建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
*
*
工程名称:****
工程地点:****进出口加工区
合同编号
(由设计人编填)
设计证书等级:甲级
发包人****昊华中意玻璃钢有限公司
设计人:********分公司
签订日期:
****年*月日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****昊华中意玻璃钢有限公司
设计人:********分公司
本项目发包人原委托****(原设计人)进行设计,
负责本项目完成报建方案工作(发包人已支付原设计人第*批款项*****元),后因其他原因
双方解除合同。
鉴于实际情况发包人委托现设计人********分公司承揽****昊华
中意玻璃钢有限公司中意楼工程后续设计,经双方协商*致,签订本合同
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程****市场
管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等如下:
(*)总面积约*****,单价:**元/*金额:*.****元
(*)室外工程(包括综合管线及围墙))*.**元
(*)绿建专项设计*.**元
共**.****元
第*条发包人应向人提交的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
地形图 |
* |
合同签定后**** |
|
* |
地勘报告 |
* |
方案确定后*日 |
|
|
|
|
* |
|
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
方案文本 |
* |
合同签定后**日 |
|
* |
施工图 |
* |
方案确认后**日 |
|
*
第*条本合同设计收费为******.*元人民币。设计费支付进度详见下表
(设计费根据实际面积多还少补)
付费次序 |
占总设计费% |
付费额(元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
**% |
***** |
方案经规划部门通过后交付后*日内 |
第*次付费 |
**% |
***** |
施工图交付后*日内按照实际面积进行核算 |
第*次付费 |
*% |
**** |
峻工验收前或施工图交付*年 |
第*条双方责任
****
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,
并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发
包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同第*条规定交付设计文件时
间顺延;超过规定期限**天以上时
人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较
大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重
新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,项设计工作,应按收费标准,相
设计人为发包人所做的
应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计
人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的土作人员,提供必要的工作生活
及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计
算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自
修改,复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律
责任,设计人有权向发包人提出索赔
*
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工
程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*建筑设计合理使用年限为**年;
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付
资料及文件
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审
查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付
设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、
处理有关设计问题和参加竣工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上
述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交的
产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向
设计人索赔
第*条:违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应
根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半
支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付
设计费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾
期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包
人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓
建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员
错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部
分的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件的
交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场解决有关问题时,双方
应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自
费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文
件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规
格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的
设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技
术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费
用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部
门调解,调解不成时,双方当事人同意由行政仲裁委员会仲裁。双方当事
人未在合同中约定仲裁机构,,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份
*.*本合同经双方签字盖章后生效。
*.*本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部
门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合
同规定的义务后,本合同即行终止
*
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往
电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
*.**支付方式:银行转帐,设计人提供等额正式发票
*.**其它约定事项:
设计人名称:
发包人名称:
********分公司(盖章)
****昊华中意玻璃钢有限公司
(盖章)********
真在法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字).*
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
住所住所:****市青阳曾井社区洪山路**号
邮政编码:邮政编码:******
电话:****-********电话:****-********
传传真:****-********
真:****-********
开户银行:开户银行:中国工商银行****支行
银行帐号:银行帐号:*******************
(盖章)
(盖章)
经办人:
备案号:
年月日
备案日期:年月日鉴证日期: