****.**.***
**-****-****
建设工程设计合同(*)
(民用建设工程设计合同)
*
工程名称:****省****市****区****年老旧小区改造
及历年改造小区提升项目工程设计服务
工程地点:****市****区
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:市政行业甲级
发包人:****市****区住房和城乡建设局
设计人:****
签订日期:****年**月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****市****区住房和城乡建设局
设计人:****
发包人委托设计人承担****省****市****区****年老旧小区改造及历年改造
小区提升项目工程设计服务_工程方案设计、初步设计、施工图设计,经双方协商*
致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设
计市场管理规定》。
门
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资如下:
*、项目名称:****省****市****区****年老旧小区改造及历年改造小区提升项
目工程设计服务
*、规模:****省****市****区****年老旧小区改造及历年改造小区提升(方
*
案设计、初步设计、施工图设计)
*、阶
段:方案设计、初步设计、施工图设计
*、投资:方案设计阶段及初步设计阶段项目规模投资额约*.*****,施工
图设计阶段投资额约*.*****
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
设计委托书及设计要求 |
* |
|
提交日期双方另行商定 |
* |
其他相关资料 |
* |
|
提交日期双方另行商定 |
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
方案设计文件 |
* |
|
提交日期双方另行商定 |
* |
初步设计文件 |
* |
|
提交日期双方另行商定 |
* |
施工图设计文件 |
* |
|
提交日期双方另行商定 |
第*条经双方协商,本合同设计收费为人民币*******元(大写:******元
整)。设计费支付进度详见下表。
付费次序 |
占总设计费% |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
**% |
合同签订后**日内 |
第*次付费 |
**% |
方案完成后*周内 |
第*次付费 |
**% |
初设批复后*周内 |
第*次付费 |
**% |
提交施工图后*周内 |
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料
及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标
准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同第*条规定
交付设计时间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文
件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交
资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或
另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计
费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费
标准,相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设
计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活
及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计
算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅
自修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负
法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行
工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行的市政道路、排水、绿化等专
业规范和强制性标准。
*.*.*设计合理使用年限为规范规定年限
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付
资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审
查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设
计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣
工验收。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交
的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权
向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,
不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工
作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全
部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费。逾期超
过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级
或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按*.*条规定支付
设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人
员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部
分的设计费。损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿
金由双方商定为实际损失的_*.*%,且不得超过设计人已收到的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件
的交付时间,每延误*天,应减收该项目设计费的*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第*条其它
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题,双方应
另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出
版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收
费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规
格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的
设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外
技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费
用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成的按下列第*种
方式解决;(*)提交仲裁委员会仲裁;(*)依法向人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部
门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合
同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、
传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项:
发包人名称设计人名称:****
**
*
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
授权代表:(签字)授权代表:(签字
住所:住所:武汉市汉阳区*新北路***号汉阳市
(政建设大厦****室***-********
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:***-********
中
传真:传真
开户银行:开户银行:中国农业银行武汉汉阳支行
银行帐号:银行帐号:*****************