合同编号：无
合同书
项目名称：****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改
造工程
甲方（采购人）：****县退役军人事务局本级
乙方（中标人）：****
签订地：****县退役军人事务局办公室
签订日期：****年**月**日
本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国****法》《中华人民共和国
****法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平
等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，
并各自履行应负的全部责任和义务。
*、项目基本情况
*.项目名称：****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改造工程
*.项目编号：******************
*.****计划备案号：******-****-*****
*.项目概况：****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改造工程，
包含羽毛球场地及配套建设，活动室新建*楼及装饰装修等工程。
*.工程地点：****县鸣凤镇
*.资金来源：上级拨款及建设单位自筹
*.工程内容：包含羽毛球场地及配套建设，活动室新建*楼及装饰装
修等工程。（具体详见工程量清单）群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》
*.工程承包范围：设计图纸范围内的全部工作内容。（详见工程量清
单）
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划竣工日期：****年*月**日
工期总日历天数：**天。
*、质量标准要求：
达到国家现行施工验收规范合格等级标准。达不到合同约定的质量目标，
必须无条件修复至合同规定标准且工期不顺延，还须向发包人承担合同总价款
**%的违约金。
工程安全标准要求：达到《建筑施工安全检查标准》(*****-****)合格标
准，避免发生重大安全事故。安全生产目标未达到合格标准的，属承包人原因
的，承包人向发包人支付合同总价款**%的违约金，并承担安全事故由此引起
的*切行政处罚及赔偿。
*、签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：******.**元
人民币（大写）******元整
*、项目经理
承包人项目经理：汪海锋。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部
分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合
同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照
合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量
和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程
维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同
*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县退役军人事务局办公室签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部
分。
**、合同生效
本合同自双方电子盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
甲方：****县退役军人事务局乙方：****
单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：
单位地址：****省****县园林街*号单位地址：****县鸣凤镇解放路***号
法人代表授权人(签字)：法人代表授权人(签字)：
联系人：向红光联系人：汪海锋
电话：****-*******电话：***********
邮政编码：******邮政编码：******
开户银行：中国农业银行开户银行：农行****营业部
帐号：*****************帐号：*****************
税号：******************税号：******************
第*节通用合同条款
本工程通用合同条款按照《建设工程施工合同》（示范文本）（**-****-
****）的通用合同条款执行。
第*节专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）本合同协议书及补充协议；（*）中标通
知书；（*）专用条款；（*）通用条款；（*）承包人投标文件及其附件；（*）
招标文件（含工程量清单及答疑纪要）；（*）标准、规范及有关技术文件；（*）
图纸；（*）发包人与监理公司的委托合同。（**）评标期间形成的澄清及投标
人承诺、合同洽谈纪要等补充文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****天安项目管理有限责任公司；
资质类别和等级：房屋建筑工程乙级，市政公用工程乙级；
联系电话：***********；
电子信箱：***********.***；
通信地址：****市****县鸣凤镇西门路**号；
公司地址：****市****县鸣凤镇西门路**号；
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人提供的其它施工场
地。
*.*.*.*永久占地包括：本项目规划红线范围内的用地。
*.*.*.**临时占地包括：本项目规划红线范围内的用地。由承包人根据经
批准的施工组织设计实施，规划红线范围外需临时占地的由承包人自行办理相
关手续后方可使用，费用自理。
*.*.*其他
*.*.*.*现行消耗量定额：《****省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全
费用基价表》、《****省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《****
| 设计人： |
| 称：； |
| 资质类别和等级： |
| 联系电话： |
| 电子信箱： |
| 通信地址： |
省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[****]**号）文颁发）、
《关于调整****省建设工程计价依据的通知》（鄂建文[****]**号）。
*.*.*.*与投标价格水平相*致：是指采用的工程造价计价依据相*致、人
材机价格及含量水平与投标报价水平相*致（如出现投标报价中未有材料，则
以现场签证或参照同期建设主管部门发布的信息价为依据）、管理费及利润的优
惠幅度（比例）相*致。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按通用条款以及工程所在地规范性文件执
行。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：详见本工程招标文件第*章《技术标
准及要求》。自投标截止时间前**日，以后由工程所在地建设行政主管部门发
文实施的各类市政工程、房屋建筑消耗量定额及费用标准不适用于本合同。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/；
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；
（*）标准、规范及有关技术文件；（*）图纸；（*）投标报价工程量清单；
（*）招标文件及其它合同文件。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前**日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供*套图纸（不含标准图集）。承包人
