**-****-****
建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****县汤坑镇第*中学****
工程地点:****县汤坑镇
合同编号:****-****
设计证书等级:甲级**********
发包人:
****县汤坑镇第*中学
设计人:********分公司
签订日期:****年**月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****县汤坑镇第*中学
设计人:********分公司
发包人委托设计人承担****县汤坑镇第*中学****
建筑施工图设计任务,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管
理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计综合费等见下表。
项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
工程概算造价(*元) |
设计费(*元) |
****县汤坑镇第*中学**** |
层数 |
面积(**) |
现状测测绘 |
方案 |
施工图 |
工程概算造价(*元) |
设计费(*元) |
****县汤坑镇第*中学**** |
|
|
|
|
? |
***.** |
*.** |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
*
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
* |
施工图 |
* |
合同签订好后*个工作日 |
* |
|
|
|
第*条本项目的建安概算造价为***.***元,根据国家发展计划委员会建设部文件计价
格(****)**号《工程勘察设计收费标准》工程设计收费基价=(**.*-*)/(***-***)×
(***.**-***)+*=**.***元,本项目设计收费按**%优惠,即**.***元×**%=*.***元。
优惠后本合同设计费为¥*****元(即大写人民币:******元整)。费用支付按工程施
工图完成之日起*天内*次性付清。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,
并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同第*条规定交付设计
文件时间顺延:超过规定期限**天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较
大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、
重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,
相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够
做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通
*
等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和
专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制
或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人
有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,
按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:按*******-****、*******-****、*******-****、
*******-****等有关标准。
*.*.*设计合理使用年限为年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文
件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负
责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,
本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加
竣工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发
包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图
纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还
发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足
*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付*天,
*
应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段
工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停
缓建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误
造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件的交付
时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行
签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购
买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定
的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、
性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加
工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直
至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,
其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*
*.*本合同经双方签章后生效。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、
会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效
*.**其它约定事项
发包人名称:设计人名称:
****县汤坑镇第*中学********分公司
*
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签学)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所住所:****市梅江区东郊镇东山大道龙丰
村(威华商住楼)*层整层空间
邮政编码:邮政编码:******
电话:电话:****-*******
传真传真:****-*******
开户银行:开户银行:广发银行****分行营业部
银行帐号:银行帐号:******************
日期:***年*月*日日期:****年*月日
*