****区*堡泵站改扩建工程
施工合同
标段名称：****区*堡泵站改扩建工程施工
合同编号：**************/**-****-**
发包人：****市****区水利技术服务中心
承包人：中建*局水利水电建设集团有限公司
****年*月
**扫描全能王
目录
*、合同协议书
*、中标通知书
*、中标对投标文件所作出的澄清或说明
*、投标函及投标函附录
*、专用合同条款
*、通用合同条款
*、技术标准和要求（合同技术条款）
*、图纸
*、已标价工程量清单
附件*：承发包廉政承诺书
附件*：安全生产责任书
附件*：保障农民工权益书
合同协议书
****市****区水利技术服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****区*堡
泵站改扩建工程，已接受_中建*局水利水电建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包
人”）对****区*堡泵站改扩建工程施工的投标，并确定为中标人。发包人和承包人共同达成如
下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（**）承发包廉政承诺书、安全生产责任书和保障农民工权益书；
（**）经双方确认进入合同的其他文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.签约含税合同价：人民币（大写）：***************元整（小写
￥********.**元）。
其中，不含税合同价款：人民币（大写）：**************元*角*分
（￥********.**元）；增值税（大写）：*************元*角*分（￥*******.**
元），税率*%。
*.承包人项目经理：尚东。
*.工程质量符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（*****—****）优良_标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为***天，实际开工日期以监理单位下发开工令
或开工通知为准。
*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
（以下无正文）
**扫描全能王
发包人：、****市****区水利技术服务中心（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
*
承包人：中建*局水利水电建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年_
**
**扫描全能王
*、中标通知书
中标通知书
编号：**************/**-****-**
致：中建*局水利水电建设集团有限公司
****市****区水利技术服务中心招标的****区*堡泵站改扩建
工程施工于****年*月**日进行了公开开标，经评标委员会评
审、招标人确定，由贵单位中标，中标价格为********元
请贵单位自中标通知书发出之日起**日内与招标人签订合同。
联系人：张特
电话：***********
地址：****市****区****镇静王路**号
招标人代理机构
海
****年*月*日****年*月*日
****
注：本中标通知书*式*份，招标人、中标人、代理机构、****区水务局各*份。
*、中标对投标文件所作出的澄清或说明
无
*、投标函及投标函附录
投标函及投标函附录
(*）投标函
****市****区水利技术服务中心（招标人名称）
*.我方已仔细研究****区*堡泵站改扩建工程施工（项目名称）****区*堡泵站
改扩建工程施工（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）*****
****任*****元（￥********元）的投标总报价，工期***日历天，按合同约
定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到《水利水电工程施工质
量检验与评定规程》优良标准。
*.我方承诺在投标有效期_**天内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件。
*.随同本投标函提交投标保证金*份，金额为人民币（大写）***元（￥******
元）。
*.如我方中标：
（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（*）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；
（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
*.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存
在招标文件第*章“投标人须知”第*.*.*款规定的任何*种情形。
投标人：虫建*局水利水电建设集团有限公司（盖单位章）
**的（签字）
法定代表人或其委托代理人
地址：****市河西区洞庭路**号
网址：****://***.**********.****
电话：***-********
传真：***-********
邮政编码：******
****年*月**日
（*）投标函附录
| 序号 |
条款名称 |
合同条款号 |
约定内容 |
备注 |
| * |
缺陷责任期（工程质量保修期） |
专用合同条款第*.*.*.*目 |
*年 |
|
| * |
分包 |
专用合同条款第*.*款 |
进行工程分包国不进行工程分包 |
请投标人选择 |
| * |
逾期完工违约金金额 |
专用合同条款第**.*款 |
每延误工期*天，支付违约金为签约合同价的*.*%* |
|
| * |
逾期完工违约金限额 |
专用合同条款第**.*款 |
签约合同价的**% |
|
| * |
预付款 |
专用合同条款第**.*.*项 |
签约合同价的**% |
|
| * |
预付款的扣回与还清 |
专用合同条款第**.*.*项 |
工程预付款在最末*次工程进度款付清前扣回 |
|
| * |
质量保证金 |
专用合同条款第**.*.*项 |
工程价款结算总额的*% |
|
注：投标人应按招标文件中相应的条款填写以上内容，否则将可能导致其投标文件被否决。
*
*、专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市****区水利技术服务中心
*.*.*.*承包人：中建*局水利水电建设集团有限公司
*.*.*.*分包人：/
*.*.*.*监理人：****润泰工程监理有限公司
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（*）合同协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价的工程量清单；
（**）承发包廉政承诺书、安全生产责任书和保障农民工权益书；
（**）经双方确认进入合同的其他文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达工程现场办公场
所。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：红线范围内永久占地及施工所必需的临时占地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人自行确定。
*.*其他义务
无。
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
（*）按第*.*款的规定，批准工程的分包；
（*）按第*.*款和*.*款的规定，批准人员的更换；
（*）按第**.*款、第**.*款的规定，确定延长工期；
（*）按第**.*款的规定，作出暂停施工的指示；
（*）按第**条的规定，作出任何变更；
（*）按第**.*款的规定，确定暂列金额的使用；
（*）按第**.*款的规定，作出索赔的处理；
（*）合同范围变更以及重大技术变更；
（*）采用新技术、新材料、新工艺。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）本工程在设计度汛标准内的安全度汛由承包人负责，并承担由此发生的*切费用。
（*）承包人应根据《市水务局关于我市水务工程实施农民工实名制管理、农民工工资按月
支付和专用账户管理有关工作的通知》和《市水务局关于加强水务工程建设领域农民工工资支
付管理的通知》的要求，建立农民工实名制管理制度，建立农民工工资按月支付制度，建立农
民工工资专用账户并专款专用制度，并报发包人备案；承包人应保障农民工权益，并执行投标
文件中所提交的保障农民工权益书的相关规定。
（*）承包人应按照《市人力社保局等*部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工
程建设项目参加工伤保险工作的实施意见》（津人社局发﹝****﹞**号）的要求，为投入本项
目的承包人人员投保工伤保险。
*.*履约担保
不设置。
*.*承包人项目经理
本款补充第*.*.*项：
*.*.*承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其他
工程的项目经理或主要负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内项目经理不得更换，否则，
承包人应向发包人支付违约金***元人民币。项目经理每月在现场工作天数不得少于**天，
发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差*天承包人应向发包人支付违约金**元
人民币（发包人批准的除外）。
*.*承包人人员的管理
本款补充第*.*.*项、第*.*.*项：
*.*.*尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和
（或）质量、安全生产要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。
承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延，否则由此增加的费用和（或）
工期延误由承包人承担。
*.*.*承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，且不得兼任除本合同以外其
他工程的负责人。未经发包人同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换，否则，承包人应
向发包人支付违约金**元人民币。技术负责人每月在现场工作天数不得少于**天，发包人将
根据监理人提交的考勤记录进行考评，每差*天承包人应向发包人支付违约金*.**元人民币
（发包人批准的除外）。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：本项不作另行约定。
*材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人提供的材料和工程设备：无。
*施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
**.*.*监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因
造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承
担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
**.*.*承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修
复，所需费用和利润的承担，按第**.*.*项约定办理。
