工程编号：
合同编号：
建设工程施工合同
工程名称：****县云澳镇村道硬底化项目
发包人：****县云澳镇人民政府
承包人：****
日期：****年*月（日日
第*部分协议书
发包人（甲方）：****县云澳镇人民政府
承包人（乙方）：****
根据竞争性碳商（采购项目编号：****-***************）的采购结果，乙方为****海
岸环境工程有限公司，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县云澳镇村道硬底化项目施工及有
关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****县云澳镇村道硬底化项目
*.工程地点：****县云澳镇
*.工程立项批准文号：按****县发展和改革局文件（****发改投审（****）**号）的批复，
设计单位设计的施工图纸和造价咨询单位编制的《预算编制报告书》（******）内容。
*.资金来源：****
*.工程内容：*、网察后路小广场改造、澳前村委周边村道、澳前庙后半山路、澳前庙旁路、
山边走社路、中柱村委对面村道、避风塘片村路、大石头旁村道等（详见图纸及预算书内容）
*.工程承包范围：按设计单位提供的施工图纸建设范围。
、合同工期
计划开工日期：****年**月*且。
计划竣工日期：****年*月**且。
工期：***个日历天，拟从****年**月*日开始施工（以开工报告批准之日为准）。
*、质量标准
符合国家现行施工验评标准合格或以上等级。
*、签约合同价与合同价格形式
*.合同价款：合同工程暂定价款￥*******.**元
元（大写：*************元*
角*分），其中绿色施工安全防护措施费￥******.**元，该项费用不参与下浮。本合同为暂定
价（工程包含工料款、包质量、包工期、包规定税费、包安全文明施工措施等费）。
*.工程承包形式：本项目采用固定单价合同承包，工程量按实。综合单价以财政部门（预算
审核）核定为准。最终结算以财政部门结算审核定案价为准
*.本工程结算率（下浮率）为：*.**%
*、项目经理
第*页共**页
承包人项目经理：刘连鹏
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）中标通知书（如有）；
（*）投标函及其附录（如有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）工程工程造价报告书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺：
（*）发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，
履行本合同所约定的全部义务。
（*）根据本工程建设、监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款
*.承包人承诺：
（*）按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（*）承包人向发包人承诺确保能按时足额支付工人工资，如果承包人拖欠工人工资或其他
劳动纠纷所需资金，发包人有权在工程款或履约担保金中支付。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与
合同实质性内容相背离的协议
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同
*、签订时间
本合同于***年月*日签订。
第*页共**页
*、签订地点
本合同在****县云澳镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签订之日生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执建份，承包人执*份。
发包人：（公章）****县云澳镇人民政府
承包人：（公章）****
法定代表人或其
法定代表人或其
委托代理人：
委托代理人
组织机构代码：
组织机构代码：******************
地址：
地址：****县后宅镇崇文路龙东商住楼
邮政编码：
***-**
邮政编码：******
电话：
电话：****-********
传真：
传真：****-********
电子信箱：电子信箱：*********@**.***
开户银行：开户银行：****县农村信用合作社联合社
账号：
账号：*****************
第*页共**页
第*部分通用条款
本合同通用条款应用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工
程施工合同》（**-****-****）通用条款
第*页共**页
第*部分专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
其他合同文件包括：本工程****、招标（碳商）文件，监理合同，相关上级文件，本合
同的相关补充协议书、工程预算报告书。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.*临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家及本工程所在地行业的有关标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数
第*页共**页
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）本合同协议书；（*）本合同的相关补充协议书：（*）
本合同专用条款：（*）招标（碳商）文件及书面答疑材料：（*）中标通知书；（*）投标书：
（*）工程预算书报告书：（*）本合同通用条款；（*）标准、规范及有关技术文件：（**）施
工图纸；（**）本合同的附件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸*式*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：《****县云澳镇村道硬底化项目》
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
承包人提供的文件的期限为：
承包人提供的文件的数量为：
承包人提供的文件的形式为：
发包人审批承包人文件的期限：
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
*.*交通运输
第*页共**页
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
***场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按通用条款执行
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款执行，如有重大事项（包括经济事项）应
按规定程序报批。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
第*页共**页
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）保证向承包人提供正常施工所需要
的进入施工现场的交通条件；：（*）由发包人联系有关部门到场处理施工场地周围地形关系问题
和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作，承包人必须协助
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：不提供支付担保
发包人提供支付担保的形式：
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*承包人提交的竣工资料的内容：完整竣工资料、竣工验收报告及竣工图纸
承包人需要提交的竣工资料套数：
*份
承包人提交的竣工资料的费用承担：
由承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后**天内
承包人提交的竣工资料形式要求：
纸质及相关电子文档（数据）
*.*.*承包人应履行的其他义务：（*）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间
和要求：开工前按发包人的要求，为发包人和监理单位无偿提供办公用房，并配备办公家具等设
施。（*）承包人应做的其他工作及要求：①承包人自行踏勘现场并负责寻找施工中所需水、电、
通讯接驳点，并完成驳接工作：②接到成交通知书**日内，承包人按要求的工期向发包人提供
整个施工方案；③按市相关文明施工文件要求执行，并负责相关费用；④协助发包人做好工程移
交相关工作。（*）根据有关规定和要求提供相关证明或材料，以供发包人办理工程相关手续。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：刘连鹏
姓名刘连鹏
身份证号：
******************
建造师执业资格等级：中华人民共和国*级建造师
建造师注册证书号：粤****************
建造师执业印章号：粤****************
联系电话：
第*页共**页
电子信箱：
通信地址：
承包人对项目经理的授权范围如下：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于**天
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款人民币
**元
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任；罚款人民币*.**元／天
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款人民币**元
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任；罚款人民币**元
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款人民币*.**
元。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次罚款人民币*.**元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次罚款人民币*.**元／天
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：不允许分包
主体结构、关键性工作的范围：不允许分包
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：（*）中标人应当在签订工程承包合同的同时，
第*页共**页
**.*.*总价合同。
总价包含的风险范围
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：
**.*.*其他价格方式：
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：**%
预付款支付期限：合同签订之日起**天内支付
预付款扣回的方式：
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限
预付款担保的形式为：
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的实际施工
内容按实计算，工程量计算规则按省市补充定额、定额解释及工程所在地现行的有关工程造价方
