改善办学保障条件-****花乡校区供暖
消除安全隐患工程
****合同
编号：*********
施工合同
发包方：
****
承包方：****
*、合同协议书
编号：
发包人（全称）：****
法定代表人：饶毅
法定注册地址：****市****区右安门外西头条**号
承包人（全称）：****
法定代表人：郭海波
法定注册地址：****市平谷区滨河工业开发区
发包人为建设改善办学保障条件-****花乡校区供暖消除安全隐患工程（以下简
称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标
。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
*、工程概况
工程名称：改善办学保障条件-****花乡校区供暖消除安全隐患工程；
工程地点：****花乡校区；
工程内容：包括但不限于锅炉房设备、管道及附件拆除，锅炉房电气设备拆除：解楼、
西小楼、实验楼、教学楼散热器、阀门及暖气分支管道的拆除；锅炉房设备、管道、阀门及电
控系统更新；解剖楼、西小楼、实验楼、教学楼散热器、阀门及暖气分支管道更新等图纸、技
术规范及工程量清单所示范围内的全部工作内容：
工程立项批准文号：
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：图纸、工程量清单包含的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月**日
计划竣工日期：****年**月**日
工期总日历天数**天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
*、质量标准
工程质量标准：合格
*、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求
达标
施工现场安全生产标准化管理目标等级：
*、合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
*、签约合同价
金额（大写）：**********元*角*分（人民币）（小写）￥：*******.**元
不含税金额（大写）：***********元*角*分（人民币）（小写）￥：*******.**元
其中：安全文明施工费（含税）：*****.**元
****.**元
建筑垃圾运输处置费（含税）：
暂列金额（含税）：**元
专业工程暂估价（含税）：**元
*、承包人项目经理
姓名：阮茵
职称：工程师
身份证号：******************
建造师执业资格证书号：*******
*
建造师注册证书号：京****************
建造师执业印章号：京****************（**）
安全生产考核合格证书号：京建安*（****）*******。
项目生产经理：姓名：王跃_身份证号：******************电话：***********
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件：
*、本协议书；
*、合同条款专用部分；
*、合同条款通用部分；
*、技术标准和要求；
*、图纸；
*、已标价工程量清单；
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
**、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。
**、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
**、本协议书连同其他合同文件正本*式*份，合同双方各执*份；副本*式*份。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第*条所约定的合同文
件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人：****（盖单位章）承包人：****（盖单位章）
法定地址：****市****区右安门街道外西头条**号法定地址：****市平谷区滨河工业开发区
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人（签字）
电话：***-********电话：***-********
传真：
传真：***-********
电子邮箱：电子邮箱：***********@***.***
开户银行：开户银行：兴业银行****广安门支行
帐号：帐号：******************
邮政编码：邮政编码：******
****年****日****年*****日月**日****年**月***日
签约地点：****市****区右安门街道外西头条**号
*、合同条款通用部分
*.*般约定
*.*词语定义
合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合
同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他
合同文件。
*.*.**合同协议书：指构成合同文件组成部分，由发包人与承包人共同签署的名为合
同协议书的文件。
*.*.*.*中标通知书：指构成合同文件组成部分，由发包人通知承包人中标的文件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分，由承包人填写并签署的用于投标的名为投
标函的文件。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件组成部分，附在投标函后的名为投
标函附录的文件。
*.*.*.*合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专
用部分。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分，名为技术标准和要求的文件，包
括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指构成合同文件组成部分的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的
任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分，由承包人按照规定的格式和要
求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.**其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人
*.*.*.*发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的
条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发
包人名称见合同条款专用部分。
*
*.*.*.*承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同
约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法
继承人。承包人名称见合同条款专用部分。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*监理人：指受发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名
称见合同条款专用部分。
*.*.*.*总监理工程师（总监）指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的
全权负责人。
*.*.*.*发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代
表相关信息见合同条款专用部分。
*.*.*.*专项供应商：指根据合同条款第**.*.*项的约定，由发包人和承包人以招标方
式选择的供应商。
*.*.*.*独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他
工作的当事人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程
设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施
工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。
*.*.*.*单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用
功能的永久工程的组成部分。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪
器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合
同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，
不包括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.**施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指
*
定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见合同条
款专用部分。
*.*.*.**临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见合同条
款专用部分。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款
、第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收
证书（或*方验收单）中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，包括根据第**.*款约
定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。
*.*.*.*保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第**.*款中约定的由承包人负
责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期
限。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从
次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**：**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的
合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，
发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分
摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订合同协议书时
尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式
支付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价
*
格的材料、设备的金额
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价
计价付款。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履
行缺陷修复义务的金额。
*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.*争议评审组
争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第*方临时性组织
，*般由*名或者*名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或
）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双
方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和
承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力
等必要事项做出约定。
*.*.*其他需要补充的内容
其他需要补充的内容见合同条款专用部分。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及****市的地方法
规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同
文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）合同条款专用部分；
*
（*）合同条款通用部分；
（*）技术标准和要求；
(*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不*致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成承包合同文件的组成部分，其解释顺序
视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
*.*合同协议书
指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。除法律另有规定或合同
条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签
字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
（*）发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按
第**.*款的约定处理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人
承担。
（*）依据合同条款第**.*款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第**.*款
约定修订的合同进度计划，经监理人批准后*日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度
计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其
中应当载明承包人对各最新版本图纸（包括第*.*.*项约定的图纸修改图）的最迟需求时间，监
理人应当在收到图纸供应计划后*天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批
准。
（*）经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或
者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而
导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
（*）承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在
约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（
*
或）工期延误由承包人承担。
（*）发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。
*.*.*承包人提供的文件
（*）由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的
范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、
数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。
（*）除合同条款第*.*.**项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由
承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。
*.*.*图纸的修改
图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第*.*.*（*）目约定的有合同约束力的
图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。
*.*.*图纸的错误承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理
人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、第*.*.*
项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和
决定等来往函件，均应在指定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
（*）联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出
期限后的**小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为
送达期限。
*)发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。
（*）监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。（*）承包人指定的接收人
为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工
通知后*天内，按照合同条款第*.*.*项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授
权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地
**
**.*不可抗力的确认
**.*.*合同条款通用部分第**.*.*项约定的不可抗力以外的其他情形：
政府部门原因规定的必须停工的情形。
不可抗力的等级范围约定：按照届时****市有关行政管理部门正式发布和
认定为不可抗力的意外事件或自然灾害事故为准。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿
提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第_*种方式解决：
（*）提请／仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决
是终局的，对合同双方均有约束力。
(*）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*争议评审
**.*.*争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限
**.*.*争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：
**
附件*：承包人提供的材料和工程设备*览表
承包人提供的材料和工程设备*览表
| 序号 |
材料设备名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
交货方式 |
交货地点 |
计划交货时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**
#*** *****#
附件*：质量保修书格式
房屋建筑工程质量保修书
发包人：****
承包人：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《
房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对改善办学保障条件-****花
乡校区供暖消除安全隐患工程（工程名称）签订保修书。
*、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本
工程保修责任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求
的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备
安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：锅
炉房及采暖改造更新内容。
*、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
外窗工程为年，外窗防渗漏为年；
装修工程为年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
其他项目保修期限约定如下：
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
**
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢
修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的
规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项：保修期内，乙方应保证甲方免费获得乙方
提供的保修服务和技术支持服务。保修期内的工程出现的任何非人为故障或质量问
题，乙方须在**小时内赶到现场进行免费维修、更换*部件等。
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为
施工合同附件，其有效期限至保修期满
发包人：****（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理（签字）
日期：
**
附件*：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：****
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为
，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权
益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书
、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建
设的各项规定
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*：各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另
有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建
设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情
节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好
处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配
偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱
乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建
**
设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品
、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严
格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券
、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法
规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法
规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的
，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效
力。经双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人：****（公章））*承包人：****（公章）
**
附件*：安全生产责任协议书格式
安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同
意明确如下协议：
、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理
的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的
责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。
*、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有
关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协
调。
*、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核
；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给
予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及
在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其
限期整改，对责任单位每次处罚***至****元，对未按要求限期整改的或整改不力、
情节严重的，对责任单位每次处罚**至**元。
*、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司
法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予
*次性经济处理：事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损
失全部由承包人承担
*、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按
照中华人民共和国建设部建标（**）**号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查
**
标准》的通知”（编号*****-—**）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护
措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
*、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场
条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并
向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。
*、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第*责任人，配置专职安全管
理人员。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级
安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度），按照“谁施工谁负责”的原
则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
*、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统*管理的范围
明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保
护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进
入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教
育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
*、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的
日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改
措施，消除隐患。
*、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管
理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责
任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞、有
意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
**
**、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极
抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地
劳动行政部门汇报，不得迟报满报。
**、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国
家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
**、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保
部门发出
的整改指令。
**、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同
具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：****（单位公章）承包人：****（单位公章）
签约日期：****年**月日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
