****
采购合同（工程类）
项目编号：****-******-****
发包人：****
承包人：****
签订时间：****年*月**日
.
*、合同条款前附表
| 序号 |
内容 |
| * |
付款人：**** |
| * |
付付款条件：本项目预付款为合同价的**%，竣工验收合格后支付至合同价的**%，经审计部门审核确认后支付至审计价的***%，承包人需向发包人单独提供合同金额*%的质量保证金保函（电子保函或纸质保函）。注：按****省财政厅皖财购〔****〕***号文件，本项目如为中小企业合同，采购人应当在合同中约定不低于合同金额**%的预付款，供应商书面明确不需预付款的除外。投标供应商提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。 |
| * |
履约保证金：中标单位在签订合同前应提交合同总价*%的履约保证金。收受方式为：☑转账/电汇、☑保函、☑现金、☑保险、☑支票。收受人为：☑采购人、□委托人、□****市公共资源交易中心中标人须在签订合同前将履约保证金汇入招标人指定的银行帐户并签订本项目合同，否则视为放弃中标。采购人账户在中标后提供。采用保函形式的，按采购人的要求提供履约保函注：汇款时须注明****项目履约保证金。履约保证金的退还方式：采用现金方式缴纳的履约保证金的，在竣工验收通过后*次性退还；采用履约保函方式缴纳的履约保证金的，在竣工验收通过后*次性退还。现金履约保证金退还时将退至中标单位缴纳现金履约保证金时的银行账户。注：按****省财政厅皖财购（****）***号文件，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应按照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。非供应商自身原因，逾期退还保证金的，除退还本金外，采购人还应对超期占用资金支付利息。 |
.
*、合同条款
*.术语的定义
*.*本合同下列术语应解释为：
（*）“合同”是指委托和受托双方签署的、合同格式中载明的委托和受托双方所达成的
协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（*）“合同价”是指根据合同规定，中标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应
支付给中标供应商的货币数量。
（*）“服务”是指政府采购合同服务清单（同磋商响应文件中开标*览表及其附表，下
同）中所规定的服务内容。
（*）“工程”是指政府采购合同工程量清单（同磋商响应文件中开标*览表及其附表，
下同）和施工图纸中所规定的工程内容。
（*）“合同条款”是指本章所述全部内容。
（*）“合同特殊条款”是指采购文件正文部分第*章“合同特殊条款”。
（*）“采购人”是指采购文件正文部分第*章“磋商人须知前附表”中所述购买服务的
单位。
（*）“中标供应商”是指通过采购确定的提供采购文件正文部分第*章“服务需求”/
“工程量清单”中所述服务/工程的成交供应商。
（*）“现场”是指合同规定的履行相关服务的地点。
（**）“验收”是指委托、受托双方依据强制性的国家技术质量规范和合同规定，确认
合同项下的服务符合合同规定的活动。
（**）“天”指日历天数（如无特别说明）。
（**）“检验”是指采购人按照合同约定的标准对中标供应商所提供的服务进行的检测
与查验。
（**）“检验合格证书”是指检验完成后由采购人和中标供应商共同签署的检验合格确
认书。
（**）“政府采购项目验收单”是指采购人根据检验合格证书签署的报同级政府采购监
管部门的最终验收确认书。
（**）“第*方”是指合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组
织。
.
（**）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性
法规、规章及其他规范性文件。
（**）“采购文件”是指由采购代理机构发布的采购文本。
（**）“磋商响应文件”是指中标供应商按照采购代理机构发布的采购文件的要求编制、
提交并最终被磋商小组接受的磋商响应文本。
*、技术规范与服务内容
*.*投标服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相*致。若无相
应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
*.*投标服务的服务内容应与采购文件规定的服务内容及磋商响应文件中的服务指标响
应表*致。
*、知识产权
中标供应商应保证，采购人在其接受该服务或其任何*部分时不受第*方提出的侵犯专
利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第*方提出侵权指控，中标供应商
须与第*方交涉并承担由此发生的*切责任、费用和经济赔偿。
*、完成方式
中标供应商应按照采购文件正文部分第*章“*、服务需求”及“*、商
务和技术要求”规定的时间和地点完成服务。
*、付款
*.*合同以人民币付款。
*.*在中标供应商按照合同的规定履行服务后，将按照采购文件正文部分第*章“*、
合同条款前附表”规定的付款方式付款。
*、履约保证金
*.*中标供应商应在签订合同的同时，通过**登记的基本账户，提供相当于合同总价
*%的履约保证金或等额金融机构、担保机构出具的保函)。
*.*如中标供应商未能履行其合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
*、检验和验收
*.*采购人依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目
验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果
进行书面确认。
*.*采购人或其委托的采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案,明确履约验收的
.