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用
而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期（工程质
量保修期），但缺陷责任期（工程质量保修期）最长不超过*年。
**.*进*步试验和试运行
任何*项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承
包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
**.*承包人的进入权
缺陷责任期（工程质量保修期）内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，
但应遵守发包人的保安和保密规定。
**.*缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包
人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后**个工作日内，发包人应向承包人颁发工程
质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处
理完成的应除外。
**.*保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和
责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的
单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
**.保险
**.*工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的
保险人投保建筑工程*切险、安装工程*切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费
率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
**.*人员工伤事故的保险
**.*.*承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳
工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
**.*.*发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工
伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
**.*人身意外伤害险
**.*.*发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害
险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
**.*.*承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害
险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人
负责的工地上及毗邻地区的第*者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被
保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
**.*.*在工程质量保修责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名
义，投保第**.*.*项约定的第*者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合
同条款中约定。
**.*其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办
理保险。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险
单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持*致。
**.*.*保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人
作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
**.*.*持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按
保险合同条款要求持续保险。
**.*.*保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用
合同条款中约定。
**.*.*未按约定投保的补救
（*）由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续
有效的，另*方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（*）由于负有投保义务的*方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未
能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的*方当事人支
付。
**.*.*报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
**.*风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以
及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修
期）前造成损失和损坏情形除外。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不
可避免发生并不能克服的自然灾害和社会突发性事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚
乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
**.*.*不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可
抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不*致的，由监理
人按第*.*款商定或确定。发生争议时，按第**条的约定办理。
**.*不可抗力的通知
**.*.*合同*方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即
通知合同另*方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要
的证明。
**.*.*如不可抗力持续发生，合同*方当事人应及时向合同另*方当事人和监理人
提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后**天
内提交最终报告及有关资料。
**.*不可抗力后果及其处理
**.*.*不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）
工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（*）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害
造成的第*者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（*）承包人设备的损坏由承包人承担；
（*）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（*）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、
修复工程的金额由发包人承担；
（*）不能按期完工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包
人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
**.*.*延迟履行期间发生的不可抗力
合同*方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
**.*.*避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何
*方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
**.*.*因不可抗力解除合同
合同*方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解
除后，承包人应按照第**.*.*项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负
责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包
人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第**.*.*项
约定，由监理人按第*.*款商定或确定。
**.违约
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给
其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（*）承包人违反第*.*款或第*.*款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约
定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（*）承包人违反第*.*款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标
准要求，又拒绝清除不合格工程；
（*）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工
期延误；
（*）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对工程接收证书所列的缺
陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监
理人指示再进行修补；
（*）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；
（*）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
**.*.*对承包人违约的处理
（*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解
除合同，并按有关法律处理。
（*）承包人发生除第**.*.*（*）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包
人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加
和（或）工期延误。
（*）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由
监理人签发复工通知复工。
**.*.*承包人违约解除合同
监理人发出整改通知**天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发
