****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套
设施改造提升建设项目
竞争性碳商文件
招标编号:****-****-**-***
尾
招标人:****县甸尾乡人民政府
招标代理机构:****
日期:****年**月
目录
第*章竞争性磋商公告
第*章磋商须知
第*章磋商评审办法
第*章发包人要求
第*章磋商申请文件格式
第*章合同条款
第*章竞争性磋商公告
****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套设施改造提升建设项目
竞争性磋商公告
项目概况
****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套设施改造提升建设项目的潜在供应商应在
政采云平台线上获取(*****://***.******.**/)获取采购文件,并于****年*月**日上
午**时**分(北京时间)前提交响应文件。
*、项目基本情况
*.*招标编号:****-****-**-***
*.*项目名称:****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套设施改造提升建设项目
*.*采购方式:竞争性磋商
*.*预算金额:******.**元
*.*最高限价:******.**元
序号 |
标的名称 |
数量 |
标的金额 |
计量单位 |
所属行业 |
* |
****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套设施改造提升建设项目 |
* |
******.**元 |
项 |
建筑业 |
*.*采购需求:
*.*.*招标内容:新建停车场约****平方米,其中:小型车位**个、中型车位**个,
非机动车位**平方米;在原配套用房基础上加建地上*层、*层及出屋面楼梯间约***平方
米,含主体建设、内墙砌体、门窗。具体内容详见工程量清单。
*.*.*质量要求:符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到*次性验收合格。
*.*计划工期:***日历天。
*.*本项目不接受联合体。
*、申请人的资格要求
*.*满足《中华人民共和国****法》第***条规定。
*.*落实****政策需满足的资格要求:本项目专门面向中小微企业采购。
*.*本项目的特定资格要求:
*.*.*具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照。
*.*.*供应商须具备建筑工程施工总承包*级及以上资质,具备有效的安全生产许可
证。
****,第*页
*.*.*项目负责人:须具备建筑工程专业*级及以上注册建造师资格证书,且持有安
全生产考核合格证书(*证)且必须注册在供应商本单位。
*.*.*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,需提供****年度或****年度的
财务报表复印件(含资产负债表、利润表、现金流量表等),****年*月*日后新成立企业
无需提供,但须提供情况说明。
*.*.*依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料:提供****年*月至今任意*个月缴
纳税收和社会保障资金的完税凭证或管理部门出具的相关缴款证明材料,依法免税或不需要
缴纳社会保障资金的供应商,应提供相关部门出具的证明文件(****年*月*日后新成立的
企业无需提供,但须提供未发生营业收入和未缴纳社会保障资金的相关情况说明)
*.*.*参加****活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录
是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚
款等行政处罚)的书面声明。
*.*.*供应商信誉良好,截至投标(响应)文件递交时间,在“中国****网”
(***.****.***.**)未被列入****严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站
(***.***********.***.**)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。(评标前信
用记录查询由采购人或代理机构负责查询、存档并统*提供给评标委员会,若供应商弄虚作
假*经核实拒绝其参与****活动。)
*.*.*资格审查方式:资格后审。
*、获取采购文件
时间:****年*月**日**:**至****年*月**日**:**
地点:“****云平台”*****://***.******.**/获取采购文件
获取方式:凡有意参加投标者,须在政采云平台办理数字证书(**),并在政采云绑
定数字证书(**)后线上获取采购文件及其它采购资料。**申领链接:
*****://******.******.**/**/*****/****?_***_=***.***,**申领后需登*政采云平台完
成数字证书(**)绑定才可以使用,数字证书(**)详见其办理流程。注:****本地供应商
如之前已在******在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书(**),直接绑定
即可,无需重复办理(****年*月*日前办理的******需到******办理处进行升级)。外
省供应商在政采云平台办理的其他**可直接使用,无需重复办理。(采购文件获取操作路径:
登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”),
电子响应文件制作需要基于“政采云”平台(****://***.******.**)获取的采购文件编制。
*、响应文件提交
*.*截止时间:****年*月**日上午**时**分(北京时间)。
****,第*页
*.*地点:在“****云平台”*****://***.******.**/提交电子响应文件。如遇平
台相关问题,请及时联系****云平台客服进行咨询,咨询电话:*****。
操作指南:
*****://***.******.**/*****/******-****-***?***=*****.*****-**-****.***-****
**-*******-**.**.********************************。
*、响应文件开启
*.*时间:****年*月**日上午**时**分(北京时间)
*.*地点:在“****云平台”*****://***.******.**/开启电子响应文件。如遇平
台相关问题,请及时联系****云平台客服进行咨询,咨询电话:*****。
采购人及采购代理机构参加会议地点:****(****县临安镇
青山路韩家**组酒店辅助用房*楼*号商铺)
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
按照《****促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)、《财政部关于进
*步加大****支持中小企业力度的通知》(财库[****]**号)、《财政部司法部关于
****支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔****〕**号)、《财政部民政部中
国残疾人联合会关于促进残疾人就业****政策的通知》(财库〔****〕***号)等文件
