连廊项目（建安部分）施工监理服务采购公告(安徽宝钢制罐有限公司)-比地招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****单号	*************	采购方式	公开
采购员		联系电话
报名截至时间	**--***:	报价截至时间	**--***:

采购商名称：****宝钢制罐有限公司

物料信息

物料代码	物料名称	规格型号	品牌	采购数量	计量单位	要求交货期	备注
	连廊项目（建安部分）施工****	见附件招标文件		.	项	**--**

****条款

*、交货地址：********市****县***宁洛高速南侧润宝路****号 ****宝钢制罐有限公司

*、保证金额度：*.*元

*、商务条款：

*、技术条款：

*、注册资本必须大于等于****元

*、报名要求：[工程监理·综合资质]或[工程监理·专业资质·冶炼工程·甲级] 并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

*、资质要求：

附件下载

连廊项目（建安部分）监理招标文件.***

报价地址： *****://***.****.***.**/****-***-**-***/***/***/******/**********************.****#/**=********************************/*********=***/*******=******/**********=*

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
*	项目（标段）名称	****宝钢制罐有限公司新建罐垛输送系统项目（建安部分）监理
*	建设地址	****宝钢制罐有限公司内
*	计划施工工期及****期	项目计划在***年月开工建设，***年月底正式建成。总工期（日历天），期：天（日历天）。
*	资金来源	□政府 %，国有 *** %，□集体 %，□私有 %，□外资 %，□其他 %
*	投标人资质要求	[工程监理·综合资质]或[工程监理·专业资质·冶炼工程·甲级]并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。
*	总监理工程师资格	《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为：冶炼工程或房屋建筑工程及机电安装工程

总则

*、工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，经有关建设行政管理部门备案，本监理招标项目已具备招标条件，现对该项目（标段）施工监理进行招标。

工程概况

项目（标段）名称：****宝钢制罐有限公司新建罐垛输送系统项目（建安部分）施工监理

招标人：****宝钢制罐有限公司

施工单位：****

勘察单位：

建设地址：****宝钢制罐有限公司

本项目（标段）概算投资：约*****元。

计划施工工期及****期

计划开竣工日期：****年*月至****年*月，计划施工工期**日历天，****期**日历天，缺陷责任期为**个月。

监理范围

施工图范围内的建筑物、构筑物等施工阶段的监理工作和保修阶段的相关服务。

监理具体工作内容：

详见“监理任务大纲”

监理工作目标要求

质量控制目标：质量验收*次合格率***％，满足国家、上海市工程验收质量标准。

进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认，造价控制。

安全文明管理目标：

安全文明管理目标确保工程无重大安全事故，创建□市/□区级文明工地和标化工地宝钢厂区标准化工地，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）以及上海市相关文件的要求。

合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

合格投标人资质要求

具备建设部颁发的[工程监理·综合资质]或[工程监理·专业资质·冶炼工程·甲级]。

总监理工程师的资格条件

总监理工程师必为投标人本单位的工作人员，持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，注册专业为冶炼工程或房屋建筑工程及机电安装工程，并具有高级或以上职称，有*年以上监理工作经验，年龄不得超过**周岁。身体状况满足岗位正常工作需求，总监理工程师不得同时兼任其他项目总监理工程师，无在建项目；专业监理工程师必须有*年以上专业监理工作经验，年龄不得超过**周岁、身体状况满足岗位正常工作需求。（人员年龄计算截止时间以开标时间为准）。

驻现场项目监理机构其他人员须配齐土建\安装（强弱电、管道、通风）\机电安装\测量等专业，各专业监理负责人须具有省（直辖市）级建设系统的监理工程师资格证书并具备相应的监理工作经历，材料见证取样人员必须具有有效的工程试验材料见证资格证书。

中标人投标时的总监理工程师如有业绩不实或挂靠或兼职，招标人有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的损失由中标人负责赔偿；

