**-****-****
双江自治县城市排水防涝建设项目（育才路片区）
***（设计-施工）总承包
建设项目设计施工总承包合同
发包人：****
承包人（施工方）：双江建筑建材有限公司
承包人（设计方）：****城市规划建筑设计院（集团）有限公司
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****
承包人（全称）：双江建筑建材有限公司
承包人（全称）：****城市规划建筑设计院（集团）有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就双江自治县城市排水防涝建设项目（育才路片区）***（设计
*施工）总承包项目的工程总承包及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：双江自治县城市排水防涝建设项目（育才路片区）***（设计-施工）总承包
*.工程地点：双江自治县县城规划区
*.工程审批、核准或备案文号：双发改复（*******号。
*.资金来源：_上级补助及自筹。
*.工程内容及规模：新建或改造育才路片区*****-******排水管网约*.*公里，易涝点治理*
材
个、泄洪通道治理并完善周边排水及雨水收集系统等（以实际工程量为准）
*．工程承包范围：完成本项目工程的设计、施工、工程竣工验收、备案、移交及工程保修，
完成和配合相关部门预、结（决）算、审计等工作。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
*****
计划竣工日期：****年**月**日。
工期总日历天数：***日历天（包含设计、施工的全部时间），其中设计周期不超过**日历
天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
设计质量标准：工程设计须按招标人要求，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工
程****管理条例》和国家强制性标准条文，设计成果符合国家、行业及地方现行相关法律法规、
规范及技术要求，所有设计成果文件（含初步设计及施工图设计）均必须通过审批及审查。
施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统*标准》*次性验收合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价（含税）为：*****元，（*）设计部分投标报价：*.**%，
（*）施工部分投标报价：下浮*.*%。
人民币（大写）：暂估*任************元*角整（￥********.**元），具体
以甲方委托跟踪审计单位审计为准。
具体构成详见价格清单。其中
设计费（含税）：
人民币（大写)：********元整（¥******.**元）。
*.合同价格形式：
合同价格形式为单价合同。待设计施工图纸审批通过后，由承包人根据施工图纸编制施工图预
算，发包人委托第*方工程造价咨询单位对承包人编制的施工图预算进行审核；工程竣工后，承包
人依据经发包人、发包人委托的造价咨询机构及承包人*方认可的施工图预算结合实际完成竣工图
示工程量及现场签证、设计变更等资料报送工程结算。竣工结算价=结算审核认定金额×（*-下浮
率），其中安全文明费、规费、税金不参与下浮。本项目设计费=结算审核认定金额×中标设计费
率。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。
*、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：王正雄。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及投标函附录（如果有）；
（*）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（*）通用合同条件；
（*）承包人建议书；
（*）双方约定的其他合同文件；
（*）价格清单。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的合同文件
应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集****资金并按照合同约定的期限和
方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程
质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*、订立时间
本合同于****年*月*日订立。
*、订立地点
本合同在住房和城乡建设局*楼会议室订立。
*、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：（公章）承包人（施工方）：（公章）
法定代表人或其委托代理入法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：******************
地址：沙河路*号地址：双江县勐勐镇贺奉路*号
邮政编码：邮政编码：******
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：**********@**.***
开户银行：双江农村商业银行股份有限公司开户银行：农行双江县支行
账号：****************账号：*****************
承包人（设计方）：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
工商注册住所：****省****市****区金碧路富邦花园*幢*单元*层***号
企业组织机构代码：******************
邮政编码：******
电话：****-********
传真：****-********
电子邮箱：*********@**.***
开户银行：富滇银行****国防支行
账号：******************
第*部分通用合同条件
双方同意，合同中《通用合同条款》的内容为住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局共同
制定的《建设项目工程总承包合同示范文本》（**-****-****）的《通用合同条款》，若出现不*
致的，以**-****-****示范文本的条款为准。
第*部分专用合同条件
第*条*般约定
*.*词语定义和解释
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件：双方在履行合同过程中形成的纪要、备忘录、补充文件、现场设计
变更及洽商等有效性书面往来文件；工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、
电子数据交换和电子邮件）、工作联系单、检查通知单等。招标文件和履行合同过程中经发包人、
承包人双方书面确认的，与合同有关的设计变更、工程签证等资料。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*单位/区段工程的范围：双江自治县城区。
*.*.*.*作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.**永久占地包括：施工图界定的区域。
*.*.*.**临时占地包括：为完成本合同约定的永久工程所修建的施工用地、临时道路、供水、
供电、生活用房、生产用房、办公场所及设施等临时性工程。
*.*语言文字
本合同除使用汉语外，还使用/语言。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、
《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》等国家颁布的现行法律、法规和条例。
*.*标准和规范
*.*.*适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家及****省现行的有关标准、规范。
*.*.*发包人提供的国外标准、规范的名称：/；发包人提供的国外标准、规范的份
数：/；发包人提供的国外标准、规范的时间：/。
*.*.*没有成文规范、标准规定的约定：/。
*.*.*发包人对于工程的技术标准、功能要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行合同第*部分第*条内容。
*.*文件的提供和照管
*.*.*发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：按照承包人要求的数量和时间以书面及电子版
的形式提交满足设计、施工所需的前期资料。
*.*.*承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：商务及经济文件、设计方案及设计图纸、
竣工图、工程技术资料、签证资料、验收资料、施工日志、安全文明施工资料、施工组织设计、专
项施工方案等；按照发包人要求的数量和时间以书面及电子版的形式提交。
*.*.*文件的照管
关于现场文件准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：现场书面送达。
发包人的送达地址：发包人驻施工现场办公室。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：现场书面送达。
承包人的送达地址：承包人驻现场办公室。
*.**知识产权
*.**.*由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：发包
人所有。
*.**.*由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果
和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人所有。
*.**.*承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人承
担。
*.**保密
双方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。
*.**责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为，。
*.**建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：/。
第*条发包人
*.*提供施工现场和工作条件
*.*.*提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：开工前*日。
*.*.*提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：双方共同协商
*.*提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：双方共同协商。
*.*支付合同价款
*.*.*发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：双方共同协商。
*.*.*发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。
*.*其他义务
发包人应履行的其他义务：/。
第*条发包人的管理
*.*发包人代表
发包人代表的姓名：康超，；
发包人代表的身份证号：******************；
发包人代表的职务：工程师，；
发包人代表的联系电话：***********，；
发包人代表的电子邮箱：，；
发包人代表的通信地址：，；
发包人对发包人代表的授权范围如下：，；
发包人代表的职责：发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包
人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人决定替换其代
表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的**日前，以书面形式通知承包人。。
*.*发包人人员
发包人人员姓名：，；
发包人人员职务：，；
发包人人员职责：，。
*.*工程师
*.*.*工程师名称：；工程师监督管理范围、内容：按照发包
人与工程师签订的合同执行，但无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务；
工程师权限：按照签订合同内容执行。
*.*商定或确定
*.*.*关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款。
*.*.*关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款；关于对工程师的确定提出异议的具
体约定：执行通用条款。
*.*会议
*.*.*关于召开会议的具体约定：执行通用条款。
*.*.*关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用条款。
第*条承包人
*.*承包人的*般义务
承包人应履行的其他义务：（*）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将
办理结果书面报送发包人留存；（*）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺
陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；
（*）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备
和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；（*）按合同
约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对
所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；（*）按法律规定和
