巴州和静县生态脆弱区保护和修复项目（二标段）合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）合同公告

*、合同编号：********************

*、合同名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）合同

*、项目编号：********(**)****-**

*、项目名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）

*、合同主体

采购人（甲方）：****县林业和草原局

地址：****巴州****县****镇天鹅湖北路***号

联系方式：***********

供应商（乙方）：****中跃建设工程有限公司

地址：愿景城***栋*层**号-*

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）
数量：*.**
单价（元）：*******.**
规格型号（或服务要求）：施工范围:哈尔莫哈墩镇、巴润哈尔莫敦镇及开都河与黄水沟部分地区的河流湿地保护修复，包括但不限于*米宽巡护步道****米，湿地围栏****米、标志牌**个、宣传牌**个、管护站及室外配套３座（土建、装饰、给排水、采暖、电气）、瞭望塔３座、瞭望塔视频监控*套等
施工工期:****年*月**日前完成
项目经理:何丽娜
执业证书信息:新************

*.合同金额（元）：*******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：公开招标

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：

*、其他补充事宜：无

附件信息：

巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）施工合同(*).***

**-****-****

建设项目工程总承包合同

项目名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目

（*标段）

发包人（全称）：****县林业和草原局

承包人（全称）：****中跃建设工程有限公司

签订日期：

****年月日

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第*部分合同协议书

发包人（全称）：****县林业和草原局

承包人（全称）：亲****中跃建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》

及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双

方就巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）的工程总

承包及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

工程概况

*.工程名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*

标段）。

*.工程地点：****县

*．工程审批、核准或备案文号：

*资金来源：****

*．工程内容及规模：哈尔莫墩镇、巴润哈尔莫敦镇及开都

河与黄水沟部分地区的河流湿地保护修复，包括但不限于*米宽

巡护步道****米、湿地围栏****米、标志牌**个、宣传牌**

个、管护站及室外配套*座（土建、装饰、给排水、采暖、电气）

聪望塔*座、晾望塔视频监控*套等清单包含范围内的全部内容，

详见工程量清单

*.工程承包范围：依据招标文件

*、合同工期

计划开始工作日期：****年**月**日。

计划竣工日期：****年*月**日。

工期总日历天数：***天，工期总日历天数与根据前述计

划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。

*、质量标准

合格

工程质量标准：

*、签约合同价与合同价格形式

*.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）************元*角*分

（￥*******.**元）

具体构成详见价格清单：

工程名称：巴州****县生态脆弱区保护和修复项目（*标段）

序号	单项工程名称	金额（元）	其中	其中
序号	单项工程名称	金额（元）	专业暂估价	暂列金额
*	第*部分	*****.
.	巡护步道、标志牌、宣传牌	****.
.	天鹅湾管护站及室外配套	****.	***.	***.
.	湿地管护站及室外配套	****.	***.	***.
.	选址管护站及室外配套	****.	***.	***.
*	第*部分	*****.
.	晾望塔*座	****.		****.
.	视频监控系统*套	****.
.	办公生活设备（*个站）	****.
.	湿地围栏****米	****.



合计	合计	*****.	***.	****.

其中：

（*）设计费（含税）：

元）；适用税率：

人民币（大写）（￥

元）；

%，税金为人民币（大写）（￥

（*）设备购置费（含税）：

人民币（大写）

（￥元)；适用税率：

%，税金为人民币（大写）（￥元）；

（*）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）元）；适用税率：（￥

%，税金为人民币（大写）元）；

（*）暂估价（含税）：

**元元）。

人民币（大写）（￥*****.**

（*）暂列金额（含税）

人民币（大写）****元(￥******.**元）。

（*）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）元）；适用税率：

（￥

%，税金为人民币（大写）（￥

元）；

*.合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同，除根据合同约定的在工程实

施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事

人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：合同最后结算人

价以甲方委托第*方所做的审计结算价为准

*.工程进度款支付

关于付款周期的约定：*、签订合同后支付合同总价款**%

的工程款，即******.**元（大写：***********元

*角*分），乙方出具相应发票，甲方按项目资金流程申报支

付

*、项目进度完成**%的工程量时再次支付合同总价款**%

的工程款，即******.**元（大写：***********

元*角*分），乙方出具相应发票，甲方按项目资金流程申

报支付；

*、项目完成后，验收合格前再次支付合同总价款**%的工

程款，即******元（大写：***********元）

乙方出具相应发票，甲方按项目资金流程申报支付；

*、项目审计完成，收到审计报告后再次支付合同总价款**%，

预留*%作为保修金，保修期满后全额支付给承包人。

*、此为估算价，最终价款以审计价款为准。已支付款项，

乙方出具相应发票，甲方按项目资金流程申报支付。

*、工程总承包项目经理

何丽娜

工程总承包项目经理：

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书（如果有）；

（*）

投标函及投标函附录（如果有）；

（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（*）

通用合同条件；

（*）

承包人建议书；

（*）价格清单；

（*）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充

和修改，属于同*类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用

合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程

建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设

计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违

法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解

并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协

议。

*、订立时间

本合同于年月旦订立。

*、订立地点

本合同在********县林业和草原局订立。

*、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协

议是合同的组成部分。

**、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自甲乙双方签字盖章之

日起生效。

**、合同份数

本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执

*份，承包人执*份。

发包人：****县林业和草原局承包人：****中跃建设工程有限

（公章）公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）尔思

统*社会信用代码：印特

统*社会信用代码：

地址：地址：

邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：

开户银行：

账号：

第*部分专用合同条件

*.*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的

对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更、补

充协议、本工程的招标文件等相关资料。

*.*.*合同当事人及其他相关方无。

*.*.*工程和设备

*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通

用条款规定的发包方提供的施工场地。

*.*.*.*永久占地包括：施工图的设计范围。

*.*.*.*临时占地包括：根据现场实际情况和工程需要，

双方在合同履行过程中确定。

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：国家法律法规。

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准

以及《建设工程工程量清单计价规范》*******-****强制性条

***

**扫描全能王

承包人完成凌上退场的期限：上程孩*****

内。

**.竣工结算

**.*竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合

格后**天内向发包人和监理人提交。

凌工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

**.*竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到凌工付款申请

单后**天内。

发包人完成竣工付款的期限：收到审计报告后**日内甲

方按项目资金流程向****县财政部门申请支付。关于竣工付款

证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

**.*最终结清

**.*.*最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：*份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款

**.*.*最终结清证书和支付

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结

清证书的期限：收到最终结清申请**天内，发包人无异议的，

发包人委托的第*方审计，收到审计报告*日内颁发最终结清证

***

书。

（*）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后*天

内向****县财政部门申请支付

**.缺陷责任期与保修

**.*缺陷责任期。

缺陷责任期的具体期限：**个月

**.*质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：担留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提

供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证。

**.*.*承包人提供质量保证金的方式：

质量保证金采用以下第*种方式：

（*）质量保证金保函，保证金额为：无；

（*）*%的工程款；

（*）其他方式：无。

**.*.*质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第*种方式：

（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量

保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整

的金额；

***

(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；

(*)其他扣留方式：无。关于质量保证金的补充约定：无。

**.*保修

**.*.*保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书

**.*.*修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天内。

**.违约

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：双方另行确定。

**.*.*发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达

开工通知的违约责任：_双方另行确定。

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约

责任：每日按应付金额的成分之*支付违约金，上限不超过

合同总金额的**%。

（*）发包人违反第**.*款【变更的范围]第（*）项约定，自

行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确

***

定。

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量

不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货

地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

双方另行确定。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导

致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

（*）其他：无。

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项[发包人违约的情形]约定暂停施工

满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能

实现的，承包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人未按甲

方要求在规定的时间内交工并进行验收，每逾期*日，按合

同价款的*分之*支付给甲方违约金，逾期**日期未交工

的，甲方有权单方面解除合同，或要求乙方继续履行合同并

***

支付违约金和赔偿损失。

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时

工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的

费用承担方式：双方另行确定

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力

的其他情形：双方另行确定。

**.*因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项

后**天内完成款项的支付。

**.保险

**.*工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

**.*其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用

条款。

***

**.*通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

**.争议解决

**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决

定：无。

**.*.*争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

**.*.*争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式

解决：

(*)向仲裁委员会申请仲裁；

(*)向工程所在地人民法院起诉。

**.其它

***

本合同中双方列名地方址、联系方式及电子通信终端

亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院

和/或仲裁机构的法律文件书送达地址，人民返院和/或仲

裁机构的诉讼文件书（含裁判文书）向任何合同任何*方

当事人的上班述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证

登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终

端的联系送达适用于争议解决时的送达。

**.补充条款

*、材料暂估价为甲乙双方协商确定，协商不成的*巴州造

价站发布的信息价为准，无信息价的以****县物价部门按照国家

规定权限制定的强制性价格为准。

专用合同条件附件

附件*：发包人要求

附件*：发包人供应材料设备*览表

附件*：工程质量保修书

附件*：主要建设工程文件目录

附件*：承包人主要管理人员表

附件*：价格指数权重表

***

附件*工程质量保修书

发包人（全称）：_****县林业和草原局

承包人（全称）：_****中跃建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工

程质量管理条例》，经协商*致就巴州****县生态脆弱区保护和

修复项目（*标段）（工程全称）订立工程质量保修书。

*、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承

担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水

工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供

冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

*、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保

修期如下：

*．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工

程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为*年；

*．装修工程为*年；

*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；

***

*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；

*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；

*.其他项目保修期限约定如下：/

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

*、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_**个月，缺陷责任期自工程通过凌工

验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/

区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

*、质量保修责任

*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通

知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，

发包人可以委托他人修理。

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。

*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门

报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将

设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计

人提出保修方案，承包人实施保修。

*．质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

***

*、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签

署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：****县林业和草原局（公承包人：****中跃建设工程有限

章）公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

印特（签字）

（签字）

统*社会信用代码：

地址:

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

***

（签字）		（签字）
统*社会信用代码：		统*社会信用代码：
地址：		地址:
邮政编码：		邮政编码：
法定代表人：		法定代表人：
委托代理人：		委托代理人：
电话：		电话：
传真：		传真：
开户银行：		开户银行：
账号：		账号：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

巴州和静县生态脆弱区保护和修复项目（二标段）合同公告

公告内容：