驱乐苗族乡福寿社区高连屯至上连屯平板桥建
设工程
施工合同
发包人：****自治县驱乐苗族乡人民政府
承包人：****永恒建设工程有限公司
日期：****年*月**日
目录
第*部分合同协议书：*
*、工程概况.
*、合同工期.*
*、质量标准，*
*、签约合同价与合同价格形式*
*、项目经理.*
*、合同文件构成*
*、承诺..*
*、词语含义.*
*、签订时间..*
*、签订地点..*
**、补充协议..*
**、合同生效..*
**、合同份数...*
**、合同签订主体.*
第*部分通用合同条款..*
第*部分专用合同条款.*
*.*般约定..*
*发包人义务.*
*监理人，*
*承包人：*
*材料和工程设备.*
*施工设备和临时设施*
*交通运输..*
*测量放线...*
*施工安全、治安保卫和环境保护.*
**开工和竣工（完工）*
**暂停施工.**
**工程质量..**
**．试验和检验**
**变更..**
**价格调整..**
**计量与支付..**
**竣工验收（验收）**
**缺陷责任与保修责任**
**保险..**
**.不可抗力，**
**.争议的解决**
**．附加条款..**
工程质量保修书（市政公用工程）。：**
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****自治县驱乐苗族乡人民政府
承包人（全称）：****永恒建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就驱乐苗族乡福寿社区高连屯至上连屯
平板桥建设工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*．工程名称：驱乐苗族乡福寿社区高连屯至上连屯平板桥建设工程。
*．工程地点：****自治县驱乐苗族乡福寿社区。
*．工程立项批准文号：【****】****号。
*．资金来源：****年革命老区转移支付资金。
*.工程内容：按招标工程量清单及图纸范围内的所有工程内容（详见招标工程量
清单）。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》。
*．工程承包范围：新建平板桥***，桥宽*.**，桥板厚*.***，现浇钢筋混凝土桥
板***等（详见施工图及工程量清单）。
*、合同工期
计划开工日期：****年**月日。
计划竣工日期：****年**月*日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合验收合格_标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*．签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（￥******.**元）；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*（￥元）；
（*）建安劳保费：
人民币（大写）*?/元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额
人民币（大写）?_元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）*（?元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）*（￥_元）。
*.合同价格形式：固定单价。
*、项目经理
承包人项目经理：谭义
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*
类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*
*、签订地点
本合同在****自治县驱乐苗族乡人民政府_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
**、合同签订主体
以项目实施的学校主体为签订合同的业主（即发包人）
设工程
发包人：****自治县驱乐苗族乡人民政承包人：西永恒建设程有限公司（公
府（公章）章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表天或其委托代理人鹏
（签字）（签字）*************
********
统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：******************
地址：****自治县驱乐苗族乡驱乐街地址：环江县思恩镇城北开发区贵中路
***号**号
邮政编码：******邮政编码：******
法定代表人法定代表人：韦航当
委托代理人：委托代理人：
电话：****-*******电话：****-*******
传真传真：
电子信箱：电子信箱：**********@**.***
开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公司环
江县支行
账号：账号：*******************
第*部分通用合同条款
（本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理总局和住房城乡建设部颁布的：**-*****
****《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款执行。）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****自治县驱乐苗族乡人民政府。
*.*.*.*承包人：****永恒建设工程有限公司。
*.*.*.*分包人：
*.*.*.*监理人：（详见监理合同）
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至
通过竣工验收后*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）投标文件其他内容；
（**）其他合同文件。
*.*合同签订
中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺书
须承诺按投标文件施工工期完成并通过完工验收；困施工单位的原因未能按期完工的，按有关约定
计处罚金。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人办公室
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关
手续，向承包人提供施工用地。提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
*
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：在签订合同时商定。
*.*其它义务
（*）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施
工的所有水利水电工程项目）
根据****壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅*〇〇*年*月***日联合颁发的桂
劳社发[****]**号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，发包
人在办理工程项目开工手续前必须向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以
下义务：
（*）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：
农民工工资保证金承包人在成交后*个工作日内，按桂劳社发[*******号规定将农民工工资
保障金（每次工程进度款的**%）存入指定帐户。
（*）承诺*旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，可由劳动保障
部门从工资保证金中先予垫支。
发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。
由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。
（*）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程
委托监理合同。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）办理建筑意外伤害保险。
承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按
时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外
伤害保险。必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作
业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外
伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的*%～*%，由发包人在办理开
工手续前垫支，由承包人承担）。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任*
时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，
*旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内
*
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按***元/天计算。
（*）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的*%，发包人可从应向承包人支付的任
何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的
责任或合同规定的其他责任。
**.*工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程
无提前工期奖金或本合同工程的提前工期奖金在签订施工承包合同时约定。
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
（*）承包人承担暂停施工责任的其它情形：承包人在合同工期内非异常恶劣的气候条件、政策
性调整和发包人等因素暂停施工所产生相关费用由承包人承担，工期照计。
**.*发包人暂停施工的责任
（*）发包人承担暂停施工责任的其它情形：在签订施工承包合同时商定。
**工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按项目划分结果确定。
**.*.*工程合格标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的合格标
准；优良标准为：达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的优良标准。达到优
良的奖金为：
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，承包人及监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处
理的备案资料。
**．试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责查收设备规
格及数量，并保管设备。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢筋、砂、碎石、混凝土试块、
砂浆试块。
**变更
**.*变更的范围和内容
**
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的**%，关键项目：依据项目
划分审批界定，单价调整方式：①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的
单价：②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单
价或合价作为变更估价的基础，由发包人、监理人及承包人协商确定变更后的单价或合价，若存在
争议时按第**.*执行。
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，
套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值），
其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：在签订施工承包合同时商定。
**价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
口本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
**计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款：工程预付款施工合同签订后，施工单位须履行缴纳农民工工程意外伤害保险、
履约金等相关手续后，可申请拨付工程合同价**%的预付款。
**.*.*进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：*份
**.*.*进度付款证书和支付时间
（*）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最
高利率计算的逾期付款金额的利息。
**.*.*工程进度付款的支付比例
工程款按月支付，合同内进度款支付金额为已完成工程量的**%，工程变更部分进度款支付金
额为已完成工程量的**%；工程完工验收合格后，结算经审计单位审定后，工程款支付至结算总价
的**%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的*%预留工程质量保证金，待工程缺陷责任期