面规定及发包人提供的招标控制价或预算编制说明规定的工程量计算规则计算。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）约定
进行计量：
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
第**页共**页
关于付款周期的约定：按月为单位。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：（*）截至本次付款周期已完成工作对应的金额：
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）合同签订后**天内发包人拨付合同暂定价的**%作为工程备料款。
*）工程形象进
度完成**%时，**天内发包人拨付至合同暂定价的**%作为工程进度款。（*）竣工验收合格后
**天内发包人拨付至合同暂定价的**%作为工程进度款。（*）结算书定案经财政局审核后**
天内发包人拨付至定案造价的**%，定案造价的*%作为质量保证金。工程进度款支付的依据以
承包人提供的并经监理单位、发包人现场代表核实签证的统计报表为准。（*）质量保证金在工
程竣工验收合格满*年后**天内由发包人付还质量保证金（不计利息）
（*）绿色施工安全防护措施费的支付与工程形象进度比例同步支付。
（*）工程进度款支付按签订合同暂定价支付。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人无正当理由不移交工程的，承包人
应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
**.*工程试车
第**页共**页
**.*.*试车程序
工程试车内容：
（*）单机无负荷试车费用由
承担；
（*）无负荷联动试车费用由
承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后*天内
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按《建设工程工程量清单计价规范》
（*******-****）的有
关规定执行。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行
发包人完成竣工付款的期限：结算审核定案完成**天内，支付至定案造价的**%。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单
**天内
（*）发包人完成支付的期限：按通用条款执行
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：*年。
**.*质量保证金
第**页共**页
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同
条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式
（*）质量保证金保函，保证金额为：结算定案造价的*%
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的
支付、扣回以及价格调整的金额：
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金或保函
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由
他人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因
导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
第**页共**页
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任；
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行
为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同相关条款执行。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其
名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由发包人负责。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：*。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包
括其员工及为履行合同聘请的第*方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
第**页共**页
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。
争议评审小组成员的报酬承担方式按通用条款执行。
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
第**页共**页
工程质量保修书
发包人：****县云澳镇人民政府
承包人：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*
致就****县云澳镇村道硬底化项目签订工程质量保修书
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房
间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：****县云澳镇村道硬底化项目内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*.装修工程为*年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期
*.其他项目保修期限约定如下
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于
全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包
人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当
地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级
第**页共**页
的设计人提出保修方案，承包人实施保修
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效
期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人：（公章）****
****县云澳镇人民政府
地址：地址：****县后宅镇崇文路龙东商住楼
***-**
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人*
委托代理人：
电话：
电话：****-********
传真：传
真：****-********
开户银行：开户银行：****县农村信用合作社联合社
帐号：*****************
账号：
邮政编码：******
邮政编码：
电子邮箱：*********@**.***
第**页共**页
廉政合同
发包人：****县云澳镇人民政府
承包人：****
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量
与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，
订立本合同。
*、双方权利和义务
*.*严格遵守国家有关法律法规的规定。
*.*严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文
件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理
结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第**条规定处理。
*、发包人义务
*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承
包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接
受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
*.*发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承
包人购买合同约定外的材料和设备。
*.**发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞樊，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*、承包人义务
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
第**页共**页
*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的
任何费用。
**承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
*.*承包人不得为发包人和个人人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*、违约责任
*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设
规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿
*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设
规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人*至*年内不得进
入工程建设市场的处罚。
*、双方约定
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情
况进行检查。
*、合同生效
本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
*、合同法律效力
本合同作为云****县云澳镇村道硬底化项且施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律
效力，经双方签署后生效。
*、合同份数
本合同*式*份，双方各执*份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各*份。
| 发包人：（公章）****县云澳镇人民政府地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真开户银行：帐号：邮政编码：电子邮箱： |
承包人：（公章）****地址：****县后宅镇崇文路龙东商住楼***-**法定代表人：委托代理人：电话：****-********传真：****-********开户银行：****县农村信用合作社联合社帐号：*****************邮政编码：******电子邮箱：*********@**.*** |
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
