********市****县杨顺水库除险加固工程
施工承包合同
合同编号：************
发包人：****县水利工程站（甲方）
承包人：****（乙方）
合同签订时间：****年*月**日
合同签订地点：****县水利局
第*部分合同协议书
****县水利工程站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广
西****市****县杨顺水库除险加固工程（项目名称），已接受****建龙建
筑有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目********市灵
山县杨顺水库除险加固工程（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发
包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
(*)投标函及投标函附录；
（*）
专用合同条款（含附加条款）；
(*)通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
(*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定
次序在先者为准。
*.承包范围：设计图纸及工程量清单，签约合同价：人民币（大写）
************元*角*分（￥*******.**元）。
*.承包人项目经理：蓝海丹，证书编号：桂************；技术
负责人：蒙剑英，证书编号：*******。
*.工程质量符合_国家工程施工验收规范合格，标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价
款。
*
*.承包人承诺执行监理人开工通知，工期为***天，计划开工时间
年月日和计划完工时间年月且。
*.本协议书正本*份，双方各执*份。副本*份，甲方执*份，乙方
执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成
部分。
发包人：****县水利工程站承包人：****
（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人法定代表人
（或项目负责人）：（签字）（或其委托代理人）：签字）
年*月**日年_*月**日****
***
地址：****县*海街道江滨*路***号地址：****横州市横州镇横州大道
***号（国际商贸城）**栋***号
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
邮箱：*******@***.***邮箱：*********@**.***
邮编：******邮编：******
户名：********分公司
开户银行：桂林银行股份有限公司********支行
帐号：******************
农民工工资账户名称：********
分公司农民工工资专户
开户银行：中国农业银行****县支行
账号：*****************
*
第*部分中标通知书
****关于********市****县杨顺水库除险加
固工程（********-**-*****-****）
成交通知书
****：
****爱****县水利工程站的委托，就广
西****市****县杨顺水库除险加固工程（********-**-*****-***
*）项目采用竞争性碳商方式进行采购，按照规定程序进行了碳商，
经碳商小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交人，成交项
目内容为：********市****县杨顺水库除险加固工程*项：
成交金额为：人民币************元*角*分
（￥*******.**）
合同履行期限：***日历天：
项目经理：蓝海丹证书编号：桂水安************
安全员：督连莹证书编号：桂水安************
*、请贵公司接此通知后在**日内与采购人签订合同，并按
照碰商采购文件要求和报价文件的承诺履行完合同。
*、签订合同地址：****县水利工程站
采购联系人：****联系电话：****-*******
特此通知！
水
合
福
采购人：****县水利工程站
采购代理机构：****
****年**月
***
*
第*部分通用合同条款
本文全文应用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于****年*月联合颁布的《水利水电
土建工程施工合同条件》（**-****—****）的通用合同条款（本文略）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县水利工程站。
*.*.*.*承包人：****。
*.*.*.*分包人：
*.*.*.*监理人：
*.*.*日期：
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：工程完工验收日后*年（完工验收日期：在承包人完成工
程完工验收资料和工程结算资料并提交符合规范要求的完工验收材料给发包人之日起，发包人于*个
月内完成完工验收）。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：*
①合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
②中标通知书；
③投标函及投标函附录；
④专用合同条款（含附加条款）；
?通用合同条款；
*）技术标准和要求（合同技术条款）；
?图纸；
*已标价工程量清单；
*投标文件其他内容；
*其他合同文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达****县水利工程站，****建
龙建筑有限公司。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，
*
向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人根据自身需要进行自行勘察，费用由承包人自行
承担。
*.*其它义务
执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有
水利水电工程项目）根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发（****）
*号）和《****壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政办
发（****）***号）精神，承包人在办理工程项目开工手续前必须履行以下义务：
（*）按以下标准由承包人开设农民工工资保证金专户并足额存入农民工工资保证金：工程项目中标价
（合同价）*****元（含*****元）以下的，按*%计算；超过*****元部分，按*%计算
（*）承诺*旦其出现拖欠农民工工资时，可由农民工工资保证金专户从工资保证金中先予垫支。
其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程委
托监理合同。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（）办理有关保险。
按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理
人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工)办理工伤保险，并缴纳工伤保险
费。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程完工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任*时段。
按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
（*）执行****壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，
确保农民工工资无拖欠。
依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民
工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。
(*）工程施工的义务和责任
*
（*）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规
定向供电部门（或发包人)交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及
设施由承包人负责并承担费用。
(*)除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树
根、杂草等。
（*）承包人应充分理解有*些设施（如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行，在使用
过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
(*)承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这
种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。
（*)对上述（*）～（*)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的
*切费用。
（*）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车
辆的营运手续办理、清洗等*切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、
环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发
生的*切费用概由承包人承担。
（*）按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
（**）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月**日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工
现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条
款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木等进行探明并负责保护。
①施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
*承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
（**）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必
须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同
意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后*个月内完成并提交
工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按***
*
元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违
约金合计不超过合同价格的*%。
（**）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
(*）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
*）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚
手架以钢模板、钢支撑为主，不使用松木及其包装材料。木质模板及仿材尽量就地采购，避免长
途转运。
*.*分包
*.*.*允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
(*)工程项目：无。
(*)工作内容：无。
(*)分包金额限额：无。
*.*.**分包人项目管理机构的设立：无。
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
口*.*.*中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全
管理员等主要管理人员中标后不得更换（除因故去世、调离本单位外）。
*.*.*投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专全管理员等主要管理人员中标后，
经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的人员。
*.*.*项目经理每月在工地时间少于**日，且未经招标人同意的，按未履职处理，由有关行政监
督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：按通用条款执行
*.材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备。
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发
*
包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
(*)发包人提供的的施工设备：无。
(*）发包人提供的临时设施：无。
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：发包人指定道路通行的，发包人应负责办理好有关政策处理上的
事宜：通行道路在施工期间由施工单位维修、保养，其费用由施工单位负责。
*.测量放线
*.*施工控制网
*施工控制网的约定：由承包人负责测设，并报监理人审批，相关费用由承包人承担。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：无。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：
无。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：按水利部《****文明建设工地评审管理办法》创建文明建设
工地。
**.开工和竣工（完工）
**.*本工程主体工程完工时间为：年月日。
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为
*
(*）日降雨量大于****的雨日超过*天；
(*）风速大于**.**/*的*级以上台风灾害
(*)日气温超过**℃的高温大于*天；
(*)日气温低于-**℃的严寒大于*天。
(*)造成工程损坏的冰霉和大雪灾害；
(*)*级以上的地震；
（*）**年*遇及以上的洪水
(*)其他异常恶劣气候灾害。
**.*承包人工期延误
（*)逾期完工违约金表（参考格式）
| 序号 |
项目及其说明 |
要求完工日期 |
违约金（元/天） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按合同价*分之*／天”计
算。
(*）全部逾期完工违约金的总限额不设上限，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此
项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的
其他责任。
**.*工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无
提前工期奖金。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
承包人承担暂停施工责任的其它情形：属于下列任何*种情况引起的暂停施工，承包人不能提出
增加费用和延长工期的要求。
①合同中另有规定的。
②由于承包人违约引起的暂停施工。
③由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
④由于承包人为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
未得到监理人许可的承包人擅自停工。
**
其它由于承包人原因引起的暂停施工。
**.*发包人暂停施工的责任
（*）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人可以根据资金到位情况暂停部分项目的施工，发
包人只延长因该部分暂停施工增加的工期，但不增加投资。
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：必须组织相关各方进行联检。
**.*.*工程合格标准为：按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（*****—****）》进行
质量检验评定，施工质量达到合格等级；优良标准为：按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
（*****—****）》进行质量检验评定，施工质量达到优良等级。达到优良的奖金为：无。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，承包人及监理人分别向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处
理的备案资料。
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责全部工作，并
保证质量和进度。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：土料压实、砼试件、砂浆试件、水泥、砂、
碎石。
**.变更
**.*变更的范围和内容
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的**%,关键项目：质量监督站核
定的项目划分表确定关键项目单价调整方式：按承包人投标预算单价执行。无项目单价的按发包
方与承包方确认的补充单价确定。在工程施工期间，因市场物价波动及政策变化而进行调整材料价格，
超出招标预算中该材料的预算价格的，按本合同专用条款第**款执行。
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，套
用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值），其
**
中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。②无
定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：无
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
口本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
**.*.*物价波动引起的价格调整方式：主要材料价格变化幅度超过±*%时，超过±*%的部分调整材
料价差，并计列相应的税金。
**.*.*调整价格的主要材料：仅对在市场上购买的水泥、钢材、砂、碎石、块石进行补差，其他
材料价格*律不予调整。
**.*.*主要材料补差的计算方法：按公式“*=**【*-**（*±*%）*（*+*%）】”进行计算补差。
其中：*---主要材料补差款；
*--结算完成工程量统计的主要材料用量；
*---结算期主要材料价格
**--基准期主要材料价格
*--相应税率
**.*.*采用造价信息调整价格差额
工程造价信息的来源：（*）基准期主要补差材料基准价格：以发布施工招标上限控制价《****市
建设工程造价信息》（工程所在地）中发布的主要材料市场价为基准。（*）结算期主要材料价格：结
算月度出版的《****市建设工程造价信息》（工程所在地）中发布的主要材料信息价格；（*主要材
料补差按季度结算，在下*季度第*个月结算上*季度的主要材料补差款，如逾期不办理，不再予以
补差。
工程造价信息的来源：《****市建设工程造价信息》的发布期以实际发出招标工程量清单中注明
的为准。
价格调整的项目和系数：（*）计算季度最后*期的《****市建设工程造价信息》（工程所在地）
主要补差材料信息价格高于基准期主要补差材料基准价格*%的，承包人提出书面报告，由发包人在*
个工作日内确认后对超过部分以价格之差予以价差调整。承包人应当在以上情况发生后**天内，将调
整原因、金额以书面形式通知监理工程师，监理工程师确认调整金额后作为追加合同价款，经财政部
门认可后与工程款同期支付。（*）计算季度最后*期的《****市建设工程造价信息》（工程所在地）
主要补差材料信息价格低于基准期主要补差材料基准价格*%的，发包人在当期合同款中对超过部分予
以价差调整并扣除相关款项。材料补差不以承包人做出的工地价为依据，也不考虑对运杂费、采保费
和保险费进行补差
**
**.计量与支付
**.*预付款
**.*.*工程预付款的总金额为签约合同价的**%，签订合同后，待承包人主要设备进入工地后，
并且经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付给承包人（以已开具农民工工资
账户、已缴纳农民工资保证金、已开具缴纳履约保证金或者保函，购买工伤保险，意外伤害险为前提
申请预付款）。