确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本项目施工设计图、勘察报告等与工程
建设相关的图纸及资料。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总工程进度计划、月工
程进度计划、进度款申请计划、专项施工方案及其它在施工过程中需要承包人
向发包人提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：开工前*日内（其中月进度计划为每月**号
前报送）；
承包人提供的文件的数量为：不少于*套；
承包人提供的文件的形式为：采用书面形式（纸质版及电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对
方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****县园林街*号；
发包人指定的接收人为：向红光；
承包人接收文件的地点：****省****县鸣凤镇解放路***号****洋坤建筑；
承包人指定的接收人为：汪海锋；
监理人接收文件的地点：****市****县鸣凤镇西门路**号；
监理人指定的接收人为：陈立。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工场地与城市公共
道路之间的道路已开通，由承包人负责保养维护和管理，因承包人原因造成损
坏的，承包人负责修复并承担相应费用。
*.**.*场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地红线范
围。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的
约定：施工场地内的道路由承包人负责。
*.**.*超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临
时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委
托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作
权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执
行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费
的承担方式：按通用条款执行。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款*.**执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：该项目工程量的变化幅度超过**%。
*.发包人
*.*发包人代表：
姓名：向红光；
身份证号：******************；
职务：副局长；
联系电话：****-*******；
电子信箱：，；
通信地址：****县洋坪镇园林街*号；
发包人对发包人代表的授权范围如下：(*)检查和监督承包人和监理单位执
行合同；(*)对工程设计变更的审批权；(*)承包人项目负责人及有关人员的调
换需事先经其同意；(*)参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协
作单位的协调；(*)参与审核工程进度款的支付；(*)组织竣工验收；（*）重大
事项及时向上级汇报；（*）其他发包人授权的事项。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前向承包人移交施工
现场。
*.*.*提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）
办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，土地征用、拆迁工作开工前
完成，已具备施工条件。
（*）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工用水、用电、
通讯线路接驳由承包人自行解决，其发生费用及施工中用水、用电、通讯线路
接驳费用由承包人承担，已含在合同价中。
*.*.*提供基础资料
（*）提供资料的时间：开工前*日内；
（*）组织现场交验的时间：开工前*日，发包人负责联系设计单位向承
包人作技术交底，提供坐标控制点、水准点和标高。承包人应负责对设计提供
的测量控制桩、水准点和标高进行现场复测，并填妥《测量复核记录》签字备
案。
（*）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前*天。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：不提供。
发包人提供支付担保的形式：不提供。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料（含竣工图）和竣工验收报
告。其中竣工图承包人必须委托设计单位按照施工图的格式和比例绘制与实际
施工现场相吻合的竣工图纸，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人。
承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料和竣工验收报告各*式*
份，竣工图***套（电子版*套）、影像资料*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程完工后**天内将经监理工程师审
核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各*式*份提交监理工程师，
不按时报送按延误工期赔偿办法处理。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。
*.*.*承包人应履行的其他义务：
①保护好地下管线，要求承包人在土方开挖前，先进行勘探性探测，确认
没有遇到地下任何管线后，才允许开挖，否则由此引起的*切损失由承包人负
责。挖探坑费用已在报价中综合考虑，不另计费用。已明确地下管线，承包人
有责任保护其安全，如因施工损坏，由承包人承担相关责任并负责经济赔偿。
承包人应挖探坑查明管线的具体位置并采取保护措施后方可施工，否则由此引
起的*切损失由承包人负责。
②承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。
因场地狭小，承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行
办理有关手续及支付相关费用。便道措施费已包含在承包人的投标报价中，不
另行计量支付。
③承包人的报价（本项目合同价）已充分考虑施工场地障碍条件和现场各
种不利条件发生可能带来的风险及增加的费用，也已仔细阅读和理解招标文件
中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程
进度目标、地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等条款，并结合企业自
身条件进行了报价。发包人不再对因以上原因引起费用增加进行调整。
④承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造
成损害。施工期间，负责对施工范围内及附近的民居、商业用房、厂房等建筑
物和构筑物应采取措施进行保护和受损后的修复；修筑或搭设临时便道、便桥，
以保证施工现场及周边居民生活、工厂生产作业等出入交通不受影响。发生的
费用已在合同总价中（报价时已考虑）。同时，由此导致的工期延误及相关责任
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：发包方不购买工程保险。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人为施工现场全部人员办理意外伤害保险，
