建设工程施工合同
发包人(全称):****市****区仁东中心卫生院
承包人(全称):****
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市****区仁东中心卫生院
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****区仁东中心卫生院综合救治体系住院大楼建设
项目规范化*次装修工程工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****区仁东中心卫生院综合救治体系住院大楼建设项目规范化*次装修工
程。
*.工程地点:****市仁东镇仁东街玉石公路南侧。
*.资金来源:部门预算资金。
*.工程内容:仁东中心卫生院综合救治体系住院大楼建设项目*层检验科、**室、*
层手术室改造,包括建筑装饰装修工程、拆除工程、电气工程、给排水工程、通风空调工程、
医疗设备工程等设计施工图纸、工程量清单所包含的全部施工内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:仁东中心卫生院综合救治体系住院大楼建设项目*层检验科、**室、
*层手术室改造,包括建筑装饰装修工程、拆除工程、电气工程、给排水工程、通风空调工
程、医疗设备工程等设计施工图纸、工程量清单所包含的全部施工内容。
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。
计划竣工日期:****年*月**日。
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)***********元*角*分(¥*******.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写)*********元*角*分(¥*****.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)/(¥/元);
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)/(¥/元);
(*)暂列金额:
人民币(大写)/(¥/元)。
*.合同价格形式:综合单价包干。
*、项目经理
承包人项目经理:丁海高。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书;
(*)磋商函及其附录;
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术规范;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内
容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进
行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区仁东中心卫生院签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
发包人:(公章)****市****区仁东中心卫生院承包人:(公章)****
法定代表人或其委托代理人:,法定代表人或其委托代理人:
(签字),(签字)
组织机构代码:,组织机构代码:******************
地址:****市****区仁东镇南路*号地址:南宁市西乡塘区高新大道**号南宁安
吉*达广场*栋****号、****号、****号
邮政编码:******,邮政编码:******
法定代表人:,法定代表人:石小花
委托代理人:,委托代理人:李梓澜
电话:,电话:****-*******
传真:,传真:****-*******
电子信箱:,电子信箱:**********@**.***
开户银行:,开户银行:中国建设银行股份有限公司南宁民乐
路支行
账号:,账号:********************
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:其他有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:****至佳建设工程咨询有限公司;
资质类别和等级:房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级;
联系电话:****-*******;
电子信箱:********@***.***;
通信地址:****市*利街**号。
*.*.*.*设计人:
名称:,;
资质类别和等级:,;
联系电话:,;
电子信箱:,;
通信地址:,。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:/。
*.*.*.*永久占地包括:按设计施工平面图设计要求。
*.*.*.**临时占地包括:双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关
文件法规和规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:国家现行施工验收规范及规程标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:/;
发包人提供国外标准、规范的份数:,/;
发包人提供国外标准、规范的名称:/,。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
资质类别和等级: |
; |
联系电话: |
; |
电子信箱: |
; |
通信地址: |
。 |
工程和设备*.*.* |
|
作为施工现场组成部分的其他场所包括:/*.*.*.* |
。 |
永久占地包括:按设计施工平面图设计要求*.*.*.* |
。 |
临时占地包括:双方在合同履行过程中确定*.*.*.** |
。 |
(*)合同协议书;
(*)成交通知书:
(*)磋商函及其附录;
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件;
(**)《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)及****壮族自治区实施细则
及《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计
价依据调整的通知》(桂建标(****)**号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价
增值税税率的通知》(桂建标(****)**号)、《建设工程工程量计算规范》
(*******~*****-****)及****壮族自治区实施细则。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:发包人在合同签订后*天内向承包人提供满足工程
施工需要的图纸;
发包人向承包人提供图纸的数量:共*套,如发包人对图纸进行了修改,或进行了
变更,发包人应在工程进展中免费向承包人提供*套修改后的设计图纸;
发包人向承包人提供图纸的内容:本合同发包内容中的全部施工图文件。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:工程进展周报,施工月报;
承包人提供的文件的期限为:每周,每月**日,;
承包人提供的文件的数量为:*式*份,;
承包人提供的文件的形式为:书面形式,;
发包人审批承包人文件的期限:*天,。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:施工前*天,。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:同发包人办公地址;
发包人指定的接收人为:(另行确定)。
承包人接收文件的地点:项目所在地承包人项目部;
承包人指定的接收人为:李梓澜***********。
监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室;
监理人指定的接收人为:(另行确定)。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:执行通用条款,。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:双方协商确定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:双
方协商确定。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/
承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条
