**-****—****
西盟县中课镇窝笼村****年以工代账项目
建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家市场监督管理总局
成交通知书
西盟龙润建筑工程有限公司
****受西盟佩族自治县中课镇人民政府
的委托，对西盟县中课镇窝笼村****年以工代账项目采购项目编号：
******-****-**号，采用竞争性碳商方式进行采购。
你方于****年*月**日所递交的西盟县中课镇窝笼村****年以工代
贩项目响应文件已被我方接收，按照法定程序，经差商小组评审，确定贵
公司为本项目成交人。
成交金额：*******.**元，（大写：*************元
*角*分）。
合同履行期限：合同签订后***日历天
质量承诺：符合现行国家施工质量验收规范合格标准，*次性验收合
格。
项目经理：黄忠勇
请贵公司在本成交通知书发出之日起**日内，按照本项目采购文件与
贵公司响应文件确定事项与采购入盗行咨同
特此通知。
**
采购人：西盟佩族自治县中课镇人民政府
***
法定代表人（或其委托代理人）：
*
采购代理机构：****市普任江程招标有限责任公司
法定代表人（或其聚托代理人
公
工
*〇**年*月***日
***********
第*部分协议书
发包人（全称）…西盟族自治县中课镇人民政府
承包人（全称）：西盟龙润建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西盟县中课镇窝笼村****年
以工代账项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：西盟县中课镇窝笼村****年以工代项目。
*.工程地点：西盟县中课镇窝笼村**组。
*.工程立项批准文号：西发改复（****）**号。
*.资金来源：全部申请中央以工代资金。
*.工程内容：新建甘蔗种植基地生产道路****米，为*.*米宽，泥结石路
面，配套*******单边水沟****米，********面光水沟****米，①***混凝
土涵管**米，危险地段挡墙***立方米。（详见本项目施工图纸设计及工程量
清单所示全部内容）
*.工程承包范围：
设计图纸、工程量清单范围。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日。
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：*****天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准，*次性验收合格标准。
第*页共**页
*、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币（大写）_*************元*角*分
（￥*******.**_元）。
*、项目经理
承包人项目经理：黄忠勇
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当
事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和
安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修
第*页共**页
责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*
工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在西盟佩族自治县中课镇人民政府办公室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*
份。
第*页共**页
发包人：承包人：（公章）
法定代表人或其委托代通
法定代表人或其委托代理人：
(签字重码（签字）
*********
***
社会统*信用代码：社会统*信用代码：******************
地址：地址：西盟瓦族自治县勐梭路****号
附***号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：石家银
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
****-*******
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国农业银行西盟瓦族自治县
支行
账号账号：*****************
第*页共**页
第*部分通用条款
、词语定义及合同文件
*、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
*.*通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，
通用于建设工程施工的条款。
*.*专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工
程实际，经协商达成*致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
*.*发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款
能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体
资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代
表。
*.*设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等
级证书的单位。
*.*监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等
级证书的单位。
*.*工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行
本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
*.*工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主
管部门或其委托的工程造价管理机构
*.**工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
*.**合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人
按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
*.**追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发
包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
第*页共**页
*.**费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济
支出。
*.**工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节
假日）计算的承包天数。
*.**开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对
或相对的日期。
*.**竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工
程的绝对或相对的日期。
*.**图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人
施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
*.**施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸
中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
*.**书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电
子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式
*.**违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所
应承担的责任。
*.**索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承
担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
*.**不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
*.**小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算
（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后*
天，但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。
*、合同文件及解释顺序
*.*：合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本
合同的文件及优先解释顺序如下：