时间、方式、程序等内容。
*.*对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购
代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第*方专业机构及专家参与验收,相关验收意
见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参
与并出具意见,验收结果应当向社会公告。
*.*采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情
况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每*项技术、服务、安全标准的履约情况进
行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方
共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。
*.*验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。
验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的
方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违
法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。
*、索赔
*.*如果服务的质量、数量等与合同不符，或在规定的质量保证期内证实服务存在缺陷
(包括潜在的缺陷等)，采购人有权根据有资质的质检机构的检验结果向中标供应商提出索赔。
*.*在合同规定的验收期和质量保证期内，如果中标供应商对采购人提出的索赔负有责
任，中标供应商应按照采购人同意的方式解决索赔事宜。
*.*如果中标供应商在合同规定的索赔通知期限内，未对采购人的索赔通知做出答复，
则上述索赔应视为已被中标供应商接受。如中标供应商未能在采购人提出的在合同规定的期
限内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第*.*条确定的方式解决索赔事宜，采购人将
从中标供应商的履约保证金或者应支付给中标供应商的合同款项中扣回索赔金额。如果这些
金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向中标供应商提出不足部分的补偿。
*、中标供应商履约延误和误期赔偿
*.*如中标供应商无正当理由而拖延提供服务，采购人有权提出误期赔偿或解除合同。
*.*在履行合同过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书
面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，
应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长提供服务时间。
*.*除本合同条款第**条规定外，如果中标供应商没有按照合同规定的时间提供服务，
采购人可要求中标供应商支付违约金。违约金按每周未提供服务费用的*.*%计收，但违约金
.
的最高限额为未提供服务的合同价格的*%。*周按*天计算，不足*天按*周计算。如果达
到最高限额，采购人有权解除政府采购合同。
**、不可抗力
**.*尽管有本合同条款第*条和第*条的规定，如果中标供应商因不可抗力而导致合
同实施延误或不能履行合同义务的话，在不可抗力影响的范围内中标供应商的履约保证金或
者应支付给中标供应商的合同款项不能被没收，也不应该承担违约赔偿或终止合同的责任。
**.*本条所述的“不可抗力”是指那些中标供应商无法控制、不可预见的事件，但不包
括中标供应商的违约或疏忽。不可抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、
地震、防疫限制和禁运及其他双方商定的事件。
**.*在不可抗力事件发生后，中标供应商应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通
知采购人。除采购人书面另行要求外，中标供应商应尽可能继续履行合同义务，以及寻求采
取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过***天，
双方应通过友好协商在合理的时间内就进*步实施合同达成协议。
**.*不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进*步履行合同的
协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
**、税费
**.*中国政府根据现行税法对采购人征收的、与本合同有关的*切税费，均由采购人负
担。
**.*中国政府根据现行税法对中标供应商征收的、与本合同有关的*切税费，均由中标
供应商负担。
**、仲裁
**.*在执行本合同中所发生的或与本合同有关的*切争端，买卖双方应通过友好协商的
办法进行解决。如从协商开始**天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市政府或行业
主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门仍得不到解决，则
应向仲裁委员会申请仲裁。
**.*在仲裁期间，合同应继续履行。
**、违约终止合同
**.*在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向
中标供应商发出终止部分或全部合同的书面通知书。
(*)如果中标供应商未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部
.
服务；
(*)中标供应商在收到采购人发出的违约通知后**天内，或经采购人书面认可延长的时
间内未能纠正其过失；
(*)如果中标供应商未能履行合同规定的其他义务。
**.*在采购人根据上述第**.*条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认
为适当的条件和方法购买类似未交的服务，中标供应商应对采购人购买类似服务所超出的费
用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。
**、破产终止合同
如果中标供应商破产或无清偿能力时，采购人经报同级政府采购监督管理部门审批后，
可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出终止合同而不给中标供应商补偿。该合同的
终止将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
**、转让和分包
**.*合同不能擅自转让或分包。
**.*经采购人和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，中标供应商可以将合同项下
非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再
次分包。分包后不能终止中标供应商履行合同的责任和义务，接受分包的人与中标供应商共
同对采购人连带承担合同的责任和义务。
**、合同修改
采购人和中标供应商都不得擅自变更合同，但继续履行将损害国家和社会公共利益的除
外。如必须对合同条款进行修改时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并
报同级政府采购监督管理部门备案。
**、通知
政府采购合同*方给另*方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知以送达
日期或通知书规定的生效日期为生效日期，*者中以晚的*个日期为准。
**、合同生效
**.*合同内容的确定应以采购文件和磋商响应文件为基础，不得违背其实质性内容。合
同应在买卖双方签字、盖章，并在中标供应商交纳履约保证金后即开始生效。
**.*本合同*式*份，以中文书就，采购人、中标供应商、采购代理机构各执*份，送
政府采购管理机构留存*份。
**、补充条款
.