款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款,。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:
由承包人承担,已包含在签约合同价中,发包人不再另行支付。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按实际完成工程量结算。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:,;
身份证号:,;
职务:,;
联系电话:,;
身份证号: |
|
务: |
|
联系电话: |
名:丁海高; |
身份证号: |
******************; |
建造师执业资格等级: |
*级; |
建造师注册证书号: |
桂************; |
建造师执业印章号: |
/ |
联系电话:***********,;
电子信箱:*********@**.***,;
通信地址:南宁市高新大道**号安吉*达广场*座****-****号;
承包人对项目经理的授权范围如下:,/,。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:常驻现场,承包人项目经理短期离开施工
场地超过*天的,应事先征得监理人和发包人同意,并委托代表代行其职责。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:,/,。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任:/。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:/。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:/。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:总监理工程师批准,发包
方认可方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:/。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:/,。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括:,/,。
主体结构、关键性工作的范围:/,。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括:不得分包,。
其他关于分包的约定:无,。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:/,。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:/。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保:否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:无。
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:签约合同价的**%。
预付款支付期限:签订合同之日起**个工作日内。
预付款扣回的方式:(*)预付款分*次扣回,每次扣回为预付款**%。(*)如果承
包人在颁发工程竣工接收证书之前或终止合同之前,尚未按照本款偿清预付款,承包人应交
未偿部分的全部余额支付发包人,否则发包人有权从任何应该支付或将要交付给承包人的款
项中扣除该项金额。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:,/,。
预付款担保的形式为:,/,。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:,/,。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:,/,。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:/,。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:/,。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕
约定进行计量:/,。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:,/,。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定:工程款原则上按月支付,合同内进度款支付限额为已完成工程
量的**%,工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的**%;工程完工验收达到质量要
求,结算经审定且承包人向发包人完成所有(施工)竣工资料移交手续后,工程款支付至结
算总价的**%;发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保证金,待工程质量缺陷期满
后**天内返还给承包人(无息)。每次付款前需按实际支付金额提供增值税发票。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:,/,。
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:/。
承包人提交预付款担保的期限: |
/ |
。 |
预付款担保的形式为: |
/ |
。 |
计量**.* |
|
|
计量原则**.*.* |
|
|
工程量计算规则: |
/ |
。 |
计量周期**.*.* |
|
|
关于计量周期的约定: |
/ |
。 |
单价合同的计量**.*.* |
|
|
关于单价合同计量的约定: |
/ |
。 |
总价合同的计量**.*.* |
|
|
关于总价合同计量的约定: |
/ |
。 |
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:,/,。
(*)发包人支付进度款的期限:/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/,。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行,。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:/。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:,/,。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:,/,。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:,/,。
(*)单机无负荷试车费用由/承担;
(*)无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:,/,。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收合格起*天内,。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:在工程竣工验收合格后**天内。
竣工付款申请单应包括的内容:按通用条款执行,。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日
起**天.因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时,审查
时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限:从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**
天。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:,/,。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:*份,。
承包人提交最终结算申请单的期限:缺陷责任期终止证书颁发之日起**天内。
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:在收到承包人提
交的最终结清申请单之日起**天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