（*）本合同协议书
（*）中标通知书
（*）投标书及其附件
第*页共**页
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）图纸
（*）工程量清单
（*）工程报价单或预算书；合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、
变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*.*：当合同文件内容含糊不清或不相*致时，在不影响工程正常进行的情
况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责
监理的工程师的解释时，按本通用条款第**条关于争议的约定处理。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条
款约定使用*种以上（含*种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准
语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、
说明本合同。
*.*适用法律和法规；本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的
法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
*.*适用标准、规范；双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；
没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称
没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发
包人应按专用条款约定的时间向承包人提供*式*份约定的标准、规范。国内没
有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要
求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要
求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、
规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
*、图纸
*.*：发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人
需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工
第*页共**页
程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，
承包人在约定保密期限内履行保密义务。
*.*:承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第*人。工程质量保
修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
*.*：承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程师及有关人员进行工
程检查时使用。
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*：实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监
理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
*.*：监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、
职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在
专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得
发包人批准。
*.*:发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、
职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工
程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书
面形式通知承包人。
*.*：合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责
监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。*方对工程师的
处理有异议时，按本通用条款第**条关于争议的约定处理。
*.*：除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除
本合同约定的承包人的任何权利与义务。
*.*：不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合
同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
*、工程师的委派和指令
*.*：工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为
必要时撤回委派。委派和撤回均应提前*天以书面形式通知承包人，负责监理的
工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。工程
第*页共**页
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工方自行
负责，坚持文明施工，确保安全生产，杜绝事故发生。施工现场安全防护费用
由乙方负责。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
无
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人对已完成的工程成
品自行保护，待交付使用为止。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木的保护要求及费用承担：无
（*）施工场清洁卫生的要求：保持施工现场的整洁，符合安全文明工地
的有关要求。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：承包人应按施工质量验收规范，确
保工程质量。*、施工组织设计和工期
*、进度计划
*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间开工前提交
工程师确认的时间：开工前*天
*.*群体工程中有关进度计划的要求：每月上报。
*、工期延误
*.*双方约定工期顺延的其他情况：
（*）设计变更，工程增减不可抗拒的自然灾害，按所发生的实际工期顺延。
（*）除上条规定外导致工期延误，对乙方按每日***元的违约金处罚，
到占合同价的*%为止。
**、工程试车
**.*试车费用的承担：无
*、合同价款与支付
**、合同价款及调整
**.*本合同价款采用（*）方式确定。
第**页共**页
（*）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：采用*次性包干价，
招投标中的中标价格，即为合同总价。
风险费用的计算方法：无
无
风险范围以外合同价款调整方法：
（*）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无
（*）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：合同价款不进行调整。
**、工程付款方式
发包人向承包人拨付工程款的时间和金额：工程开工建设时，按照合同价
支付**%启动资金，剩余资金按照工程进度支付至合同价款***%。
扣回工程款的时间、比例：无
**、工程量确认
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月**日报发包人，
发包人收到报告后*日内审核完毕。
**、工程款（进度款）支付
双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间合同订立工程启动建设时，
若资金下达，按照合同价支付**%工程启动资金，根据工程进度拨付进度款至合
同价的**%，待工程竣工验收完成，由承包人交纳总价款的*%作为工程质量保
证金至发包人指定账户后，发包人支付剩余总价款的**%。保修期届满，确认无
承包人的质量缺陷，将工程质量保证金*次性返还承包人。
发包人按每期应付工程进度款中*定数额拨付到承包人设立的农民工工资
专用账户（该专业账户总拨付资金不能低于总价款的**%），再将其余工程进度
款支付到承包人其它工程款账户。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任
如下：
（*）材料设备单价与*览表不符：无
第**页共**页
（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：无
（*）承包人可代为调剂串换的材料：，无
（*）到货地点与*览表不符：无
（*）供应数量与*览表不符：无
（*）到货时间与*览表不符：无
