****县马晃灌区联调工程****需求书
我中心的****县马晃灌区联调工程即将开工建设，现随机抽取*家监理单位
进行该工程的****，基本情况如下：
*、项目概况：
（*）项目名称：****县马晃灌区联调工程
（*）项目业主：****县晃桥水利工程运行中心
（*）项目建设内容及规模：供水管道建设，起点位于马鞍山水库北干渠末
端桩号**+***.**处修建分水口，终点位于大坪子水厂调节池，供水管道采用
********螺旋焊接钢管，*地间管道长度为****.***（其中利用原已建成的
*****管道*****）。建安费约****元。
（*）建设地点：****县攀莲镇。
（*）****费：******元（其中包含平行检测费，固定总价包干）。
*、监理范围及****期
（*）监理范围：本项目建设实施方案（若有设计变更，含设计变更）以及工
程量清单所示全部施工内容和施工阶段水土保持、环境保护及竣工验收的监理服
务和其后的缺陷责任期、保修期等全过程****（含旁站、巡检及平行检测等）。
（*）****期：施工工期+缺陷责任期、保修期。
*、资格要求：
（*）监理人：*、需具有独立法人资格（独立企业法人或事业单位法人）；
*、具有水利行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质。
（*）人员配备：
*、总监理工程师：注册在本单位，并取得水利部颁发的《中华人民共和国
监理工程师注册证书》；
*、****人员：（*）监理工程师*人，具有执业资格，专业为水利工程施工
（金属结构设备安装）；（*）监理员不少于*人，具有从业资格，专业为水利工
程施工。
*、以上人员须为本单位人员，监理人应提供为其缴纳的连续不断的*个月
（****年*月-****年*月或****年*月-****年*月）社保证明资料。
*、****要求：
（*）试验检测仪器设备：监理人自行配备，满足项目需要。
（*）分包：本项目严禁分包。
（*）人员要求：拟任本项目人员在本项目完工前不得在****项目从事监理
工作。
（*）监理大纲：中选人在监理合同签订前，应向项目业主提交监理大纲*
份。
（*）履约保证金：
*、金额：*****元。
*、缴纳方式：现金或银行保函或保险保函。
（*）现金方式缴纳：中选人通过其基本账户将履约保证金转账至****县公
共资源交易中心保证金专户。收款账户为
户名：****县公共资源交易中心
开户行：中国建设银行股份有限公司****河滨路支行
帐号：********************
（*）采用银行保函或保险保函缴纳：须按《****县公共资源交易平台整合
工作联席会议办公室关于推行工程建设领域银行保函、保证保险的通知》（米资
联办（****）*号）执行。
（*）相关费用：
*、代理服务费：代理服务费****元，由中选人领取中选通知书时自行承担
支付给招标代理机构。
*、平行检测费用：按实际发生的金额，由中选人自行承担支付。
项目业主：****县晃桥水利工程运行中心（公章）
招标代理机构：****有
****年*月**日
中
*
*
******
需求书附件：合同条款及格式
合同条款及格式
第*节通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法
人或其合法继承人。
“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
*、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法
人或其合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监
理工程师、监理工程师和监理员以及****人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服
务和附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的
服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得
到的正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
**、总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的
全权负责人。
**、****期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同****所需的
期限。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工
程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文
件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，
应提前通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做
出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在
**小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理
机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议
或要求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总
结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类
文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发
进场通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不
称职的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增
加或更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的****权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开
展****的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出
决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收
到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的
事宜已无不同意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程
开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条
款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相
关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，
不擅自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机
构签字确认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人
自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件
直接或间接用于****工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定
的****内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及
时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名
单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时
通知承包人。更换总监理工程师和****主要监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工
程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生
质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同
的管理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等
方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并
保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、
监理工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理
人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保
密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征
得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或****需保密的资料，不
得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中
约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或
服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致
使正常的****受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内
容以外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理
业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充
协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按
有关规定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应
当在收到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。
*天内未发出异议通知，则按通用合同条款第***条、第***条、第***
条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等
非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双
方对****酬金计取、****期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理
补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同
的*方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的
答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，
除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，
或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、
第**条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条
款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约
定支付****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，
还应继续履行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、
第***条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约
定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行
合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主
管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲
裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约
定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本
合同约定的责任和义务。
****
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励
办法在专用合同条款中约定。
第*节专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：有关工程建设的法律、法规、规章和规
范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文
件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。
委托人的权利
第*条
*、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*、监理合同签订后，监理人未按《****需求书》的要求和监理合同规
定的时间组建监理机构进场；
*、在****期间，发包人现场工程师将对监理人派驻现场的监理机构人
员的工作情况进行监督和检查，若发包人现场工程师认为监理人派驻现场的人员
不能胜任其工作或有从事****与监理工作相违背的活动，发包人有权要求监理人
进行更换。若监理人拒绝按照发包人指令更换不能胜任该项工作的人员，或项目
监理机构人员经过*次以上更换仍然达不到发包人的要求，发包人将认为监理人
无能力按本合同的规定继续履行本合同项下的****工作；
*、在****期间，监理人员有吃拿卡要的行为，经发包人警告并要求整
改无效的；
*、由于监理人失职或过错，导致工程进度缓慢或工程质量不合格或发生事
故或给发包人造成**及以上经济损失；
*、监理人与施工单位串通、设陷蒙骗发包人等。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、发包人有无理要求；
*、发包人不按合同规定时间支付****费；
*、****严重违约情形。
*、委托人赋予监理人的****权利：
*、质量保修期届满，并无保修事项，经发包人同意后向施工单位签发保修
责任终止证书。
委托人的义务
第*条
委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
立项批复 |
* |
监理合同签订后 |
|
|
| * |
地勘资料及施工图纸 |
* |
监理合同签订后 |
|
|
| * |
招、投标文件 |
* |
开工前 |
|
|
| * |
施工合同 |
* |
开工前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书
面决定并送达的时限：
*般文件*天；紧急事项*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：不提供，
由监理人自行负责，费用自理。
第**条发包人委托具有相应资质的工程质量检测机构进行平行检
测试验，并承担相应费用。
监理人的义务
第**条条****内容：按通用合同条款执行。
第***条监理人应当在本合同生效后*天内组建监理机构，并进驻现
场。
第***条需旁站监理的工程重要部位是：镇墩支墩，控制闸，取水
口沉沙池，闸阀井，砼包管、管道压力试验等。
需旁站监理的关键工序是：混凝土浇筑、管道压力试验等。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无
第***条，在本合同终止后***_天内，未征得委托人同意，不得泄
露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
*、监理单位进场**日内支付监理费用总额的**%；云中心
*、完工验收合格后，支付至****费用总额的**%；
*、****费总额的*%为缺陷责任期保证金，在签发工程“缺陷责任终
止证书”**日内结清。
*、****费计算方法：******元（其中包含平行检测费，固定总价包于）
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：
*、计取方法为：无
*、支付方式为：无
*、支付时间为：无
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金：*元
第***条因委托人延期支付****酬金而向监理人支付逾期付
款违约金的计算办法：
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金：*、总监理工程师在岗时间不得少于**天/月，无故缺岗按****
元/天计算。监理工程师在岗时间不得少于**天/月，无故缺岗按****元/天计
算。监理员在岗时间不得少于**天/月，无故缺岗按****元/天计算。（注：总
监理工程师与监理工程师不得同时休假，同时每天须有监理员在岗）。
*、总监理工程师无故缺席相关会议，每次处违约金***元。
*、由于监理人失职或过错，导致工程质量不合格，每出现*次处违约金
*****元。
*、由于监理人失职或过错，导致发生事故给发包人造成经济损失的，按相
应金额处违约金。
*、由于监理人失职或过错，导致上访事件的，每发生*次处违约金*****
元。
争议的解决
第***条争议解决：
向工程所在地的人民法院依法起诉解决
****
第***条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：
无。
第***条平行检测费用：按实际发生的金额，由中选人自行承担支付。
第***条履约保证金的退还：工程完工验收合格后*日内无息并原路
退还。
第***条所监理工程合同工程完工验收后，在满足后续****前提下，
经业主同意主要监理人员可以撤离现场。
第*节合同附件格式
附件*：合同协议书
合同协议书
委托人：迷易县晃桥水利工程运行中心
监理人：
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规，****县晃桥水利工程运行中心（以下简称委托人），
委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供****县马晃灌区联调工程监
理服务，经双方协商*致，订立本合同。
、工程概况
*、工程名称：****联调工程
*、建设地点：****县攀莲镇
*、工程等别（级）：
*、工程总投资（人民币，下同）：*****元
*、工期：**日历天。
*、监理范围
*、监理项目名称：****县马晃灌区联调工程
*、监理项目内容及主要特性参数：详见施工图设计文件和招标工程量清单。
*、监理项目投资：建安费约****元。
*、监理阶段：工程施工阶段（含水土保持、环境保护）、竣工验收阶段、
工程缺陷责任期和保修期阶段。
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：
自年_月_日至缺陷责任期、保修期届满。
*、****酬金
****酬金为（大写）****元固定总价包干，由委托人按专用合同条
款约定的方式、时间向监理人结算。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、中标通知书；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的****文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效
*、本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份；副本
份，委托人执份，监理人执份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）
法定代表人：（签名）法定代表人：（（签名）
或授权代表人：（签名）或授权代表人：（（签名）
单位地址：单位地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
电子信箱：电子信箱：
传真传真
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
纳税人识别号：纳税人识别号：
签订地点：
签订时间：年月日
| 委托人： |
监理人：（盖章） |
| 法定代表人：（签名） |
法定代表人：（（签名） |
| 或授权代表人：（签名） |
或授权代表人：（（签名） |
| 单位地址： |
单位地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 电话： |
电话： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 传真 |
传真 |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 帐号： |
帐号： |
| 纳税人识别号： |
纳税人识别号： |
| 签订地点： |
|
| 签订时间：年月日 |
|
附件*：
本合同****内容：按通用合同条款执行。
（*）设计方面
*、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题
报告。
*、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
*、****相关业务。
（*）采购方面
*、协助委托人进行采购招标。
*、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*、****相关业务。
（*）施工方面
*、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
*、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承
包人的开工准备工作。
*、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核
工艺试验成果等。
*、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度
计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发
生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的
建议意见。
*、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验
室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，
对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、
建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的
工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。
*、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；
核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索
赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。
*、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检
查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
**、协调施工合同各方之间的关系。
**、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托
人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工
程监理资料，提交监理工作报告。
**、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工
作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程
中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。
**、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。
协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**、****相关工作。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
