景观绿化工程的合同
合同统*编号：*******************
合同内部编号：
合同各方：
甲方：****市****区卫生健康委员会乙方：****绿开景观工程有限公司
法定代表人：顾水娟（女）
地址：南桥镇大寺路**号，地址：
邮政编码：，邮政编码：******
电话：***-********，电话：***-********
传真：，传真：
联系人：阮贤明，联系人：顾水娟
根据《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》之规定，
本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商*致，同意按下述条款和条件签署
本合同：
*．本合同价格为*******元整（***********元整）。乙方为履行本
合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。
*．合同有效期：自合同签订之日起，至双方的工作、义务完成止。
*．付款条件：分期付款
*．合同使用说明：本项目采购人****市****区卫生健康委员会已与承包人****
****建设发展（集团）有限公司、中冶西北工程技术有限公司签订工程总承包合
同，其中，********建设发展（集团）有限公司为联合体牵头人，故本分包工程
线上合同由采购人与成交供应商签订，但承包人（********建设发展（集团）有
限公司）、分承包人（即成交供应商）*方还须书面签订本合同，并按此实施。
采购人与承包人将就此线下签订补充协议(条款附后）。
签约各方：
甲方（盖章）:，乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签章）：法定代表人或授权委托人（签章）：
日期：****-**-**，日期：****-**-**
合同签订点:网上签约
第*部分分包合同协议书
承包人(全称)：********建设发展（集团）有限公司
分包人(全称)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于****市****区卫生健康委员会(以下简称为“发包
人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就
****区公共卫生中心新建工程景观绿化工程分包工程施工及有关事项协商*致，共同达成如
下协议：
*、分包工程概况
*.总包工程名称：****区公共卫生中心新建工程
*.分包工程名称：****区公共卫生中心新建工程景观绿化工程
*.分包工程地点：****新城****-****单元***-**地块，东至****交通大学科技园、西
至南竹港、北至奉浦大道
*.分包工程承包范围：依照施工图纸所表明的绿化工程、景观工程、安装工程及附属工程
等，以及绿化养护期养护（*年）等；所有按工程规范要求以及为取得政府主管部门批
准所需的任何检测及*切要求；在磋商文件内所说明及/或招标期间所增减及/或承包人
所确认的工程内容、所有在合同文件中所提到和反映的工作及为完成此类工作所需的所
有措施工作等。
*.承包方式：专业分包（深化设计工作）、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安
全及文明施工、包验收合格且养护期苗木成活率达到***%。
*、分包合同工期
计划开工日期：****年月日。实际开工日期以承包人开工令为准。
计划完工日期：****年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的工期天
数不*致的，以工期总日历天数为准。
因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：若工期超过合同工期
规定（非分包人自身原因造成的工期延误除外），分包人承诺接受每延误*天按分包工程审
定结算造价的*分之*作为违约金。
因分包人原因造成本分包工程工期或节点工期的延误，逾期完工违约金的上限：不超过
分包工程审定结算造价的**%。
*、质量标准
分包工程质量应符合总包合同约定的质量标准（确保****市建设工程白玉兰奖），并同
时达到《园林绿化工程施工质量验收标准》（**/****-***-****）的合格标准，以绿容部门
验收通过为准，且养护期苗木成活率达到***%。
本分包工程质量未能达到上述质量要求，按分包工程审定结算造价的*%或以上比例（自
报处罚比例）为违约金进行处罚。还应该承担该等工程的返工、修复、延期的全部费用。
因本工程分包人原因导致本项目未能获得白玉兰奖（市优质工程），按分包工程审定结
算造价的*%或以上比例（自报处罚比例）为违约金进行处罚。违约金处罚上限：不超过分
包工程审定结算造价的**%。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写），(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币，（大写），(¥元)；
（*）暂列金额：
人民币，（大写），(¥元)；。
*.分包合同价格形式：单价合同。
*、项目经理
分包人项目经理：；注册证书号：。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成分包合同文件：
（*）协议书（包括补充协议）；
（*）中标通知书；
（*）磋商文件及补充文件；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）工程量清单；
（**）已标价工程量清单（含单价分析表）；
（**）投标人澄清、承诺文件；
（**）经双方确认的其它文件。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分
包合同文件组成部分。
前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同
*类内容的文件，应以最新签署的为准。
*、承诺
*.承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定
的期限和方式支付合同价款。
*.分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保
修期内履行分包工程维修义务。
*.分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确
约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担
连带责任。
*.合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包
合同实质性内容相背离的合同。
*、其他
*.协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*.本协议书于年月日在****市****区签订，自经双方法定代表人或者委托代理
人签章，并加盖本单位公盖后生效。本协议书*式*份，其中正本*份，双方各执*份；副
本*份，双方各执*份。
承包人：(盖章)，分包人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：
地址：，地址：
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：
传真：，传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
| 组织机构代码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱：电子信箱： |
|
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号：账号： |
|
第*部分通用条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
*.*.*分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协
议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用
合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其
他分包合同文件。
*.*.*总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中
指明的总承包合同。
*.*.*分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。
*.*.*承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，
具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包
资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承
人。
*.*.*监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行
监督管理的法人或其他组织。
*.*.*设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应
工程设计资质的法人或其他组织。
*.*.*承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责
分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
*.*.**分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负
责分包合同履行的项目负责人。
*.*.**总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。
*.*.**分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。
*.*.**永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程
设备。
*.*.**临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工
程，不包括施工设备。
*.*.**工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的
设备和装置。
*.*.**施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，
但不包括工程设备、临时工程和材料。
*.*.**施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分
包工程施工场地组成部分的其他场所。
*.*.**临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。
*.*.**开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书
约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第*.*款【开工】发出的开工通知中载明的
开工日期。
*.*.**完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书
约定的完工日期；实际完工日期按照第**.*款【完工日期】确定。
*.*.**工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按
照分包合同约定所作的期限变更。
*.*.**缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质
量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实
际竣工之日起计算。
*.*.**保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包
工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。
*.*.**基准日期：招标分包工程以投标截止日前第**天的日期为基准日期，直接分包
工程以分包合同签订日前第**天的日期为基准日期。
*.*.**天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，
从次日开始计算，期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.**签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。
*.*.**分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内
全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。
*.*.**费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理
费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.**计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的*星工作或需要
采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的*种方式。
*.*.**质量保证金：是指分包人按照第**.*款【质量保证金】用于保证其在缺陷责任
期内履行缺陷修补义务的担保。
*.*.**书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图
纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。
*.*.**法律：是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地
方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中
约定分包合同适用的其他规范性文件。
*.*语言文字
分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。
*.*标准和规范
*.*.*适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准
以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应
在专用合同条款中约定。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要
求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
*.*分包合同文件的优先顺序
组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分
包合同文件的优先顺序如下：
（*）分包合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他分包合同文件。
上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分
包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*图纸
*.*.*承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并
组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前*天向分包人提供图纸。因
承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第*.*.*
项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存*套完整的图纸，供
承包人和有关人员进行工程检查时使用。
*.*.*分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。
承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。
*.*.*深化设计
承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质
的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国
家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有
相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸
的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。
分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸
负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在
专用合同条款中约定。
*.*联络
与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送
达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地
点。任何*方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前*天以书面形式通知
对方。
*.*化石、文物
承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予
保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。
分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中
应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应
指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保
护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
*.*知识产权
*.*.*承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，
但不能用于与分包合同无关的其他事项。
*.*.*分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第*方的知识产权。分
包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权
或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程
设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有
技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
*.*保密
除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何*方当事人不得将对方
提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第*方。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。
*.*.*承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总
包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。
*.*.*承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤
亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。
*.*提供基础资料、施工条件
*.*.*承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资
料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述
基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失
实的，由承包人承担责任。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期*天前向分包人移交
施工场地并提供以下施工条件：
（*）水、电接驳点；
（*）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；
（*）正常施工所需要的作业面；
（*）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前
的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程
质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。
附件*：
分包人供应材料、设备*览表
| 序号 |
材料、设备品种 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
质量等级 |
供应时间 |
送达地点 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
工程质量保修书
承包人（全称）：********建设发展（集团）有限公司
分包人（全称）：
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****区公共卫生中心新建工程景观绿化工程（分包工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围和内容：，。
*、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：
。保修期自起计算。
*、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自起计算。
缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，
立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
*．质量保修完成后，由承包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，
其有效期限至保修期满。
承包人(公章)：，分包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
| 承包人(公章)： |
分包人(公章)： |
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人(签字)： |
法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： |
委托代理人(签字)： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
附件*：
主要建设工程文件目录
| 文件名称 |
套数 |
费用（元） |
质量 |
移交时间 |
责任人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
分包人用于分包工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
规格型号 |
数量 |
产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
分包人主要项目管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
|
|
|
*、总部人员 |
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 分包人项目经理 |
|
|
|
|
| 项目副经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 造价管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 材料管理 |
|
|
|
|
| 计划管理 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*：
履约担保
********建设发展（集团）有限公司（承包人名称）：
鉴于********建设发展（集团）有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）与
（分包人名称，以下称“分包人”）于年月日就
****区公共卫生中心新建工程景观绿化工程（分包工程名称）施工及有关事项协商*致共同
签订《建设工程专业分包合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就分包人履行与你方签订
的合同，向你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与分包人签订的合同生效之日起至分包工程交付你方之日止。
*.在本担保有效期内，因分包人违反分包合同约定的义务给你方造成经济损失时，我
方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列
第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
*.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件*：
预付款担保
********建设发展（集团）有限公司（承包人名称）：
根据，（分包人名称，以下称“分包人”）与********建设发展（集
团）有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订的****区
公共卫生中心新建工程景观绿化工程（分包工程名称）《建设工程专业分包合同》，分包人
按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿
意就你方提供给分包人的预付款为分包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给分包人时起，至预付款完全扣清时止。
*.在本保函有效期内，因分包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到
你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付
款金额减去你方按合同约定在向分包人支付的进度款中扣除的金额。
*.你方和分包人按分包合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列
第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
*.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件*：
安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意
明确如下协议：
*、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的
责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。
承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。
*、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关
安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。
*、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；
对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物
资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等
创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处
罚***至****元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚
**至**元。
*、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法
机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予*次性经济
处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成
的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。
*、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照
中华人民共和国建设部建标(**)**号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通
知”(编号*****——**)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设
中不发生重大伤亡事故。
*、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条
件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工
人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科
技委审查批准的方案实施。
*、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第*责任人，根据建设部办公厅
****年**号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过**人的工地必须配置专职
安全管理人员；工程造价在*****元以上的工地，必须配置*至*名管理安全生产工作人
员；工程造价在*****元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工
地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落
实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，
负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。
*、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统*管理的范围，
明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教
育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市
特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场
作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
*、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日
常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除
隐患。
*、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，
对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济
处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有
权检举揭发，要求处理。
**、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢
救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部
门汇报，不得迟报瞒报。
**、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家
和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
**、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部
门发出的整改指令。
**、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具
有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：（单位公章），承包人：（单位公章）
法定代表人：，法定代表人：
地址：，地址：
电话：，电话：
签约日期：年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
