|
|
|
| 合计 |
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
****年**月**日
附件*廉政协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业赔赔，保护国家、集体和当事人的合法权
益，根据国家有关法律法规和****省、****市廉政建设的规定，****县岗集镇人民政府
（以下称甲方）与****、中铁****建筑市政工程设计研究院有限公
司、江苏*德文化旅游发展有限公司（联合体）（以下称乙方），特此订立本协议共同遵照
执行。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局
《关于禁止商业赔赔行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理
受赔刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（*）严格执行****市****县岗集镇青峰岭和美乡村精品示范村建设的合同要求，自
觉履行合同约定的相关义务。
（*）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪
行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严
重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵童物品，不得在乙
方报销
任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴
请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博多气毁得想方及其工作人员的财
物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲
友从事与甲方业务有关的经济活动。
（*）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得
以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托
人财物。
（*）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、
劳务费、
协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（*）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（*）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其它合作单
位。
第*条乙方的义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何
费用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平
性的宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不
得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（*）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款
进行私下商谈或者达成默契。
（*）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种
名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（*）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（*）乙方须按专项纪检监察工作组（如有）要求开展相关工作。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本协议第*、*条规定**年明月管理权限，对相关责任
人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责
任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：，联系电话：
（*）乙方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。根据具体情节和造成的后果，
甲方有权对乙方采取以下*种或多种处理办法：
*.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；
*.追究乙方其他违约责任；
*.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
*.乙方*定期限内（*个月至*年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发
包人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不
正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第*条双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约
请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范
围内的裁定意见。
第*条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第*条本协议作为合同的附件，与本合同具有同
法
*
甲方（盖章）：盖章
*
法定代表人或法定代表或
*****
授权代表：（职务）授权代表：（职务）
姓名：姓名
签印
签字：
*****
进
廉政监督联系人廉政监督联系人
姓名：姓名：
****年**月**日间专用章
签字：签字：
电话：电话：
地址：地址：
日期：日期
| 法定代表人或 |
*法定代表或***** |
| 授权代表：（职务） |
授权代表：（职务） |
| 姓名： |
姓名 |
| 签字： |
签印 |
| 廉政监督联系人 |
*****进廉政监督联系人 |
| 姓名： |
姓名： |
| 签字： |
****年**月**日间专用章签字： |
| 电话： |
电话： |
| 地址： |
地址： |
| 日期： |
日期 |
附件*安全生产合同
为在****市****县岗集镇青峰岭和美乡村精品示范村建设（项目名称）卜（标段）
施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本
项目发包人****县岗集镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****
盈祥达建设工程有限公司、中铁****建筑市政工程设计研究院有限公司、江苏*德文化旅
游发展有限公司（联合体）（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国
家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“*同时监督管理办法等有关安全
生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
****年**月**日
传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术
人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安
全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全
生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安
全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，
专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规
定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
禁、暴力或碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全
技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力
容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，
获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，
项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易
货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗，
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期捡查，并有安全员的签字记录，保
证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
****年**月**日
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急
救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》
以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任
人。
（**）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣
工验收后失效。
*.本合同正本*式份，副本_份，合同双份，副本份，当
-*
正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
祥
发包人：（盖单位章）（盖单位章）
********
俊乳（签字）
法定代表人或其委托代理人（签字）法定代托代理人：
印俊
*************
****年*月**日
年日
****年**月**日
附件*项目经理质量终身责任制承诺
致：****县岗集镇人民政府（发包人名称）
本人作为拟委任的项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
严格按照经施工图审查机构审查合格的工程勘察报告进行施工图设计。
施工图设计严格执行****规范、标准。
，严格执行施工图设计文件审查制度。
*
*、按规定向相关单位提供合法有效的施工图纸，向施工单位和监理单位做好设计交
底，积极做好设计后续服务。
*、严格按照相关规定进行设计变更。
*、在取得施工许可证后进行施工。
*、严格执行施工规范及标准。
*、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
*、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心
组织施工。
*、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样
制度。
**、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和
记录。
****年**月**日
**、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
**、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职
**、履行其他法律法规规定的职责。
项目经理盛字）
月**日
日期*年****
鑫林融资
履约保函
保函号：*********************
****县岗集镇人民政府（受益人名称）：
鉴于****县岗集镇人民政府（以下简称“受益人”）与****、中
铁****建筑市政工程设计研究院有限公司、江苏*德文化旅游发展有限公司联合体（以下简称
“申请人”）于/年/月/日就**************（标段编号）的****市****县岗集镇青峰岭和美乡
村精品示范村建设（标段名称）有关事项协商*致共同签订《****市****县岗集镇青峰岭和美
乡村精品示范村建设合同》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为
基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就
申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即
付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约
责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）**********元*角*分
（￥******.**元）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止，但最迟不超过****
年*月**日。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付
款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：****省****市庐阳区广大克拉广场***室。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或
其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的
独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在
地人民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：宣城市鑫林融资担保有限公司（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签名或盖个人名章）
地址：****省****市庐阳区临泉路与肥西路交叉广大·克拉广场***室
邮政编码：******
申电话：****-********
开立时间：****年*月**日
方式*：保函查询网址：****://***.********.***/******.****，输入查询编码（保函号）、验证码即可。
方式*：手机扫描*维码，输入查询编码（保函号）、验证码即可
境内保函专用
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