(*)发包人完成支付的期限:/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:**个月,。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:是。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:/;
(*)发包人按工程款结算总额的*%(不超*%)预留工程质量保证金,待缺陷责任期
满后返还(无息);
(*)其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定:待工程质量缺陷责任期满后*日内,*次性支付给承包
人。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:按《建设工程质量管理条例》及有规定执行。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:/。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:,/,。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:/。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任:,/,。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/,。
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:
/。
(*)其他:/。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其
违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:,/,。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:,/,。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:,/,。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或
以其名义编制的其他文件的费用承担方式:,/,。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:按通用条款执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行,。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:/,。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:,/,。
选定争议评审员的期限:,/,。
争议评审小组成员的报酬承担方式:/,。
其他事项的约定:,/,。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:/,。
**.*仲裁或诉讼
争议评审小组成员的确定: |
/ |
。 |
选定争议评审员的期限: |
/ |
。 |
争议评审小组成员的报酬承担方式: |
/ |
。 |
|
/ |
。 |
争议评审小组的决定 |
|
|
合同当事人关于本项的约定: |
/ |
。 |
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向****市人民法院起诉。
附件
协议书附件:
附件*:工程质量保修书
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表(略)
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****市****区仁东中心卫生院
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商
*致就****区仁东中心卫生院综合救治体系住院大楼建设项目规范化*次装修工程签订
工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,
以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按国家规定要求。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年;
*.装修工程为*年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:无。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相
应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其
有效期限至保修期满。
发包人(公章):****市****区仁东中心卫生院承包人(公章):****
地址:,地址:南宁市西乡塘区高新大道**号南
宁安吉*达广场*栋****号、****号、
****号
法定代表人(签字):,法定代表人(签字):
委托代理人(签字):,委托代理人(签字):
电话:,电话:****-*******
传真:,传真:****-*******
开户银行:,开户银行:中国建设银行股份有限公司南宁
民乐路支行
账号:,账号:********************
邮政编码:,邮政编码:******
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
* |
砂轮切割机 |
**-*** |
*台 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
管道施工 |
|
* |
**-*热焊机 |
**-** |
**台 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
水管 |
|
* |
气焊机 |
***-*** |
*台 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
**风管施工 |
|
* |
电钻 |
**** |
**把 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
装修装饰 |
|
* |
冲击钻 |
***-*** |
*把 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
装修装饰 |
|
* |
角磨机 |
******-*** |
*把 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
装修装饰 |
|
* |
组合式移动脚手架 |
/ |
*把 |
中国 |
**** |
/ |
良好 |
登高作业 |
|
* |
人字梯 |
/ |
*把 |
中国 |
**** |
/ |
良好 |
各楼层 |
|
* |
腻子搅拌机 |
****** |
*台 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
腻子搅拌 |
|
** |
手推翻斗车 |
/ |
*台 |
中国 |
**** |
/ |
良好 |
水平运输 |
|
** |
型材锯 |
**-*** |
*台 |
中国 |
**** |
*.*** |
良好 |
门窗安装 |
|
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
现场人员 |
现场人员 |
现场人员 |
现场人员 |
现场人员 |
项目经理 |
丁海高 |
项目经理 |
中级 |
*、来宾市兴宾区**医院洁净空调、装饰材料、医疗家具及隔帘天轨采购*、崇左市中心血站血液检测实验室改造及配套设备采购安装项目*、北海市第*人民医院亚(准)定点医院正负压***改造工程*、北海市第*人民医院亚(准)定点医院正负压手术间改造工程 |
技术负责人 |
石小花 |
中级工程师 |
中级 |
*、来宾市兴宾区**医院洁净空调、装饰材料、医疗家具及隔帘天轨采购*、崇左市中心血站血液检测实验室改造及配套设备采购安装项目*、北海市第*人民医院亚(准)定点医院正负压***改造工程*、北海市第*人民医院亚(准)定点医院正负压手术间改造工程 |
质量管理 |
张丽梅 |
质量员 |
无 |
桂林市人民医院大楼新建手术室净化系统工程 |
材料管理 |
李梓澜 |
材料员 |
无 |
桂林市人民医院大楼新建手术室净化系统工程 |
计划管理 |
杨龙 |
施工员 |
无 |
桂林市人民医院大楼新建手术室净化系统工程 |
安全管理 |
宁洪丽 |
安全员 |
无 |
桂林市人民医院大楼新建手术室净化系统工程 |