合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程
及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；*）将发包人按
合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及
时向分包人支付合同价款；（*）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用
道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。
履约担保的方式、金额及期限:提交的履约担保采用金融机构保函或银行汇款或保险的方式，
履约担保的金额为签约合同工程费用价格的*%，在合同签订后**日内提交。
*.*工程总承包各相关负责人
*.*.*工程设计负责人姓名：杨麟俊；
执业资格或职称类型：高级工程师；
执业资格证或职称证号码：**********；
联系电话：****-********；
电子邮箱：*********@**.***；
通信地址：****省****市****区金碧路富邦花园*幢*单元*层***号。
*.*.*工程施工项目经理姓名：王正雄；
执业资格或职称类型：*级建造师；
执业资格证或职称证号码：云****************；
联系电话：****-*******；
电子邮箱：**********@**.***；
通信地址：双江县勐勐镇贺奉路*号。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
/，。
*.*.*工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于**天。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：限期回归，未在约定时限内回
归的，按人民币****元/日计算违约金。
*.*.*承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人履行合同义务和施工，作为承包
方和施工方总协调人与发包人进行工作联系。
*.*.*承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：未经发包人允许，承包人擅自更换
项目经理的，视为承包人违约，违约金人民币****元。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:承包人应在发包人提出
更换要求后**日内选派新的项目经理。若无正当理由拒绝更换的，发包人将视为承包人违约，违
约金人民币*****元。
*.*承包人人员
*.*.*人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：执行通用条款。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：
执行通用条款。
*.*.*关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：未经发包人允许，承包人擅自更换关键人员的，视为
承包人违约，违约金人民币****元。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人应在提出更换要求后**日内选派新
的关键人员。若无正当理由拒绝更换的，发包人将视为承包人违约，违约金人民币****元。
*.*.*现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：经工程师批准。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：限期回归，未在约定时限内回归的，
按人民币****元/日计算违约金。
*.*分包
*.*.**般约定
禁止分包的工程包括：符合相应国家法律法规、规范以及规定等要求。
*.*.*分包的确定
允许分包的工程包括：符合相应国家法律法规、规范以及规定等要求。
其他关于分包的约定：/，。
*.*.*分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：符合相应国家法律法规、规范以及规定等要求。
*.*联合体
*.*.*联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：按照联合体协议内容执行。
*.*承包人现场查勘
*.*.*双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行通用条款。
*.*不可预见的困难
不可预见的困难包括：（*）在施工现场遇到的不可预见的自然物质条款、非自然的物质障碍
和污染物，包括地表以下物质条款和水文条款；（*）征地拆迁等；（*）影响设计、施工质量、进
度的相关因素。。
第*条设计
*.*承包人文件审查
*.*.*承包人文件审查的期限：执行通用条款。
*.*.*审查会议的审查形式和时间安排为：会议采用现场会议形式，在承包人提交设计文件
后*日内组织审查会议，审查会议的相关费用由发包人承担。
*.*.*关于第*方审查单位的约定：具体按照与第*方审查单位签订的合同执行。
*.*培训
培训的时长为/，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为
/，。
*.*竣工日期
竣工日期的约定：，/，。
*.*项目实施计划
*.*.*项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：执行通用条款。
*.*.*项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条款。
*.*项目进度计划
*.*.*工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到进度计划后*天内。
*.*.*进度计划的具体要求：双方另行协商。
关键路径及关键路径变化的确定原则：双方另行协商。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：*份，合同签订后*周内。
*.*.*进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：自工程师发出通知后**天内。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到修订项目进度计划申请报告后*天内。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到发包人提出修订合同计划后*天内。
*.*进度报告
进度报告的具体要求：执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误*日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%
或人民币金额为：****元、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：*%或人民币