规定,对符合规定的小型、微型企业报价给予*%的扣除,用扣除后的价格参加评审,投标人
如符合“小型和微型企业”标准,应予以声明,未提供声明函者不予认定。监狱和戒毒企业
(以下简称监狱企业)视同小型、微型企业,须提供由省级以上管理部门出具的属于监狱企
业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业,须提供《残疾人福利性单位声明函》。
监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受价格扣除优惠政策。
本次竞争性磋商公告在****省****网(****://***.****.***)上发布,我公司对其
它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
*、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
*.*采购人信息
采购人:****县甸尾乡人民政府
地址:****县甸尾乡
联系人:****
电话:***********
****,第*页
*.*采购代理机构信息
代理机构:****
地址:****县临安镇青山路韩家**组酒店辅助用房*楼*号商铺
联系人:****
联系方式:****-*******
*.*项目联系方式
联系人:****
电话:***********
****,第*页
第*章磋商须知
*、磋商须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
* |
招标人 |
****县甸尾乡人民政府 |
* |
项目名称 |
****县甸尾乡铁所村委会****交易市场配套设施改造提升建设项目 |
* |
项目地点 |
****县甸尾乡铁所村委会 |
* |
最高限价 |
******.**元 |
* |
质量要求 |
符合国家及行业现行质量验收规范及标准,达到*次性验收合格。 |
* |
招标内容 |
新建停车场约****平方米,其中:小型车位**个、中型车位**个,非机动车位**平方米;在原配套用房基础上加建地上*层、*层及出屋面楼梯间约***平方米,含主体建设、内墙砌体、门窗。具体内容详见工程量清单。 |
* |
计划工期 |
***日历天 |
* |
资金来源 |
**** |
* |
磋商供应商要求 |
符合《中华人民共和国****法》第***条规定的供应商。*.具有独立承担民事责任的能力,具有有效的营业执照。*.供应商须具备建筑工程施工总承包*级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。*.项目负责人:须具备建筑工程专业*级及以上注册建造师资格证书,且持有安全生产考核合格证书(*证)且必须注册在供应商本单位。*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,需提供****年度或****年度的财务报表复印件(含资产负债表、利润表、现金流量表等),****年*月*日后新成立企业无需提供,但须提供情况说明。*.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料:提供****年*月至今任意*个月缴纳税收和社会保障资金的完税凭证或管理部门出具的相关缴款证明材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相关部门出具的证明文件(****年*月*日后新成立的企业无需提供,但须提供未发生营业收入和未缴纳社会保障资金的相关情况说明)*.参加****活动前*年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面声明。*.供应商信誉良好,截至投标(响应)文件递交时间,在“中国****网”(***.****.***.**)未被列入****严重违法失信行为记录名单、“信用中国”网站(***.***********.***.**)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。(评标前信用记录查询由采购人或代理机构负责查询、存档并统*提供给评标委员会,若供应商弄虚作假*经核实拒绝其参与****活动。) |
** |
资格审查方式 |
资格后审 |
** |
磋商评审方式 |
综合评分法 |
** |
是否接受联合体投标☑不接受 |
□接受 |
** |
磋商有效期 |
**日历天(从磋商截止之日算起) |
|
免投标保证金的情况,“根据《****省招标投标条例》本项目可 |
|
|
磋商保证金递交形式:支票、汇票、本票、银行转账、保险/保函等;磋商保证金金额:磋商保证金的金额人民币大写:**元整(小写:****.**元),通知:自****年*月*日起,招标文件中要明确减 |
|
|
以收取保证金*.**元,为降低企业交易成本,根据《****省发 |
|
|
展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的 |
|
|
通知》(云发改交易管理〔****〕***号),本项目收取投标保证 |
|
|
金*.**元”。磋商保证金的办理程序:(*)采用银行转账方式:收款人户名:****开户行:中国工商银行股份有限公司****清远路支行银行账号:*******************备注:①磋商保证金以银行转账方式递交的必须从磋商供应商银行基本账户转出,并注明磋商项目名称或招标编号。②供应商转入磋商保证金后无需到采购代理公司开具磋商保证金收据,开标时以供应商开户许可证(或基本存款账户信息)及银行转账回单或电子回执单复印件加盖供应商公章作为磋商保证金凭证。(*)为支持和促进中小企业发展,进*步发挥****政策功能,鼓励供应商使用保险/保函替代投标保证金,供应商可登录【红河州****金融服务平台】进行了解。直达链接:*****://*******.******.**/*****/*******/******。保证金递交截止时间为投标截止时间前(北京时间),逾期提交者、未到账的(支票、汇款、电汇、转账等非现金提交形式)均视同未提交保证金。未中标的投标人的投标保证金,将于定标后*个工作日内无息退还;中标人的投标保证金,将于合同签订后*个工作日内无息退还。 |
** |
投标保证金金额 |
金*.**元”。磋商保证金的办理程序:(*)采用银行转账方式:收款人户名:****开户行:中国工商银行股份有限公司****清远路支行银行账号:*******************备注:①磋商保证金以银行转账方式递交的必须从磋商供应商银行基本账户转出,并注明磋商项目名称或招标编号。②供应商转入磋商保证金后无需到采购代理公司开具磋商保证金收据,开标时以供应商开户许可证(或基本存款账户信息)及银行转账回单或电子回执单复印件加盖供应商公章作为磋商保证金凭证。(*)为支持和促进中小企业发展,进*步发挥****政策功能,鼓励供应商使用保险/保函替代投标保证金,供应商可登录【红河州****金融服务平台】进行了解。直达链接:*****://*******.******.**/*****/*******/******。保证金递交截止时间为投标截止时间前(北京时间),逾期提交者、未到账的(支票、汇款、电汇、转账等非现金提交形式)均视同未提交保证金。未中标的投标人的投标保证金,将于定标后*个工作日内无息退还;中标人的投标保证金,将于合同签订后*个工作日内无息退还。 |