出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他
承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设
备和临时设施。但发包人的这*行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人
根据合同约定享有的索赔权利。
**.*.*合同解除后的估价、付款和结清
（*）合同解除后，监理人按第*.*款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及
承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
（*）合同解除后，发包人应暂停对承包人的*切付款，查清各项付款和已扣款金
额，包括承包人应支付的违约金。
（*）合同解除后，发包人应按第**.*款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包
人造成的损失。
（*）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（*）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成*致而形成争议的，按第**条
的约定办理。
**.*.*协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和
设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的**天内，依法
办理转让手续。
**.*.*紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生危及工程安全的事件，监
理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他
人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期
延误由承包人承担。
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（*）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请
和支付凭证，导致付款延误的；
（*）发包人原因造成停工的；
（*）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（*）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（*）发包人不履行合同约定其他义务的。
**.*.*承包人有权暂停施工
发包人发生除第**.*.*（*）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要
求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的**天内仍不履行合
同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）
工期延误，并支付承包人合理利润。
**.*.*发包人违约解除合同
（*）发生第**.*.*（*）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（*）承包人按**.*.*项暂停施工**天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可
向发包人发出解除合同通知。但承包人的这*行动不免除发包人承担的违约责任，也不
影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
**.*.*解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后**天内向承包人支付下列金额，
承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（*）合同解除日以前所完成工作的价款；
（*）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发
包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（*）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（*）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（*）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（*）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包
人支付应偿还给发包人的各项金额。
**.*.*解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保
护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地
应遵守第**.*.*项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
**.*第*人造成的违约
在履行合同过程中，*方当事人因第*人的原因造成违约的，应当向对方当事人承
担违约责任。*方当事人和第*人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
**.索赔
**.*承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序
向发包人提出索赔：
（*）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人递交索赔意向
通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述**天内发出索赔意向通知书的，
丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（*）承包人应在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔通知书。
索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必
要的记录和证明材料；
（*）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，
说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（*）在索赔事件影响结束后的**天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，
说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
**.*承包人索赔处理程序
（*）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查
验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（*）监理人应按第*.*款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上
述索赔通知书或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，将索赔处理结果答复承包人。
（*）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后**天内完
成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第**条的约定办理。
**.*承包人提出索赔的期限
**.*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在
合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完
工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到
的索赔金额和（或）延长缺陷责任期（工程质量保修期）的细节和依据。发包人提出索
赔的期限和要求与第**.*款的约定相同，延长缺陷责任期（工程质量保修期）的通知应
在缺陷责任期（工程质量保修期）届满前发出。
**.*.*监理人按第*.*款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺
陷责任期（工程质量保修期）的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包
人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到
书面通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在
收到承包人书面报告后的**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的
约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第**条的规定办
理。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组
评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，
可在专用合同条款中约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人
和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生后，
协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报
告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申
请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交
*份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理
人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，
邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求
双方进*步提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在
不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争
议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经
争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到
评审意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或
诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向
人民法院提起诉讼。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
