弥勒市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号：**********************

*、合同名称：****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）合同

*、项目编号：********-**-*****-****-****

*、项目名称：****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）

*、合同主体

采购人（甲方）：****市发展和改革局

地址：****市冉翁西路延长线行政中心

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：中国（****）自由贸易试验区昆明片区官渡区巫家坝中南云境*期*栋****室

联系方式：***********

*、合同主体信息

*.主要标的信息：

主要标的名称：****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）
数量：*.**
单价（元）：******.**
规格型号（或服务要求）：****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装），冷库保温：包括墙地面及天棚保温系统工程；冷库安装工程：包括冷库制冷设备系统、给排水及电气照明等；具体详见工程量清单。

*.合同金额（元）：******.**

*.履约期限、地点等简要信息：

*.采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****年**月**日

*、合同公告日期：****年**月**日

*、其他补充事宜：无

附件信息：

****省****合同书（冷库设备）.***

****省****合同书

项目名称：****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产

业扶持项目（冷库保温及设备安装）

采购单位（简称甲方）：****市搬迁安置办公室

供货单位（简称乙方）：****

签订日期：****年*月**日

根据****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业

扶持项目（冷库保温及设备安装）竞争性商文件招标采购结果，经

甲乙双方协商，签订以下内容：

*、项目或设备（产品）名称、型号规格、产地、制造商名、数量、

单价和交货地点

详见投标文件

*、设备安装调试要求

设备安装调试（或项目建设）符合国家相关标准，并满足甲方技

术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

*、合同总价（大写）：*******元整

（小写）：￥******元

以上价格为甲方验收最终总价，并包含设备的运输安装调试及税

收等所有费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气

设备、专用电线电缆、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品（如

箱包等），相应的技术服务与质量保证文件。

*、供货期限

合同生效之日起**个自然天（含安装、调试及交付使用）

*、甲乙双方的权利和义务

（*）甲方的权利和义务

*．负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接

等）；

*．负责提供货物安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；

*.负责组织成立验收小组对软件和货物或项目进行验收并签署验

收报告；

*.按合同规定享有乙方提供的软件和货物或项目服务；

*.按****规定落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（*）乙方的权利和义务

*．乙方保证按本合同*、*、*、*条款负责完成甲方项目，并

保证提供的设备是全新（包括*部件）、符合竞争性碳商文件规定、

具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家

有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；软件、设备及主要配件

免费保修期为**个月，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常

运行。

*、乙方在设备安装调试及施工过程中发生的任何意外及安全责任

事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

*.具体服务：保修期内，乙方对非人为损坏的设备提供全免费上

门维护或保修或免费更换；在保修期，同*货物的同*质量问题连续

*次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换新同品牌、同型号或不

低于投标配置的其它新机器。

*.保修期满后，收取成本费维修费（自然灾害及人为故意损坏除

外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证**

小时内到达现场，无需订配件类故障保证由维修工程师在*天内修复，

需订配件类故障保证由维修工程师在*个工作日内修复；乙方保证在

甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；并保证*年

*配件及配套试剂的供应；乙方对所提供的设备实行*个月时间定期

进行保养（或维护、巡检）制度；每年维护不得少于*次。

*.对保质期外的售后服务，乙方应提供及时有效的技术支持和服

务，乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售

后服务网点的名单、联系地址、联系电话，并保证售后服务的及时有

效。

乙方技术支持电话：***********联系人：王甫井

售后服务点地址：昆明市盘龙区金瓦路金瓦巷***号

*.乙方所提供的设施、设备及配套器件在使用期间不受第*方提

出侵犯其专利权、商标权或工业设计权、外观新型设计专利权等的起

诉。

*.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的*切规定

和条款；

*.参与甲方共同进行设备的验收和分别开具给用户所供仪器设备

的发票。

*.以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况*致（或中标产

品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）

*、技术培训：

*、校内培训：乙方在设备安装调试结束后，有义务向甲方相关使

用人员提供设备使用、维护等方面的业务培训，即校内培训。培训期

间由乙方指派的培训教师的相关费用由乙方自行承担。

*、校外培训：乙方向甲方提供相关使用人员外出学习培训及现场

使用操作培训，培训内容包括设备的使用提升、*般的维修、维护及

保养等。由甲方提出培训人员名单，原则上不超过*人，相关费用由

乙方承担。

*、验收及验收标准

*.安装调试时间：甲方负责提供设备和项目安装调试所必须的场

地和环境后，设备送达甲方指定地点并按标准和规范安装调试完毕交

付使用的时间为合同签订生效后**日内。

*.设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统*初验是否符合合

同要求（验收时供货商必须出示合同的正本）；设备交验地点、方式：

合同签订后，乙方负责将完整全新配套的设备送到甲方指定的地点（详

见第*条），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完

成演示和安装及加电测试等。交货时，乙方同时向甲方交付设备的合

格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、使用