金额为：/元。（补充违约金）
*.*.*行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：发包人负责报送。
*.*.*异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（*）*级及以上的大风；（*）日气温超过**℃
的高温及低于-**℃的严寒大于*天；（*）日降雨量大于****的大雨超过*天，造成工程损坏的
冰雹和大雪（日降雪量大于****及以上）及大雾灾害；（*）其它异常恶劣气候条款。
*.*工期提前
*.*.*承包人提前竣工的奖励：/。
第*条竣工试验
*.*竣工试验的义务
*.*.*竣工试验的阶段、内容和顺序：/。
竣工试验的操作要求：/。
第**条验收和工程接收
**.*竣工验收
**.*.*关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
**.*工程的接收
**.*.*工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：双方另行协商。
**.*.*接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：*份，项目
整体竣工验收前*天。
**.*.*发包人逾期接收工程的违约责任：执行通用条款。
**.*.*承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按第**.*.*条约定执行。
**.*接收证书
**.*.*工程接收证书颁发时间：执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场的相关约定：执行通用条款。
**.*.*人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：双方另
行协商。
第**条缺陷责任与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的期限：，*年，。（完善日期）
**.*缺陷调查
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天内保修。
**.*缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后*天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺
陷责任期满通知后*天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，
发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后*天内，向承包
人颁发缺陷责任期终止证书。
**.*保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：参照本合同中的工程质量保修书执行。
第**条竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：不包含。
**.*竣工后试验的程序
**.*.*竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协
助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的
工作人员等必要条件的提供方：/。
第**条变更与调整
**.*承包人的合理化建议
**.*.*工程师应在收到承包人提交的合理化建议后*日内审查完毕并报送发包人，发现其
中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后*日内审
批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照
**.*.*.*变更估价原则执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
**.*.*承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/。
**.*变更程序
**.*.*变更估价
**.*.*.*变更估价原则
关于变更估价原则的约定：由于变更、签证等引起的工程量变化，按实际调整。变更、签证
引起新的工程量清单项目，其相应综合单价按约定由承包人提出，经工程师、发包人确认后作为结
算依据。
变更签证项目组价原则：因工程变更签证引起工程量清单子目或其工程量发生变化时，应按照
以下约定调整：
（*）经发包人及其委托的造价咨询机构和承包人审核认定后的施工图预算工程量清单中有相
同子目的，按该子目单价进行计算；
（*）经发包人及其委托的造价咨询机构和承包人审核认定后的施工图预算工程量清单中没有
相同子目但有类似子目的，参照类似子目价格进行计算；
（*）经发包人及其委托的造价咨询机构和承包人审核认定后的施工图预算工程量清单中没有
相同子目和类似子目的，依据专用条款**.*.*中的施工图预算编制的相关约定编制新清单综合单价。
变更签证造成的费用增加，在计量计价完成后下*期计量支付进度款中予以支付。
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：按照国家及省相关法律法规执行。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：按照国家及省相关法律法规执行。
招投标程序及其他约定：/。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：/。
**.*暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。
**.*市场价格波动引起的调整
**.*.*关于是否采用《价格指数权重表》的约定：不采用。
**.*.*关于采用其他方式调整合同价款的约定：见专用条款**.*.*。
第**条合同价格与支付
**.*合同价格形式（仅施工）
**.*.*关于合同价格形式的约定：单价合同。
**.*.*关于合同价格调整的约定：实际施工中因工程变更或材料市场价格变化需调整合同价
格时，应按照下列办法确定：
（*）建安工程费：以发包人委托的造价咨询机构编制（审核）的施工图预算为计算基数，除
合同另有规定外其价格不得调整，工程竣工后，承包人依据经发包人、发包人委托的造价咨询机构
及承包人*方认可的施工图预算结合实际完成竣工图示工程量及现场签证、设计变更等资料报送工
程结算。发包人及其委托的造价咨询机构和承包人审核认定后，按投标承诺下浮的比例进行优惠，
竣工结算价=结算审核认定金额×（*-下浮率），其中安全文明费、规费、税金不参与下浮。
（*）建筑工程施工图预算编制的依据：
*）审定的施工设计图纸；
*）依据****省建设厅关于《****省建设工程造价计价标准（****版）》发布实施的通知云
建科〔****〕**号、《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)及相关配套的工程量计算