**.*.*本工程履约担保采用银行或其他金融机构履约保函形式，履约担保金额约为中标合同价的
*%。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：*式*份在签订施工承包合同时约定。
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计
算的逾期付款金额的利息。
**.*.*工程进度付款的支付比例
**
每个付款周期按实际完成工程量的**%支付工程进度款，合同外按工程实际完成工程量的**%。
工程完工验收达到质量要求，结算经****县有资质审计机构审定后，工程款支付至结算总价的**%（不
得低于**%）。发包人按工程价款结算总额的*%（最高不超过*%）预留工程质量保证金。质量保证金
待工程质量保修期满且无质量问题后按规定无息返还。
**.*质量保证金
口**.*.*.*每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的*%，扣留的质量保证金总额为工程
价款结算总额的*%。
***.*.*.*工程完工验收后，*次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的*%。
*
**.*.*.*在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单份数：在签订施工承包合同时明确。
**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果为准。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单份数：*式*份。
**.*竣工财务决算
**
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：*式*份。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号）和《水利水电建设工程验收规程》
（*****）****）的相关规定执行。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：按相关规范规定，其余由监理主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：按相关规范规定。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：按相关规范规定。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：按相关规范规定。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：按相关规范规定。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：由发包人组织：费用承担：承包人承担
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款**.*和**.*的约定，终止日
按专用条款*.*.*.*约定。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人：投保内容：为本合同工程派遣或雇
用的任何人员进行意外伤亡和人身事故保险，保险费用包含在工程报价中；保险金额、保险费
率和保险期限：建筑工程人身意外伤害保险为中标金额*保险费率*%，保险期限为自开工之日起
至工程完工。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：／；第*者责任险保险金额：
**
**.*其他保险
需要投保的其他内容：；
保险金额、保险费率和保险期限：
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：项目开工前：
保险条件：
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：；
发包人负责补偿的范围与金额：*。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并
不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专
**
用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议
解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。
**.附加条款
**.*对承包人的要求
*．因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施
赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人
解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材
料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
*.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，
建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合
同约定等级。
*.按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法
**
规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保
障措施保障工程施工安全。
*.按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护
措施。
*.承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予
违约金。
（*）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发
现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%~**%（视情节严重而定）。
（*）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约
保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
(*）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，承包人
履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
(*）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员
和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投
入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工
进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，
发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
（*）合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣减安全
生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全生产相关规定的行
为处以罚款直至终止合同。
*.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*.凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以
国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造
成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
*.承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过
投标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清
退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承
包人承担。
**.有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或
整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**天内离场，否则发包人将强
行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户（账户名称：****建龙建筑有
限公司****分公司，开户银行：桂林银行股份有限公司********支行，账号：****************
**，承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签字并加盖单位公章）发包
人。
**.*本工程取（弃）土费用包含办证费、加盖费、取土费、弃土费、处置费等*切相关费用，包
**
含在综合单价中，不作调整。取（弃）土运距按实调整结算（按照工程量清单的增减运距进行调整）。
承包人必须就近在招标人指定的弃渣场弃土。
本工程取（弃）渣费用包含办证费、加盖费、取渣费、弃渣费、处置费等*切相关费用，包含在综合
单价中，不作调整。取（弃）渣运距按实调整结算（按照工程量清单的增减运距进行调整）。承包人
必须就近在招标人指定的弃渣场弃渣。
**.*本工程土方开挖已综合考虑施工条件，如承包人施工过程额外增加人工开挖比例，增加的费
用由承包人负责，发包人不再另行支付。
土方回填原则上尽量就近利用开挖料，不足部分从最近料场取土，承包人需做好土方平衡计划并报监
理审核、报业主审批
**.*因实施本工程而损坏原有的水利、市政设施的原状，恢复费用由承包人自行在报价中考虑，
包含在投标报价中。
**.*承包人负责度汛措施费用、安全防护费用等，该费用含在工程量清单相关项目的总价或单价
中，实施过程中不再另行签证计算。
**.*施工进场道路实行总价承包，在施工阶段不进行调整。因征地原因未解决（含征地时间拖
延、异地重新选址），导致关键线路上的施工进场道路无法施工，发包人只允许工期索赔，不允许费
用索赔。工期延长计算为征地延误时间加**个日历天（连续下雨满**小时及以上可相应延长）。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
