****省国家水土保持重点工程****县木检小流
域水土流失综合治理提质增效项目(*标段)
施工合同
合同编号:川***
发包
*
第*部分合同协议书
合同名称:****省国家水土保持重点工程****县木检小流域水土流失综合
治理提质增效项目(*标段)施工合同
合同编号:****-*****-**-**
、合同各方:
发包人:****县水利****管理服务中心
承包人:****
*、本合同工程包括的主要工程项目内容:
坡改梯**.**公顷,小流域管护碑*座,管护牌**块,
新建生产道路、水窖、沉砂池,实施村庄亮化及村容村貌提升等
人居环境改善等措施。
*、工程质量要求:
达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并*次性验收合
格。
*、合同工期:
合同工期:***日历天,开工日期以监理下达的合同项目书
面开工通知为准。
*、农民工工资支付保障
严格执行****州人民政府办公室印发的《****州推进实施建设
工程劳动用工实名制工作方案》和《****州推进实施建设工程人工
费用与其他工程款分账管理工作方案》文政办发(****)***号文
第*页
件要求,落实“*项制度”(农民工实名制、工资按月支付和银行
代发、工资专户和建设工程人工费用与其他工程款分账管理、施工
现场维权信息“双公示”、农民工工资保证金),施工承包企业与
****单位签订工程项目承包合同后,施工承包企业凭工程项目
承包合同到所选择银行,以本单位名义开立非预算单位专用存款账
户,作为农民工工资专用账户。每次拨付工程款时,****单位
必须按行业主管部门审核认定的人工费用,分账户拨付至施工承包
企业开设的该项目农民工工资专用账户。施工承包企业在发放农民
工工资时,应向银行提交经****单位与施工承包企业共同审核
认可的工资花名册,由银行按花名册转账支付农民工工资。同时按
照《****省农民工工资保证金管理办法》相关规定,缴纳相应的农
民工工资保证金。
*、合同文件的优先顺序:
下列文件是本合同的组成部分,均具有经济合同应有的法律
效力,各文件应互为解释、互为说明,解释合同的优先顺序如下:
(*)合同书(包括补充协议);
(*)招标文件;
(*)专用合同条款;
(*)通用合同条款;
(*)标准、规范及招标文件中的技术条款;
(*)图纸;
(*)承诺书;
第*页
(*)已标价的工程量清单;
(*)经双方确认进入合同的其他文件。
*、合同价款及承包结算方式:
签约合同价人民币(大写):************元
*角*分(¥:*******.**元)。(最终以审计决算价为准,签
定合同价按中标价签)
承包结算方式:本工程实行单价合同,应付工程款按实际完
成工程量乘以投标单价计算。如遇招标工程量清单以外的超设工
程量,原则上按实际发生的工程量乘以投标单价结算,若招标工
程量清单以外的超设工程量在中标合同工程量清单单价中无适用
单价,由施工单位按照成本加利润的原则编制单价分析表,按程
序报监理和工程审计单位审核,按审计单位审定单价执行。
*、****管理要求
*、乙方需于工程技术交底后*个工作日内进驻工地并挂牌成
立项目部。并拟定施工方案和进度计划,交监理部审核,待方案
获得批准后方可开工。
*、乙方按相关要求组织项目的施工,保质、保量、按期完成
施工任务。甲方负责对工程质量、进度、投资、安全进行全面监
督管理。
*、在所施工的范围内,造成的毁坏人行道、农用沟渠、房屋
设施、林、木、树、农作物等,由乙方自行解决。
*、乙方无正当理由停工*天以上的,视为乙方自愿放弃工程
第*页
承包权和所余价款,甲方有权单方面终止合同,另行发包,因乙
方原因造成损失或需要赔偿的,由乙方自行承担,与甲方无关。
*、乙方必须服从甲方的管理,对甲方下达的整改通知书或指
令书必须在规定时限内整改回复,并按照要求进行整改。对*次
以上无视业主整改指令,不认真进行整改造成质量隐患的,甲方
有权扣减整改指令书中明确的分部工程款或直接重新指定分包给
其他承包人实施,由此造成的损失由乙方自行承担。
*、乙方必须完成甲方指定的除设计以外的分项工程,如有投
标单价的按照投标单价支付,无投标单价的由乙方上报单价分析,
经甲方根据相应规范结合工程所在地实际进行单价批复,计量以
