建设工程设计合同(*)
(民用建设工程设计合同)
项目名称:****县****年新建****
项目地点:****县
合同编号:
****-****-***
设计证书等级:市政行业乙级、风景园林专项乙级、公路丙级、水利行
业丙级、工程勘察乙级(**********)
发包人:****县旅游发展有限责任公司
设计人:****
签订日期:****年*月**日
中华人民共和国建设部监
国家工商行政管理局制
发包人:****县旅游发展有限责任公司
设计人:****
发包人委托设计人承担_****县****年新建****
工程设计,经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察
设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下
表。
序号 |
分项目名称 |
项目总投资(*元) |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计费(元) |
序号 |
分项目名称 |
项目总投资(*元) |
方案设计 |
初步设计 |
施工图设计 |
设计费(元) |
* |
新建高标准农田勘测设计 |
****.** |
|
|
√ |
******.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
*、本项目设计费总价为人民币********元整。*、合同收费金额按优惠后收取,如项目设计有重大调整,另行协商补充收费。*、本合同包含方案设计、初步设计、施工图设计、预算,不包含可研、弱电等。 |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
项目设计任务书 |
* |
合约签订时 |
|
* |
项目用地范围现状地形图及电子文件 |
* |
合约签订时 |
|
* |
设计时所需的其他基础资料 |
* |
合约签订时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
友用
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
初步设计文本 |
* |
按约定日期 |
|
* |
施工图 |
* |
按约定日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:设计时间可根据项目实际情况及甲方要求进行相应调整。
第*条本合同设计收费估算为人民币******.**元(大写:*****
***元整)。设计费支付进度详见下表。
付费次序 |
占总设计费% |
付费额(元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
**% |
****** |
提交成果后*周内 |
第*次付费 |
**% |
****** |
设计方案批复后*周内 |
第*次付费 |
**% |
****** |
项目竣工验收后*周内(达到验收条件*年内不验收视为验收) |
设计费支付方式:电汇或银行转账,设计人提供等额正式发票。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资
料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家
有关标准进行设计。在设计过程中,甲乙双方的意见表达均以书面形式方为有效。
乙方向甲方提交相关设计成果时,甲方必须按实际日期出具书面签收手续,或甲
*
方支付乙方该阶段的设计费作为对该阶段设计成果的认可。设计成果的修改,须
在签收设计成果后*日内提出,逾期视为对设计成果的确认。甲方支付乙方各阶
段设计费同时视为甲方对该阶段设计工作的认可。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同第*条规
定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人员有权重新确定提
交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提
交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充
协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设
计人增付同比例的设计费(工作量计算方式根据国家相关文件规定执行)。在未
签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,
相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果
设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、
计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件
不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,
发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进
行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:现行国家建筑设计规范及设计标准。
*.*.*设计合理使用年限为:根据国家相关规定。
*.*.*设计人在本合同签订前所做的相关工作甲方已确认并作为本合同后续
执行中不可分割的工作内容。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交
付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据
审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限
交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计
交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。若由于发包人原因该项目在乙方提交
施工图设计文件后*年内尚未开始施工或停工的,发包人应付清设计人所有的设
计费。于项目开始施工时,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提
交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包
人有权向设计人索赔。
*.*.*在合同履行期间,合同提前终止或解除的,设计人工作量计算为:设
计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金。已开始设计工作的,发包人
应根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;
超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作
的,发包人应向设计人支付合同总设计费用**%的违约金;已开始设计工作的,
发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半
支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期
超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人
对上级或设计审批部门的设计文件已通过审批或本合同项目停缓建,发包人均按
*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计
人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受
损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付
赔偿金,赔偿金由双方商定为减免实际损失部位的设计费,但不超过本合同设计
金额。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文
**
件的交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之*。
*.*合同生效后,设计人要求提前终止或解除合同,设计人应向发包人支付
合同总设计费用**%的违约金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,
双方应另行签订技术咨询服务合同
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关
出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程
设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其
*
规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设
计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外
技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出
国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主
管部门调解,调解不成时,双方当事人均可向_****县仲裁委员会申请仲裁。双
方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,双方均可向
****县人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签章后生效。
*.**本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部
门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行
完合同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电
报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项
以下为签署页,无正文。
*
发包人名称:,设计人名称:
****县旅游发展有限责任公司****
(盖章),(盖章)
法定代表人:(签字),法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字),委托代理人:(签字)
住所:,住所:
电话:,电话:
传真:,传真:
收款单位:
********分公司
开户银行:,开户银行:
银行帐号:,银行帐号:
建设行政主管部门备案:,签证意见:
(盖章),(盖章)
备案号:,经办人:
备案日期:****年*月**日签证日期
*
发包人名称: |
设计人名称: |
****县旅游发展有限责任公司 |
**** |
(盖章) |
(盖章) |
法定代表人:(签字) |
法定代表人:(签字) |
委托代理人:(签字) |
委托代理人:(签字) |
住所: |
住所: |
电话: |
电话: |
真:传 |
传真:收款单位: |
开户银行: |
********分公司开户银行: |
银行帐号: |
银行帐号: |
建设行政主管部门备案:(盖章) |
签证意见:(盖章) |
备案号: |
经办人: |
备案日期****年*月**日: |
签证日期* |