在****期限内，项目监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。中标人投标时的项目监理机构人员未经招标单位书面批准不得随意调换。中标人应当按照投标承诺履行义务，不得擅自变更总监理工程师。在监理合同签订前，确需变更的，招标人或中标人提出中标候选人的总监理工程师变更要求，应重新招标或经过评标委员会评审通过；在监理合同履行中，确需变更的，招标人或中标人提出总监理工程师变更要求，应提交相关书面证明，并经相关建设行政管理部门备案后，方可变更或重新招标。所更换总监必须注册在本单位，且不得低于合同约定的总监条件。专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知招标人和施工总承包人。

合同条款及格式

*.*.通用合同条款

参照《建设工程委托监理合同（**—****—****）》编写

*.*.专用合同条款：

本合同适用的法律及监理依据：

*.国家和地方有关工程建设的政策、法律、法规等有关文件。

*.国家和地方现行的建筑工程施工规范和质量检验评定标准。

*.本工程的设计图纸与说明、设计变更通知单以及设计单位明确的有关技术要求和规范。

*.本工程的施工承包合同。

*.本工程的建设监理合同。

为本工程制订的有关技术和技术规定。

监理范围和监理工作内容：

外部条件包括：

*、委托人提供与本工程相关的水、电、通讯、卫生、环保、消防等施工条件；

*、协助业主进行与工程建设相关的监理专业范围的协调工作。

第**条委托人应提供的工程资料及提供时间：

*、根据发图计划，*续提供全套施工图纸、说明书及有关设备资料、技术文件等；

*、建设工程承包合同签订后的*周内，委托人提供“建设工程承包合同”及其合同附件复印件；

*、工程资料提供时间：

*、设计变更通知单，在发给施工单位前*天提供给监理单位；

*、甲供材料、设备、半成品等的质保书、合格证等应与所供货品同步提交验证。

委托人应在______天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

委托人的常驻代表为_________________________

委托人免费向监理机构提供如下设施：

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：监理自行在监理费中考虑，委托人不予补偿。

补偿金额=*

在监理期间，委托人免费向监理机构提供___*___名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供____*____名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

赔偿金＝直接经济损失*报酬比率（扣除税金）

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

（*）、监理报酬总额（包干价）：

（*）、支付方式：

质保期满，支付***%监理酬金。

委托人应按合同规定时间支付监理报酬，逾期超过**天以上时，监理人有权暂停履行下阶段监理工作，并书面通知发包人。委托人每逾期支付*天，应支付应付监理报酬*分之*的违约金。

双方同意用_____/_____支付报酬，按___/_____汇率计付。

奖励办法：

此条款无内容

本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：

*.监理人承诺：

*.*保证本工程工期按施工合同约定工期时间节点完成，如若由于监理人监理不当原因达不到此标准，监理人愿意承担****费总额*%罚款；

*.*保证本工程投资按施工合同造价完成，如若由于乙方监理不当原因使工程投资增加，监理人愿承担****费总额*%的罚款；

*.*监理人不得接受施工单位任何形式的吃、请和礼品，收受贿赂，*经发现，委托人有权要求撤换监理人员，并对监理公司提出处罚；

*.*如监理人未按合同规范监理工程，达到*次以上，委托人有权终止合同协议，监理方承担由此造成的损失；

*.*如监理人未按承诺，来安排相关的监理人员或总监到场、或监理所需用的办公用具、监理过程中所需用的工机具，委托人有权终止合同协议，监理方承担由此造成的损失；

*.*监理人承诺本项目的总监（或总监代表）每周到现场工作时间不低于*天，每天到场工作时间不低于*小时，在未经委托人同意不得更换总监。若连续*周总监（或总监代表）的上班时间未达到以上时间要求（除向业主请假并取得业主同意外）或私自更换总监，则监理人愿意承担****费总额的**%的罚款，同时委托人有权终止合同协议。

*.*监理人保证至少*名监理人员（包括总监理工程师或总监代表））同时在工程现场****（每天每人必须保持*小时以上），其他专职监理工程师根据项目施工进展安排，钢结构制作过程中需到派人驻厂监造。若有迟到早退现象，每人次罚款****元。

