建设工程施工合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事
人的合法权益,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和
国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,
住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示
范文本)》(**-****-****)进行了修订,制定了《建设工程施工
合同(示范文本)》(**-****-****)(以下简称《示范文本》)
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*
部分组成。
(*)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条,主要包括:工程概况、合
同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同
文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当
事人基本的合同权利义务。
(*)通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,就工程建设的实施
及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条,具体条款分别为:*般约定、发包人、
承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量
与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不
可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律
法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需
要。
(*)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补
充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的
特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进
行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致;
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设
工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
*.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应
的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细
化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋
建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设
工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据
《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应
的法律责任及合同权利义务。
*
目录
第*部分合同协议书。
*、工程概况
*、合同工期
*、质量标准
*、签约合同价与合同价格形式
*、项目经理
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
**
*、签订时间.
*、签订地点
**、补充协议。
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款
第*部分专用合同条款
*
*.*般约定
*.发包人**
*.承包人**
*.监理人
**
*.工程质量.
**
*.安全文明施工与环境保护**
*.工期和进度**
*材料与设备
**
*.试验与检验.**
**.变更
**
**.价格调整
**
**.合同价格、计量与支付
**
**.验收和工程试车
**
**.凌工结算
**
**.缺陷责任期与保修
**
**.违约
**
**.不可抗力**
**.保险
**
**.争议解决
**
工程质量保修书
**
*
第*部分合同协议书
发包人(全称):****县文化广电和旅游局
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》
及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方
就****县文化广电和旅游局传媒(文化)中心地下车库建设项目室
外配套项目工程施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
工程概况
*.工程名称:****县文化广电和旅游局传媒(文化)中心地下
车库建设项目室外配套项目
*.工程地点:****县
*.工程立项批准文号:
*.资金来源:****
*.工程内容:工程量清单及图纸包含的全部内容
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)
*.工程承包范围:****县文化广电和旅游局传媒(文化)中心地
下车库建设项目室外配套项目全部施工内容。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日。
计划凌工日期:****年*月**日。
工期总日历天数:**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开
竣工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国国家验收规范合格标准。
*
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)************元*角*分
(¥*******.**元);
其中:
(*)安全文明施工费:
人民币(大写)元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)元)
?
(*)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)
¥元);
(*)暂列金额:
人民币(大写)元)。
*.合同价格形式:总价合同+变更
*、项目经理
承包人项目经理:谢向楠
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同
文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补
充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合
同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资
金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保
工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修
期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺
不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相
同。
*、签订时间
本合同于****年**月**
*日签订。
*、签订地点
本合同在****县文化广电和旅游局办公室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执参份,
承包人执参份。
发包人:((公章)
承包人:
法定代表人或其委托代理人:
法定代表
(签字)
(签字)
组织机构代码:组织机构代码:******************
地址:地址:****省****市镇平县雪枫平安大道中段大奋
庄村南*号
邮政编码:邮政编码:-
******
法定代表人:
法定代表人:刘玉林
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:***********
传真:
传真:
电子信箱:
电子信箱:
开户银行:开户银行:中国农业银行股份有限公司****县支行
账号:
账号:
*****************
*
第*部分通用合同条款
以住建部通用条款为准
风险范围以外合同价格的调整方法:
*、其他价格方式:
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额:签约合同价的**%
预付款支付期限:合同签订后*日内
预付款扣回的方式
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:
预付款担保的形式为:
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:执行通用条款第**.*.*项
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:工程量的计量按月进行,每月**日报送
已完成工程量报告。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*
项(总价合同的计量)约定进行计量:
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
**
关于付款周期的约定:合同签订后,支付签约合同总价的**%
做为预付款;工程进度达到**%时支付到合同总价的**%;工程进
度达到**%时支付到合同总价的**%;工程进度达到***%时支付到
合同总价的**%。竣工验收合格后支付到合同总价的**%;剩余*%
作为工程质量保证金,工程质量保金不计利息,届满*年后,工程
无质量问题*日内*次性全额退还
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定:按发包人要求的格式编制
**.*.*进度付款申请单的提交
(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:
(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:应附相关证明材
料。
(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:
**.*.*进度款审核和支付
(*)监理人审查并报送发包人的期限:*天内
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:*天内
(*)发包人支付进度款的期限:*天内
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:按照中国人民银
行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批:
按发包人要求
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交
书面延期要求。
**
关于延期最长不得超过:小时。
**
**.*竣工验收
**.*.*凌工验收程序
关于竣工验收程序的约定:执行通用条款
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金
的计算方法:执行通用条款
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工
程接收证书后*天内完成工程的移交
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算
方法为:
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:根据工程需要另商议
(*)单机无负荷试车费用由施工方承担;
(*)无负荷联动试车费用由施工方
承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:
**.*竣工退场
**.*.*凌工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后**天内
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:**天内
**
竣工结算申请单应包括的内容:执行通用条款第**.*款及发包人要
求的其他证明材料
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:**天内
发包人完成竣工付款的期限:**天内
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:书面形式,由
承包方提交发包方核定
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:
*份
承包人提交最终结算申请单的期限:工程竣工后
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的
期限:**天
(*)发包人完成支付的期限:*天
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:
按国家规范规定执行
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:
是。在工程项目竣工前,
承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预
留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式:
**
(*)质量保证金保函,保证金额为:
(*)*%的工程款;
(*)其他方式:
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金
的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:
关于质量保证金的补充约定:
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:*年
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:
**小时内
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:
执行通用条款第**.*.*项。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知
的违约责任:
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
(*)发包人违反第**.*款【变更的范围)第(*)项约定,自行实
**
施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合
合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情
况的违约责任:
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任;
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致
承包人无法复工的违约责任:
(*)其他:
*
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项(发包人违约的情形)约定暂停施工满**
天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包
人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:
执行通用条款第**.*.*项
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:
执行通用条款
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用条款
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、
承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方
式:发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责
任。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其
他情形:暴风雨、雪、洪、地震疫情等自然灾害。
**.*因不可抗力解除合同
**
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后*
天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:
**.*其他保险
关于其他保险的约定:
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:
选定争议评审员的期限:
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*
*种方式解
决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向****县
人民法院起诉。
**
附件
协议书附件:
附件*:工程质量保修书
**
工程质量保修书
发包人(全称):****县文化广电和旅游局
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程
质量管理条例》,经协商*致就****县文化广电和旅游局传媒(文
化)中心地下车库建设项目室外配套项目(工程全称)签订工程质
量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担
工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工
程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系
统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定
的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
按国家及地方《建设工程质量保修条例》执行合同通用条款
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修
期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使
用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗
为*年;
*.装修工程为**年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.其他项目保修期限约定如下:执行通用条款
年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程通过竣工验
收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责
**
任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之
日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人
可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立
即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管
理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,
采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人
提出保修方案,承包人实施保修。
*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:执行通用条款
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,
作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
地址:
地址:
****省****市镇平县雪枫平
安大道中段大奋庄村南*号
法定代表人(签字):要现华
法定代表人(签字):刘*孙
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
/
电话:电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:中国银行股份有限公司****支行
账号:
账号:*****************
邮政编码:
邮政编码:******
**