满后无息返还。
**.*质量保证金
**.*.*每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的*%，扣留的质量保证金总额为签约
合同价的*%。
**.*竣工（完工）结算
**
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单份数：在签订施工承包合同时明确。
**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果或审计结果
为准。
**.*最终结清
**.**最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单份数：*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算所需的*切资料。
**竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号）和《水利水电建设工程验收规程》
（*****-****）的相关规定执行。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：主体部分工程，其余由监理主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：在签订施工承包合同时明确。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：在签订施工承包合同时明确。
**.*竣工验收
**.*.*本工程需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：在签订施工承包合同时明确。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：承包人组织；费用承担：承包人组织。
**缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）
缺陷责任期的具体期限：**个月
**保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人
投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人
**
员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标
的工程量清单总价的*%，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）
保险金额、保险费率和保险期限：建筑意外伤害保险金额为人民币***元，其中意外伤害保
险金额***元，意外伤害医疗保险金额**元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布
告形式张贴于施工现场，告之被保险人。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或
投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任*时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，
*且该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内
负责赔付。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：由承包人自行投保：
第*者责任险保险金额：由承包人自行投保
**.*其他保险
需要投保的其他内容：由承包人自行投保*
保险金额、保险费率和保险期限：由承包人自行投保
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后*天内提交
保险条件：
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：保险金额不足的补偿由承包人负责
发包人负责补偿的范围与金额：由于本工程*切保险均有投标人负责投保，其费用均列入报价，
故发包人不承担保险金不足的补偿。
**．不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生
并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合
同专用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争
议解决方式：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.附加条款
**.*对承包人的要求
**
*、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措
施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承
包人解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工
程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应
负的责任。
*、遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，
建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到
合同约定等级。
*、按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产
法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施
工保障措施保障工程施工安全
*、按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护
措施。
*、按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
*、承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处
予违约金。
（*）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），
经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
（*）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履
约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
（*）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，承包
人履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
（*）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员
和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的
投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足
施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入，承包人不得拒绝。
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违
约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
*、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*、凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以
国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止
造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
**、承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超
**
过投标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同
并清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损
失由承包人承担。
**、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改
或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**天内离场，否则发包人
将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户
户名：****永恒建设工程有限公司
帐号：*******************
开户行：中国工商银行股份有限公司环江县支行
承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包
人。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
**
附件*：
工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：****自治县驱乐苗族乡人民政府
承包人（全称）：****永恒建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经
协商*致就_驱乐苗族乡福寿社区高连屯至上连屯平板桥建设工程订立工程质量保
修书。
，工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量
负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。
质量保修范围包括按设计图纸施工的全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保
修的内容，双方约定如下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.桥梁工程为*年；
*.道路工程为*年；
*.排水（雨水）工程为*年；
*.绿化工程为单位工程竣工验收合格后*年；
*.地下防水工程为年；
*.其他附属工程为年：
*.其他项目保修期限约定如下：*
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/
区段工程先于全部工程进行验收，单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任
期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起**天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起。*天内派人保
**
修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保
证金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问
题，按本保修书第*条第*款约定，发包人委托他人修理，其费用由发包人在质量保修
金中扣除_。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合
同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：****自治县驱乐苗族承包人（公章）：****永恒建设工程有限
**
乡人民政府
司
地址：环江县思恩镇城北开发区贵中路
地址：****自治县驱乐苗族乡驱乐街
***号
*****
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）
*************
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：****-*******
传真：传真：
开户银行：开户银行：中国工商银行股份有限公司环
江县支行
账号：账号：*******************
统*社会信用代码：******************统*社会信用代码：：******************
邮政编码：：******邮政编码：******
成交通知书
****永恒建设工程有限公司：
你单位参加了驱乐苗族乡福寿社区高连屯至上连屯平板桥建设工程的报价，
编号：********-**-****-****，经评审小组评审，确定你单位为成交单位，成
交金额为人民币（大写）***********元*角*分（￥******.**元），
工期：**日历天，质量承诺：达到国家现行施工验收规范合格标准，注册建造师：
谭义，注册编号：桂************，现将有关事项通知如下：
请接到本通知后，**天内与采购单位签订合同。若非采购单位原因不能在
规定时间内签订合同的，视为成交单位违约，签订合同后*个工作日内传
回招标代理备案,否则采购单位有权取消成交决定。
签订合同详细地点：双方自行协商
联系人：罗瑞琪联系电话：****-*******
*、签订合同时请带齐下列材料
（*）成交通知书
（*）采购文件上规定的材料（含法定代表人授权委托书）
（*）单位公章或合同专用章
（*）本单位的开户银行、账号及开户名称
特此通知。
采购单位：****自治县驱乐采购代理单位：浙江宏正项目管
苗族乡人民政府（盖章）理有限责任公司（盖章）
****年**月**日
****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