** |
履约担保 |
履约担保的形式:□银行保函□履约保证金☑不要求履约担保的金额:无 |
** |
踏勘现场 |
□组织踏勘☑不组织踏勘 |
** |
磋商响应文件份数 |
电子响应文件按“****云平台”*****://***.******.**/”系统要求提交。(注:中标人在领取中标通知书时补交全套纸质响应文件正本*份、副本*份,纸质投标文件须双面打印,由中标人自行承担复印费用) |
** |
磋商供应商确认收到招标文件澄清的时间 |
发出后*日内,供应商自行登录“****云平台”(网址:*****://***.******.**/)获取澄清,无须回复确认已收到该澄清。 |
** |
磋商供应商确认收到招标文件修改的时间 |
发出后*日内,供应商自行登录“****云平台”(网址:*****://***.******.**/)获取澄清,无须回复确认已收到该澄清。 |
** |
近年财务状况的年份要求 |
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,需提供****年度或****年度的财务报表复印件(含资产负债表、利润表、现金流量表等),****年*月*日后新成立企业无需提供,但须提供情况说明。 |
** |
近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |
****年*月*日至今 |
** |
是否退还投标文件 |
☑否□是 |
** |
磋商申请文件提交地点及截止时间 |
时间:****年*月**日上午**时**分地点:通过“****云平台”(网址:*****://***.******.**/)进行网上递交。注:*.供应商应按照本项目采购文件和“****云平台”的要求编制、加密响应文件,并在响应文件提交截止时间前上传至“****云平台”,响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的,视为撤回响应文件。*.供应商在“****云平台”提交电子版响应文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。并于开标当日在系统上等待代理机构通知最后报价。 |
** |
磋商时间及地点 |
磋商时间:****年*月**日上午**时**分地点:****(****县临安镇青山路韩家**组酒店辅助用房*楼*号商铺) |
** |
评审方法及标准 |
综合评分法,详见第*章“磋商评审办法” |
** |
评标委员会的组建 |
评标委员会构成:*人或以上单数评标委员会构成:招标人代表不超过评委总数的*分之*,经济、技术专家不低于评委总数的*分之*;评标专家确定方式:随机抽取 |
** |
招标代理服务费 |
根据云发改交易管理规[****]*号文件精神,参考《****省招标代理服务收费指导标准》,结合本项目实际情况,收取招标代理服务费:*.**元;在中标公示结束后*个工作日内,由中标人通过银行转账方式*次性支付。 |
** |
不正当竞争预防措施:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效处理。 |
不正当竞争预防措施:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明,必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效处理。 |
** |
本招标文件未尽事宜,按国家现行法律、法规及****省、红河州的地方性法规及规范性文件执行。 |
本招标文件未尽事宜,按国家现行法律、法规及****省、红河州的地方性法规及规范性文件执行。 |
****,第*页
*、磋商须知
*.总则
*.*适用范围
本磋商文件适用于****县甸尾乡人民政府的磋商、评审、验收、合同履约、付款等行为
(法律、法规另有规定的,从其规定)。
*.*招标方式
本次招标采用竞争性磋商方式进行。
*.*磋商费用
根据云发改交易管理规[****]*号文件精神,参考《****省招标代理服务收费指导标准》,
结合本项目实际情况,收取招标代理服务费:*.**元;在中标公示结束后*个工作日内,
由中标人通过银行转账方式*次性支付。
*.*磋商纪律
*.*.*磋商申请文件制定的报价等内容是磋商小组评审的依据,磋商供应商应对磋商申
请文件负全部责任。当成交后由于成交人的责任而发生费用增加和工期延长的,均由磋商供
应商自行负责,并不得提出调整原磋商申请文件内已定的报价、合同主要条款等磋商申请文
件及磋商文件的实质性内容。
*.*.*磋商供应商参加磋商会议的人数为*~*人,其中法定代表人或其授权委托代理人
必须准时到会,迟到、中途无故退场或不参加会议的,取消磋商资格。
*.*.*参加磋商各方人员必须遵守有关法纪,严守未公开的*切机密。
*.*.*磋商供应商成交后,招标人若发现项目负责人与磋商申请文件不符或项目负责人
忽视服务质量、进度及保密规定等,招标人有权终止合同,另选规划单位,*切责任由成交
方负责。
*.磋商文件
*.*磋商文件的组成
(*)竞争性磋商公告;
(*)磋商须知;
(*)磋商评审办法;
(*)发包人要求;
(*)磋商申请文件格式;
(*)合同条款。
*.*除磋商须知第*.*条内容外,招标人在磋商申请文件递交截止时间前,以书面形式
发出的对磋商文件的澄清或修改内容,均为磋商文件的组成部分,对招标人和竞争性磋商申
****,第*页
质量保证金的扣留采取以下第种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定:
。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:
。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:
。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:
。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责
任:,。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责
任:,。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任:
。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责
任:,。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责
任:,。
(*)其他:。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
。
****,第**页
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:
。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方
式:,。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情
形:,。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:,。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:,。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:
。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:
。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:,。
选定争议评审员的期限:,。
争议评审小组成员的报酬承担方式:,。
其他事项的约定:,。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:,。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
****,第**页
(*)向人民法院起诉。
****,第**页
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商*
致就,(工程全称)签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年;
*.装修工程为年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
*.其他项目保修期限约定如下:
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工
程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应
资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其
****,第**页
有效期限至保修期满。
发包人(公章):,承包人(公章):
地址:,地址:
法定代表人(签字):,法定代表人(签字):
委托代理人(签字):,委托代理人(签字):
电话:,电话:
传真:,传真:
开户银行:,开户银行:
账号:,账号:
邮政编码:,邮政编码:
****,第**页
址: |
地址: |
法定代表人(签字): |
法定代表人(签字): |
委托代理人(签字): |
委托代理人(签字): |
话: |
电话: |
真: |
传真: |
开户银行: |
开户银行: |
号: |
账号: |
邮政编码: |
邮政编码: |
履约担保
(发包人名称):
鉴于,(发包人名称,以下简称“发包人”)与
(承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日
就,(工程名称)施工及有关事项协商*致共同签订《建设工程施
工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连
带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证
书之日止。
*.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收
到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲
裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
****,第**页
预付款担保
(发包人名称):
根据,(承包人名称)(以下称“承包人”)与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)
于年月日签订的,(工程名称)《建设工程施工合同》,
承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。
我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元(¥)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的进度款支付证书说明已完全
扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到
你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付
款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请仲
裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
****,第**页
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称)(以下称“发包人”)于年
月日签订了,(工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),
应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提
供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价
款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最高不超过人民币元(大
写:)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后
日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后
的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的,由
我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约
定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,
你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具
的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次
日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满
次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你
方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的
保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原
件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包人部分或全部义务的,我
方亦免除其相应的保证责任。
****,第**页
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征
得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变更〕
约定的变更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第
种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
****,第**页
****
地址:****县临安镇青山路韩家**组酒店辅助用房*楼*号商铺
电话:****-*******,邮编:******
****,第**页