并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，费用自理。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
**.补充条款
（*）变更程序
①承包人在施工中提出的变更，必须先经监理工程师同意后报发包人批准
并按发包人的《工程变更管理办法》执行，其变更价款均按专用条款第**.*款
的规定办理；
②发包人提出的工程变更(包括设计变更和合同变更：工程量变更、工程项
目的变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包
括的新增工程等)，承包人不得以任何理由拒绝，拒绝属严重违约应承担严重违
约责任，变更程序按照发包人《工程变更管理办法》严格执行，变更价款均按
专用条款第**.*款的规定办理；
（*）承包人办理保险:建筑意外伤害保险、农民工工伤保险。若承包人不
能按以下要求及时办理支付民工工资措施，发包人有权直接从承包人工程款中
扣付：
①承包人应与****清欠机构签定“无拖欠保证书”，承诺无拖欠和无新的拖
欠工资现象，并定期向清欠机构报送本单位工资支付情况，接受政府监督。
②承包人应按照有关规定缴纳工资保障金，专户存入，用于垫付拖欠的民
工工资。
（*）承包人未经发包人许可将本工程转让、转包、分包，发包人除处以
***元罚款外，发包人可单方解除合同，承包人交纳的履约保证金不予退还，
且因此造成的损失由承包人赔偿；合同解除后，承包人没有按照发包人通知的
时间和要求自费将机械设备和人员撤出施工场地的，每延迟*天，应赔偿发包
人损失**元人民币；
（*）工程量清单报价中所有单价与合价应包含但不限于《建设工程工程量
清单计价规范》中项目编码所对应的工程内容以及分部分项工程量清单中备注
所包含的内容，包括了所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、检验试验
费、安装费、管理费、利润以及合同明示暗示的所有*切风险、责任和义务等
*切费用，同时为完成该项目所必需发生的工作内容和相关费用也应包含在报
价中。并应综合考虑材料或构件场内外运输及损耗、周边场地条件等施工中各
不利因素导致的降效损失、*次运输等增加的费用、弃物的场内外运输、建筑
垃圾处置费（包括环卫部门收取的建筑渣土处置费、施工期间道路污染清扫费）
等费用。
（*）承包人必须严格执行审批认可的施工方案和进度安排。若签订施工合
同后，施工中出现实际进度比经发包人及监理审批认可的施工方案中阶段性计
划进度滞后**天的情况，发包人有权提请上级主管单位及招标委员会对此延误
进行审查，若其认为主要责任在承包人，则发包人有权单方面中止该施工合同，
并提请招标委员会重新确定施工单位；或因承包人的机械设备、材料、劳动力
投入明显不能满足施工进度要求，且没有采取积极有效的赶工措施，导致经发
包人及监理认可的阶段性进度计划延误达到**日以上，发包人与监理工程师商
议后可以无条件地将部分工程量分割给其它施工单位施工，其结算单价按承包
人对应投标单价的*.*倍计算，由发包人直接从原中标单位工程款中扣除并支
付给其他施工单位，但其施工质量及竣工资料仍由承包人统*负责；同时还将
对其作为严重违约的不良行为向建设行政主管部门通报，发包人在其以后工程
招标中，承包人的此项不良记录将予以扣分。
（*）土石方开挖、回填、运输项目，其土石方类别已经承包人依据地勘报
告自行判断计入合同价，实际施工时土石方类别、土石比、土石方实际运距与
地勘报告、设计施工图纸、投标的差异均不调整合同价；场内外运输等其他土
石方施工方案的改变，其结算价均按投标报价执行。
（*）涉及与公路部门协调配合费用由投标人自行考虑计入投标总报价中，
招标人不另行支付该项费用。
（*）本工程所有弃方运距及弃土场(外运)均由承包人自行确定，其费用需
在报价中予以考虑；土方的外弃及外借施工单位应首先综合考虑本合同范围项
目间的土方的平衡调配；
（**）外借土方（缺方内运）所需土源需满足路基回填质量要求，土源购
置及场内外运输由承包人自行确定，其费用在报价中予以考虑；
（**）排水、降水措施费包干使用，包括但不限于施工时发生的地下水、
雨水、污水等应根据地质资料及现场实际情况综合考虑。
（**）本工程****必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包
管理办法》（中华人民共和国建设部令第***号）等国家、省、市有关规定并必
须取得发包人的书面同意。****必须签订分包合同，明确分包合同当事人
的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人须向发包人提交分包合同副本*
份和分包单位相关资质业绩，主要管理人员等备案资料，并报****县建设行政
主管部门备案。
（**）当通用条款与专用条款相抵触时，以专用条款为准；当专用条款未
约定时，以合同文件解释顺序为准。
（**）承包人应遵守发包人在施工过程中印发的相关管理制度和规范要求。
（**）发包人或监理工程师提出同*事项连续*次未在规定时间内完成整
改时，每次罚款**元，对于存在可能导致施工人员伤亡、重大经济损失或永
久性质量缺陷的重大质量、安全隐患且未在规定时间内完成整改时，每次罚款
**元；由于工程质量、安全问题被省级行政主管部门通报批评的*次罚款*
**元，被市级行政主管部门通报批评的*次罚款**元。罚款由发包人从应
付承包人的工程款中直接抵扣。
（**）招标人不提供钢筋加工场地，由投标人自行考虑并含在投标报价中。
（**）因拆迁等原因造成工期延误的，甲方同意工期顺延但不赔偿任何费
用。
（**）本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充合同。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县退役军人事务局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改造工程（工程全称）签订工程质量保
修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生
间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修
工程，以及双方约定的其他项目。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
*．装修工程为年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
*．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
*．其他项目保修期限约定如下：
对于保修过的部分，保修期重新计算。质量保修期自工程实际竣工验收合格,并全面交
付发包人之日起计算。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金在工程质量保修期满后经双方检查无
维修项目**天内返还（无息。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：****县退役军人事务局承包人(公章)：****
地址：，地址：****县鸣凤镇解放路***号洋坤建
筑
法定代表人：江鹏程法定代表人(签字)：张文明
委托代理人：向红光委托代理人(签字)：汪海锋
电话：****-*******电话：****-*******
传真：，传真：****-*******
开户银行：，开户银行：中国农业银行****县支行营业
部
账号：账号：*****************
邮政编码：，邮政编码：******
附件*：
安全生产合同
为在****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改造工程施工合同的实施过程中创造
安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县退役军人
事务局（以下简称“发包人”）与承包人****（以下简称“承包