安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工量具等；如初验发

现不合格，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙

方应对由于开发、设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何缺陷或故

障负责，费用由乙方承担。

*.实作性操作验收：设备安装后无故障正常运行，能达到合同规

定的技术指标要求。

*.实质性验收：设备运行*年以后（自签署验收单之日起计算），

无质量问题，达到设备使用要求，甲方在*个工作日内返还乙方质量

保证金。

*.成交人的货物在安装调试后验收不合格，采购人可根据需要，

委托权威检验机构予以检验，委托检验费用由成交人承担。如检验过

程中发现是假冒伪劣产品或提供虚假材料谋取中标的，中标无效并依

法追究其违约责任。

*、合同价款结算

该项目无预付款，签订合同后，施工队开始施工，竣工验收结算

付至实际工程款的**%，审计完成后支付至审定金额的**%，预留*%

为质量保修金，设备运行*年后无质量问题，达到设备使用要求，且

在甲方已经办结支付审批流程的情况下，于*个工作日内退还给乙方

质量保证金，乙方向甲方交付正规发票。

*、索赔

*.甲方有权根据本地技术监督部门或有关部门出具的质检证书向

乙方提出索赔，但责任应由保险公司的除外。

*.在合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的

索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列*种方式解决索赔事宜：

*.*乙方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给甲

方，并承担由此发生的*切损失和费用，包括利息、银行手续费、运

费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收货物产生的其

他必要费用。

*.*用符合规定要求的新*件、部件或设备来更换有缺陷的部分，

乙方应承担*切风险并负担甲方所遭受的全部直接损失费用。同时，

乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

*.*如果在甲方发出索赔通知后**天内，乙方未作答复，上述索

赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔**天内或甲方同

意的延长时间内，按照本款第*条规定的任何*种方式解决索赔事宜，

甲方将从乙方工程款中扣回索赔金额。

*、乙方履约延误

*.乙方应按照合同规定的日期将货物交付甲方使用，并按期完成

安装调试工作；但因甲方原因导致的乙方工期延误，则乙方不承担责

任，由甲方承担相应责任。

*.如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：按违约终止

合同并追加罚款。

*.履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货的情况，应及时

以书面形式将不能按时交货和完工的理由、延误时间通知甲方。甲方

在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同或情延

长交货时间。

**、违约责任

*.如果乙方没有按照合同规定同意延长的时间交货，甲方可以按

迟交货物的计价金额每延迟*天*%计收赔偿费。

*.甲方因主观原因不能及时支付款项的，每延迟*日则赔偿费按

应支付款项的*%计收。

**、不可抗拒力

*.如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使

影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故

影响的时间。

*.本条件所述的“不可抗拒力”系指双主无法控制、不可预见的事

件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他

双方商定的事件。

*.受事故影响的*方应在不可抗拒力事故发生后尽快以传真、电报

通知对方，并在事故发生后**天内，将有关部门出具体的证明文件通

知对方。如果不可抗拒力影响延续到***天以上时，双方应通过友好

协商在合理的时间内达成进*步履行合同的协议。

**、合同纠纷的解决

履行合同时发生的纠纷，双方应在公平、诚实信用、协商*致的

原则指导下解决。仍不能达成*致意见的，可以直接向合同签订地仲

裁部门申请仲裁；也可以向人民法院提起诉讼，诉讼由合同履行地人

民法院管辖。

**、合同生效及其他

*.合同*经双方签字并加盖公章即为生效。

*.本合同*式*份，以中文书写。甲方执*份、乙方执*份，具

有同等法律效力。

*.本合同其他未尽事宜，双方协商解决。

**、本合同不可分割之部分

*.竞争性碳商文件；

*.成交人商申请文件及澄清或谈判文件；

*.性能参数及需求*览表；

*.碳商报价表；

*.成交通知书；

*.合同书附件

甲方：****市搬迁置办公室乙方：****

法定代表人或委托代理人：部绍崇

法定代表人或委托代理人

日期：****年*月**日

建筑工程质量保修书

发包人：****市搬迁安置办公室

承包人：****

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质

量管理条例》和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，经协商

*致，对****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业

扶持项目（冷库保温及设备安装）签订保修书。

*、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双

方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括全部工程范围以及双方约定的其他项目。

*、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的

保修期为*年；

*、保修责任

*.属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日

起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以

委托他人修理。

*.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到

达事故现场抢修。

*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量

保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防

范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，

承包人实施保修。

*.质量保修完成后，由发包人组织验收。

*、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共

同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：****市搬迁安置办公室承包人：****

法定代表人或委托代之部绍荣

法定代表人或委托代理人

日期：***年*月**日

安全生产合同

为在****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业

扶持项目（冷库保温及设备安装）施工合同的实施过程中创造安全、

高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****

市搬迁安置办公室（以下简称“甲方”）与承包人****云冷建设工程

有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