**.*发包人供应材料设备的结算方法：无
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：
按设计提供规格和要求，由承包人自行采购的材料必须是国家认可的合格
产品（不按设计提供规格和要求采购的材料，所带来的损失由承包人负责）。
*、工程变更
经甲、乙、监理*方协商签字认可。
*、竣工验收与结算
**、竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：验收后**日内
**.*中间交工工程的范围和竣工时间：无
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：
按相应条款执行
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：
按相应条款执行
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：
按相应条款执行
双方约定的发包人其他违约责任：
按相应条款执行
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约承担的违约责任：
第**页共**页
按相应条款执行
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：
按相应条款执行
双方约定的承包人其他违约责任：
按相应条款执行
**、争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（*）请西盟县工商局调解；
（*）采取第（*）种方式解决，并约定向西盟县仲裁委员会
）
提请仲裁或向西盟县人民法院提起诉讼。
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的工程：无
分包施工单位为：无
**.不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定：承包方不承担责任
**.保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
（*）发包人投保内容：按相关条款执行
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（*）承包人投保内容：按规定参加人生意外伤害险
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下
（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同
附件。
（*）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同
附件。
（*）双方约定的其他担保事项：
**、合同份数
第**页共**页
**.*双方约定合同副本份数：*式*份，双方各执*份
**、补充条款
如工程在合同建设期间，提前完成项目建设中的所有建设内容，此项目按完
成的时间组织验收，由乙方提出竣工验收申请及相关材料，再由甲方组织相关部
门验收。
第**页共**页
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：西盟族自治县中课镇人民政府
承包人（全称）：西盟龙润建筑工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条
例》，经协商*致就西盟县中课镇窝笼村****年以工代账项目工程签订工程质
量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保
修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，给排水管道工程，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：图纸或中标工程量清单以
及结算审计工程内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.给排水管道、设备安装工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：
质量保修期按工程竣工验收合格之日起往后推*年计算。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的
规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由
原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
第**页共**页
*、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为合同价款的*%
*、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后**天内，将剩余保修金不计利息返还承包人。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：若发生自燃灾害不在本保修范围
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签
署。
县
发包人（公章）承包人（公章）：
法定代表人（签字):法定代表人（签字):
*******
***年*月**日****年*月**日
第**页共**页
附件*:
安全生产合同
甲方：西盟族自治县中课镇人民政府
乙方：西盟龙润建筑工程有限公司
为了加强项目工程和劳务用工的安全管理，深入贯彻“安全第*，预防为主、
综合治理”的安全生产方针，保证人身安全，根据国家有关法律规定，经甲乙双
方平等协商、意见*致，自愿签订如下安全生产合同：
第*条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、
法规。
第*条：甲方承担的安全责任、权利：
*、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产
规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
*、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪违章作业，并按规定给予处罚；
*、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第*条：乙方的责任、权利：
*、乙方是项目工程安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全
生产的规定、制度及甲方提出的隐患通知单、安全措施交底
*、乙方进场前，必须对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育；
*、在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；
*、乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险
作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；
*、乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工
程需要时，人员不得进入工程现场；
第*条：乙方工作及施工人员必须严格遵守服从现场安全规定及安全管理做
到:
*、施工人员进入现场必须按要求正确佩戴安全帽，*米以上高处作业必须
系好安全带；
第**页共**页
*、班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；
*、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易
滑鞋；
*、未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全
装置和安全标牌；
*、不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不
得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
*、施工过程中必须严格遵守安全操作规程和甲方安全技术要求
*、文明施工做到工完场清，材料码放整齐，建筑垃圾及时清运到指定场所，
严禁乱扔乱抛。
第*条安全责任：
*、本合同约定期间由于乙方或乙方作业人员违章指挥、违章作业或设施不
完善造成的安全事故，乙方负全部责任，并由乙方参照国家现行规定负责处理伤
残亡个人及家属的全部经济赔偿和善后事宜，并对甲方造成的*切损失负责赔
偿；
*、本合同约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方
负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
第*条：本合同自签订之日起生效。
发包人（签章）：承包人（签章）：
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
****年*月**日***年*月**日
第**页共**页
功能介绍
换一批
中标单位近一年业绩表现 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