规范、《****省建筑工程计价标准》（***/*-**-****）、《****省通用安装工程计价标准》
（*****/*-**-****）、《****省市政工程计价标准》（*****/*-**-****）、《****省园林绿化工
程计价标准》（*****/*-**-****）《****省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》
（*****/*-**-****）及相关配套费率文件；
*）****省现行相关计价文件；
*）主要材料和设备基准期价格按照本建设项目实际开工（以监理单位签发的开工令为准）当
月的《临沧市建设工程材料及设备价格信息》中价格取定；上述价格信息未涵盖的材料及设备价格
参照《****省建设工程材料及设备价格信息》临沧地区材料价格信息价格取定；以上*种价格信息
均未涵盖的材料及设备价格由发包方、承包方、监理方及造价咨询*方依据项目所在地现行市场价
格认定。
*）综合考虑施工组织和施工方法、工期和质量要求，必要的技术措施和合同实施过程中可能
发生的风险因素。
（*）由于设计变更或业主变更引起工程量增减，应执行按合同要求确定的综合单价；
（*）因设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按依据****省建设厅关
于《****省建设工程造价计价标准（****版）》发布实施的通知云建科〔****〕**号、《建设工
程工程量清单计价规范》(*******-****)及相关配套的工程量计算规范、《****省建筑工程计价
标准》（***/*-**-****）、《****省通用安装工程计价标准》（*****/*-**-****）、《****省市
政工程计价标准》（*****/*-**-****）、《****省园林绿化工程计价标准》（*****/*-**-****）
《****省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（*****/*-**-****）及相关配套
费率文件等提出，经发包方、监理方确认、审计部门确定后的价格按投标承诺下浮后作为最终结算
价。
（*）主要材料单价发生上涨或下降的情况，其幅度在±**%以内（含**%）时其价差由承包人
承担或受益；幅度在±**%以外时，超出部分的价差由发包人承担或受益。主要材料以外本建设项
目使用的其他材料可由双方协商。
主要建筑材料价差的取定：主要材料和设备价格基准期价格按照本建设项目实际开工（以监理
单位签发的开工令为准）当月的《临沧市建设工程材料及设备价格信息》中价格取定；上述价格信
息未涵盖的材料及设备价格参照《****省建设工程材料及设备价格信息》临沧地区材料价格信息价
格取定；以上*种价格信息均未涵盖的材料及设备价格由发包方、承包方、监理方及造价咨询*方
依据项目所在地现行市场价格认定（以下简称合同工程基准期），差价为施工期间同类材料加权平
均指导价格与合同工程基准期的材料指导价格的差额。
施工期材料加权平均指导价按下列公式计算：
施工期材料加权平均指导价=∑（每月实际使用量×当期材料指导价）／同类材料总用量
因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原
因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。
（*）在施工过程中，完成发包人提出的施工图纸以外的*星项目或工作，经发包人、监理方、
发包人委托的造价咨询机构及承包人*方根据合同约定相关计价依据协商确定。。
双方约定合同价款的其他调整因素：所有可调整部分均以发包方、监理方确认的增减工程量通
知单、工程变更通知单及现场签证确认，包括经审批的施工组织设计、专项施工方案、施工措施方
案等作为结算依据。
**.*.*按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：/。
**.*预付款
**.*.*预付款支付（设计）
预付款的金额或比例为：签订合同时双方协商。
预付款支付期限：签订合同时双方协商。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款支付（施工）
预付款的金额或比例为：签订合同时双方协商。
预付款支付期限：签订合同时双方协商。
预付款扣回的方式：签订合同时双方协商。
**.*.*预付款担保
提供预付款担保期限：/。
预付款担保形式：/。
**.*工程进度款
**.*.*工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：书面申请。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按照发包人要求。
进度付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
**.*.*进度付款审核和支付
（*）设计进度付款的审核方式和支付的约定：具体付款期限以甲方审核确认为准。
（*）施工进度付款的审核方式和支付的约定：具体付款期限以甲方审核确认为准。
（*）发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的/天内完成支付，发包人逾
期支付进度款的，应按照/支付违约金。
**.*付款计划表
**.*.*付款计划表的编制要求：执行通用条款。
**.*.*付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：执行通用条款。
**.*竣工结算
**.*.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收合格后**天内。
竣工结算申请的资料清单和份数：承包人按现行规定办理。
竣工结算申请单的内容应包括：按通用条款执行，应包括所有合同履行相关工作事项的资料。
**.*.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：具体付款期限以甲方审核确认为准。
发包人完成竣工付款的期限：具体付款期限以甲方审核确认为准。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由承包人与发包人委托造价咨询机构进行复
核，复核后仍有争议的，按照本合同【争议解决】的约定处理。
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
(*)工程质量保证担保，保证金额为：/；
(*)*%的工程款；
(*)其他方式：在建安工程费结算价款中暂扣或银行保函或工程质量保证保险。
**.*.*质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第（*）种方式：
(*)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：*%，在此情形下，质量保证金的计
算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