如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为合
同的*个组成部分。
.
*、合同条款及格式
建设工程施工合同（**—****—****示范文本）
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中
华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及
相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）
（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如
下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签
约合同价和合同价格形式、项目负责人、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，
集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》
等法律法规的规定，就****的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性
约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工
程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调
整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗
力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对****的有关要求，
也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条
款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的
专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
.
*、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直
接修改通用合同条款；
*、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、
完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”
或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线
路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程
具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责
任及合同权利义务。
.
附件*：廉政协议
廉政协议
为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，
根据国家有关法律法规和****省、项目所在地廉政建设的规定，****市****区古饶镇人民政
府(以下称甲方)与****(以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执
行。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关
于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事
案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。
（*）严格执行****的合同要求，自觉履行合同约定的相关
义务。
（*）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，
应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。
第*条甲方的义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方
报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和
娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得
接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友
从事与甲方业务有关的经济活动。
（*）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明
显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。
（*）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务
费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。
（*）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。
（*）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。
第*条乙方的义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费
用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性
的宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为
甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。
（*）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行
私下商谈或者达成默契。
（*）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义
向甲方工作人员给予或赠送钱物。
（*）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。
（*）乙方须按专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依
据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙
方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方投诉联系部门：，联系电话：。
（*）乙方及其工作人员违反本协议第*、*条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方
有权对乙方采取以下*种或多种处理办法：
*.全额收取乙方合同履约保证金不予退还；
*.追究乙方其他违约责任；
*.终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；
*.乙方*定期限内（*个月至*年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包
人（业主）的工程项目投标。
甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当
手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。
第*条双方约定
本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙
方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁
定意见。
第*条本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。
第*条本协议作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：，乙方(盖章)：
法定代表人或，法定代表人或
授权代表：，（职务）授权代表：，（职务）
姓名：，姓名：
签字：，签字：
廉政监督联系人，廉政监督联系人
姓名：，姓名：
签字：，签字：
电话：，电话：
地址：，地址：
日期：，日期：
| 法定代表人或 |
法定代表人或 |
| 授权代表：（职务）授权代表： |
|
| 姓名： |
姓名： |
| 签字： |
签字： |
| 廉政监督联系人 |
廉政监督联系人 |
| 姓名： |
姓名： |
| 签字： |
签字： |
| 电话： |
电话： |
| 地址： |
地址： |
| 日期： |
日期： |
附件*：履约保证金
履约保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于，（以下简称“受益人”）与，（以下简称“申请人”）
于年月日就，（标段编号）的，（标段名称）
有关事项协商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了
解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，
开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可
转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约
责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付
款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函
或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
*、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的
独立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在
地人民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件**：预付款担保
预付款保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于，（以下简称“受益人”）与，（以下简称“申请人”）
于年月日就，（标段编号）的，（标段名称）有关事项协
商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为
主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请
人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见
索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当
向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付
款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函
或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独
立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在
地人民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件**：支付担保
支付保函示范文本
编号：
（受益人名称）：
鉴于，（以下简称“受益人”）与，（以下简
称“申请人”）于年月日就，（标段编号）的
（标段名称）有关事项协商*致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据
基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请
人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定
的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付
独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担
的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算
款项支付之日后日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付
款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函
或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独
立有效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在
地人民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：，（公章）
法定代表人（或授权代表）：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
附件**：暂估价*览表
**-*：材料暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*：工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*：专业工程暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件**：安全生产合同
安全生产合同
为在****（项目名称）/（标段）施工合同的实施过程中创
造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****市****区古
饶镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家
有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“*同时”监督管理办法》等有关安全生产的
规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配
备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时
计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员
工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取
保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合
格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其
他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验
收后失效。
*.本合同正本—式*份，副本*份，合同双方各执正本—份，副本*份，当正
本与副本的内容不*致时，以正本为准。
发包人：，（盖单位章）承包人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年*月**日，****年*月**日
附件**：项目经理质量终身责任制承诺
项目经理质量终身责任制承诺
致：****(招标人名称)
本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
*、在取得施工许可证后进行施工。
*、严格执行施工规范及标准。
*、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
*、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量
标准精心组织施工。
*、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行
见证取样制度。
*、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的
检查和记录。
*、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
*、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
*、履行其他法律法规规定的职责。
项目经理：（签字）
日期：****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