*.*工程保修阶段，委托人需要监理人提供****时，不再收取任何费用；

*.*监理人根据工程进展情况安排相应专业监理人员进场工作，尤其在浇筑砼时，必须有监理人员旁站；

*.**未经委托人书面同意，监理人项目监理组人员不得随意调整和变更，若违反此规定，则委托人可对监理人处以罚款****元/人次；

监理人应将相关监测仪器、设备和办公设备（含电脑、打印机等）配备齐全，且不另行收费；

*.监理人现场工作人员应遵守委托人现场的管理规定。

监理任务大纲

机构人员

*、监理人应采用国家颁布的《建设工程监理规范》（**/******-****）及有关行业标准执行相关监理工作。

*、监理人应按照投标文件约定组建项目监理机构进驻施工现场，实行总监理工程师现场负责制。

*、监理日志和监理提出的整改通知书，必须由总监理工程师或者其委托的具有相应资格的监理人员签字。

*、监理人应当加强施工现场巡查，现场有施工作业时，必须有符合规定的监理人员到现场实施监理。

*、监理人应当对分包单位资质和人员到岗情况实施检查，对于施工现场中的各类违法违规行为要及时发现、及时制止。

*、对质量安全隐患，监理人应当要求承包人停工，监理人同时书面报告招标人。

质量控制（包括但不限于）

*、熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

*、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

*、检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

*、审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作

*、复核和审查承包人、分包人以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及发包手续、备案情况等；

*、审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其他管理制度；

*、检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

*、协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；

*、审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

**、审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行*定数量的抽样检测试验；

**、施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时作好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

**、组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

**、组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

**、对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

**、审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

**、参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；

进度控制（包括但不限于）

*、熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

*、审核、分析施工总承包单位及各专业分包单位、设备供应商的进度计划；

*、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，监理及时提出施工总进度调整建议；

*、审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整建议；

*、在项目实施过程中，必要时采用计算机辅助进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

造价控制（包括但不限于）

*、对工程实际进展情况作好完善的记录和必要的签证；

*、对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

*、对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

*、每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供相应报表；

*、参与工程付款审核；

*、参与审核其他付款申请单；

*、参与审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

安全生产监督管理（包括但不限于）

*、审核专项施工方案、督促承包人落实安全保证体系；

*、督促承包人履行安全、文明施工保障义务；

*、协助招标人组织工地安全检查；

*、协助制订项目委托人的应急措施；

*、协助处理安全事故；

*、督促承包人组织工地卫生及文明施工检查；

*、督促承包人协调处理工地的各种纠纷；

*、督促承包人组织落实工地的保卫及产品保护工作。

*、总监理工程师通过监理管理信息平台，按照管理部门规定的内容，定期向质量安全监督机构报送施工现场监理情况的报告。

合同管理（包括但不限于）

*、协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷;

*、进行施工合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

信息管理（包括但不限于）

*、进行各种工程信息的收集、整理、存档；

*、定期提供各类工程项目管理报表；

*、建立工地例会制度,并作好会议记录；

*、督促各承包人整理工程技术资料。

档案管理（包括但不限于）

*、按照委托方有关建设项目档案管理要求，进行各种工程档案的收集、整理、存档；

*、完成项目所在地城市建设档案中施工监理相关档案的收集、整理、存档及递交等工作；

*、协助委托方完成其他相关档案的收集、整理、存档及递交等工作。

使用的法规与技术标准

*、政策法规

*、《中华人民共和国建筑法》

*、《中华人民共和国合同法》

*、《中华人民共和国安全生产法》

*、《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第***号）

*、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第***号）

*、《建设工程施工生产现场管理规定》(建设部令**号)

*、《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第**号)

*、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格（****）第***号)

除上述已列明外的国家、****省****市颁布的其他有关法律、法规、规章、文件。

*、技术规范

*、《建设工程监理规范》（**/******-****）

*、《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）

*、《建设工程监理施工安全监督规程》（**/****-****-****）

*、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（****年版）》

除上述已列明外的国家、****省****市颁布的其他有关技术标准最新版本。

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	预算金额	点击查看
获取标书截止时间	点击查看	投标截止时间	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
潜在投标单位	点击查看	潜在中标单位	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

连廊项目（建安部分）施工监理服务采购公告(安徽宝钢制罐有限公司)

公告内容：