*、甲方职责

*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合

同中的有关安全要求。

*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的

原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：

同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。。

*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产

的精神。

*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的

各种安全隐患。

*、乙方职责

*.严格遵守国家、地方及行业有关安全生产的法律法规的规定，

认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，

加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全

生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，

有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产

管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到

生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产

工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，

*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人

有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应

按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安

保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指

令，并采取保护性措施防止事故发生。

*.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发

生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施

工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技

术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从

事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车

船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，

获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作

业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够

的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙

方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他

人，或允许、容忍上述同样行为。

*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全

检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品

的人员不得上岗。

*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全

员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳

动保护用品严禁使用。

*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相

应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

**．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生

产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于

特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有

关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

**.乙方应按合同规定，加强技术管理，保证本工程现场的施工安

全，教育本单位职工文明施工，配备*定的安全生产设施，遵守现场

安全施工的规定，遵守国家的有关法令和法规，遵守工地附件村寨的

挝规民约。凡工程中出现的*切工伤事故和安全事故由乙方负责，甲

方概不负责。

**.（*）、工程建设所需的机械、器材、建筑材料、水、电等乙

方自行采购处理；

（*）乙方必须按时保证工人工资的发放，不得出现上访现象。

（*）乙方在施工中要严格按照施工图进行施工，如乙方不按照施

工图进行施工甲方有权终止合同，不作任何补偿；

（*）甲方有权派人进行工程质量的全程施工监督，如乙方机械

不健全，施工能力有限甲方有权终止合同，不作任何补偿；

（*）钢筋需采购大厂出的，并付产品的合格证。

*、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为施工合同的附件，与施工合同分数相同。由双方法定

代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收

后失效。

*、争议的解决方式

本合同履行过程中如甲乙双方发生纠纷，*般由双方协商解决。

协商不成，提请有关部门调解和仲裁，也可直接向法院起诉，但发包

单位和承包单位的其它合同责任义务，不得因正在进行仲裁或诉讼过

程中改变。

安

发包人：****市搬迁安置办公室承包人：****

法定代表人成客托代理人：郎铝繁

法定代表人或委托代理人

期：***年*月**日

日

成交通知书

****：

根据****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及

设备安装）竞争性碳商文件和你单位提交的竞争性碳商申请文件，于****年**月**日进

行商后，经碳商小组评审，现确定你单位为成交人。主要中标条件如下：

项目名称	****市太平水库移民安置区弥阳镇阿鸟村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）招标方式竞争性碳商
质量承诺	符合现行相关质量验收标准的要求，*次性验收合格。
工期承诺	**日历天
成交价	人民币大写：******元整（小写：****元）
采购内容	****市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装），冷库保温：包括墙地面及天棚保温系统工程；冷库安装工程：包括冷库制冷设备系统、给排水及电气照明等；具体详见工程量清单。

请你单位（成交人联系人姓名：郭绍崇，联系电话：***********）在接到本成交通知书

后*天内，到我单位（采购人联系人姓名：****，联系电话：***********）洽谈合同有

美事宜。

采购人法定代表人（或授权代理人）：（签章）

招标代理机构：法定代表人（或授权代理人）：

日期：****年**月****

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

弥勒市太平水库移民安置区弥阳镇阿乌村委会阿乌移民产业扶持项目（冷库保温及设备安装）合同公告

公告内容：