人”）特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管
理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*．严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》等国家有关
安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公
路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定。认真执
行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传
教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术
人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安
全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请
的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安
全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构
人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接
受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、
机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全
操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必
须承担管理责任。
*．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**.安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、本合同有效期为发包人和承包人双方签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验
收后失效。
*、本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份。当正本与
副本的内容不*致时，以正本为准。
发包人：****县退役军人事务局（公章）承包人：****（公
章）
法定代表人：江鹏程法定代表人：张文明
委托代理人：向红光委托代理人：汪海锋
****年*月**日****年*月**日
廉政合同
发包人：****县退役军人事务局（以下简称甲方）
承包人：****（以下简称乙方）
工程项目名称：****县退役军人服务中心活动室及羽毛球场改造工程
为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的
违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第***号令的有关规定，
由甲方与乙方订立本协议书。
第*条甲乙双方责任
(*)严格遵守国家法律法规和省政府第***号令的有关规定。
(*)严格执行*切合同文件，自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有
规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，
监督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒
和纠正。
(*)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等
有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。
第*条甲方责任
(*)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资
金管理，认真履行合同规定的甲方责任。
(*)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有
价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣
金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考
察等给付财物以外的其他手段。
(*)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接
受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作等安排提方便。
(*)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备
供应、工程分包、劳务等经济活动。
(*)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求
乙方购买合同约定以外的材料和设备。
第*条乙方责任
(*)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和
强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
(*)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、
有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、
佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、
考察等给付财物以外的其他手段。
(*)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，
提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(*)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排
提供便利。
(*)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工
程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。
第*条违约责任
(*)甲方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有
关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追
究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。
(*)乙方人员违反本协议第*条和第*条规定的，按照管理权限，依据有
关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追
究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。
第*条协议生效
本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第*条协议法律效力
本协议书作为工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效,经双方
签署后生效。
第*条协议份数
本责任状*式*份，甲方*份，乙方*份。
发包人：****县退役军人事务局（公章）承包人：****市洋坤建筑有限公
司（公章）
法定代表人：江鹏程法定代表人：张文明
委托代理人：向红光委托代理人：汪海锋
****年*月**日****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