(*)工程竣工结算时*次性预留专用合同条件第**.*.*项第(*)目约定的工程款预留比例的
质量保证金；
(*)其他预留方式:退还履约担保后，在建安工程费结算价款中暂扣或银行保函或工程质量
保证保险。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金的暂扣方式：退还履约担保后，在建安工程费结算
价款中暂扣或银行保函或工程质量保证保险/。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。
**.*.*最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：/。
第**条违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形，/，。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：，/，。
**.*.*通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：/。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。
第**条合同解除
**.*由发包人解除合同
**.*.*因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：/。
**.*由承包人解除合同
**.*.*因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/。
第**条不可抗力
**.*不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、火山爆发、山
崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发性地质灾害等自然灾害；
*级及以上的大风、日气温超过**℃的高温及低于-**℃的严寒大于*天、日降雨量大于****
的大雨超过*天，造成工程损坏的冰雹和大雪（日降雪量大于****及以上）及大雾灾害、其它异
常恶劣气候；
（*）封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工
程施工原因引起的除外；
（*）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶
撞击等情形；
（*）化学或放射性污染或核辐射；
（*）环保治理等政府行为导致项目停工的；
（*）其它由上级主管部门认定为不可抗力的事件。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的**天内完成款项的支付。
第**条保险
**.*设计和工程保险
**.*.*双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：/。
**.*.*双方当事人关于第*方责任险的特别约定：/。
**.*工伤和意外伤害保险
**.*.*关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：/。
**.*货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：/。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
保险单的条件：/。
**.*.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
第**条争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的人数：/。
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议避免/评审组的期限：/。
评审机构：/。
其他事项的约定：/。
争议评审员报酬的承担人：/。
**.*.*争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。
**.*.*争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向双江自治县仲裁委员会申请仲裁；
（*）向建设项目所在地人民法院起诉。
附件*
工程质量保修书
发包人：****
承包人：双江建筑建材有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商*致，
签订关于双江自治县城市排水防涝建设项目（育才路片区）***（设计-施工）总承包建设项目工程
质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
按照《建设工程质量管理条例》及有关法律,法规,规章的管理规定,双方约定由施工单位在质
量保修期内,承担本工程的质量保修责任。
质量保修范围和内容:工程施工总承包合同承包范围内所有内容。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为设计文件规
定的合理使用年限。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
⒈属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在
约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理，所发生的费用在质保金中全额扣除。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;
由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的*%包含在应付剩余工程款中不另行扣留。在
竣工验收验收合格满*年工程无质量问题或承包人已履行其保修义务后无息退还。
工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承
担赔偿责任。质量保修期内，如乙方无能力进行保修，或在甲方下达的保修通知书后**天内仍不
能进行保修工作的，招标人有权安排第*方进行保修施工，所发生的费用在质保金中全额扣除。
*、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷,不属保修范围。
*、本工程质量保修书,由施工合同发包人,承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同
附件,其有效期限至保修期满。
发包人（公章）承包人（公章）：
地址：地址：双江县勐镇贺奉路*号
何明辉
法定代表人（签定代表人（签字）：
委托代理人（签字)：委托代理人（签字)：
电话：电话：****-*******
传真传真：****-*******
开户银行：开户银行：农行双江县支行
账号：账号：*****************
邮政编码：邮政编码：******
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