甲方经审计批复的单价为准。在投标清单中虚拟的工程量若未发
生,则不予计量。
*、履约担保:
在签订本合同时,承包人向发包人递交银行出具的现金或银
行保函存入履约凭证,作为履约担保,其担保金额为合同总价的
*%。
*、工程预付款:
本工程不支付工程预付款。
**、合同价款调整:
工程结算以中标单价为准,除国家文件另有规定外,本合同工
程中标单价不作调整。
**、工程进度付款
乙方需按监理人审核要求提供支付日前的本期完工工程完工
第*页
资料(计量签证单、单元工程质量检测、评定及各阶段验收资料)
和支付申请,发包人按监理人出具的进度款付款证书进行进度款
支付,支付比例额度为进度付款申请单中的**%金额支付,待施
工单位按相关规范要求提供完整竣工资料并通过验收后且决算通
过审计部门审计时支付至总额的**%,其余*%作为质量保证金,
待保修期满后,再无息支付给承包人。
**、质量保证金及保修期:
质量保证金为结算价款的*%;
保修期为*年,从工程验收后计算。
**、解决争议的方法:
本合同双方应遵守《中华人民共和国合同法》及其他相关
法律、法规等,发包人与承包人发生合同纠纷时,*般应由双方
协调解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
**、其他:
工程施工过程中若发现矿产资源,所有权属于工程发包人,
如承包人私自处理矿产资源的,发包人有权根据相关法律法规追
究相应责任。合同以外的新增施工项目双方以补充协议商定。
**、合同生效及合同份数:
本合同正本*份,*份**页,双方各执*份;副本*份,
*份**页,双方各执*份。正本及副本具有同等法律效力,自
双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
**、以上约定承包人若不能满足其中任何*条,视为乙方违约,
第*页
甲方有权单方终止合同重新发包,因乙方违约造成的损失由乙方
自行承担,清场费用只计结完成的经验收合格的实体工程量。
**、甲乙双方违约条款和违约责任
违约条款:甲乙双方违约条款全文引用《标准施工招标文件》
(****年版)相应条款和本合同通用合同条款**.*条关于乙方
(承包人)违约的补充内容。
违约责任:若任何*方违约,除赔偿由此给守约方造成的损
失外,还应支付守约方涉及本合同总价款**%的违约金。若守约
方因本合同主张权利,违约方还应支付守约方因此产生的诉讼费、
保全费、律师费、评估费、鉴定费等相关费用。
**、甲乙双方联络和往来函件送达
通知、批准、证明、证书、指示、要求,请求、同意、意见、
确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限(*个工作日内)
送达指定地点和接受人,并办理签收手续。甲方指定联系人:石
云跃_,联系电话号码:***********,通信地址:****县莲城镇
永安社区西路**号,**:*********,邮箱号:*********@**.****
乙方指定联系人:杨丹,联系电话号码:***********,通信地址:
****省****壮族苗族自治州****市*都水韵*-*号,**:
*********,邮箱号:*********@**.***。若遇甲方针对本合同
中涉及的相关事宜需向乙方送达文书或甲方因本合同诉讼后人民
法院需向乙方送达出庭传票、判决书等法律文书,甲方或人民法
院按以上联系方式通知乙方,文书*经送出,不论乙方是否签收
第*页
均视为送达。
**、本合同未尽事宜,双方友好协商解决,协商不了的,可向
甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑
发包方:****县水利****承包方:工程有限公司
建筑
程建次
管理服务中心
法定代表人法定代表人:县
(或委托代理(或委托代
******
地址:****县莲城西路***号地址:****省****壮族苗族自治州
****市*都水韵*-*号
电话:****-*******电话:***********
传真:传真:
户名:****
开户银行:开户银行:中国建设银行****凤凰
路支行
帐号:
帐号:********************
****年*月日
第*页