滹沱河（****段）附属设施水毁建设项目
施工合同
使用人：****县水利局
发包人：****县环盛城市建设开发有限公司
承包人：****
****年月日
第*部分合同协议书
****县水利局（以下简称“使用人”）、****县环盛城市建设开发有限公司（以下
简称“发包人”）为实施滹沱河（****段）附属设施水毁修复建设项目（项目名称），
已接受****（以下简称“承包人”）对滹沱河（****段）附属设施
水毁修复建设项目的投标，并确定其为中标人。使用人、发包人和承包人共同达成如下
协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者
为准。
*.签约合同价：人民币（大写）***************元*角*分
（¥********.**元）本合同最终结算金额以****县财政局选定的第*方审计机构做出
的工程审计金额为准。
*.承包人项目经理：郭磊，身份证号：******************，证书编号：
津****************，技术负责人：张远念，身份证号：******************。
*.工程质量符合合格标准。
*.工程概况
*.工程名称：滹沱河（****段）附属设施水毁修复建设项目。
*.工程地点：滹沱河****段。
*.工程立项批准文号：深行审投资审字【****】***号批准建设。
*.工程内容：
（*）对****湖湖区边坡进行改建****，溪流区修整冲坑面积**.***㎡。
（*）对****湖溢流堰进行修复与提升，修整溢流堰*侧连接路与运维平台，新增
下游溪流区防护****。
（*）道路系统主槽滨河路修复*.***，主槽内砂石路修复*.***。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.使用人、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为***天。
*.本协议书*式***份，使用人、发包人各执*份，承包人执*
份。
**．合同未尽事宜，*方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
以下无正文：
使用人：(公章)，发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
年月日年月日
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****县建设东路**号地址：****县石油大街***号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：石占朋，法定代表人：金龙
委托代理人：，委托代理人：
电话：****-********，电话：****-********
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：中国银行****支行，开户银行：****银行****支行
承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
年月日
组织机构代码：******************
地址：天津市津南区双港乡
邮政编码：******
法定代表人：闫广天
委托代理人：
电话：***-********
电子信箱：
开户银行：中国建设银行股份有限公司天津河西支行
工程廉政责任书
为加强****中的廉政建设，保证****高效优质完成，保证建设资金的安全和有效
使用，工程名称：滹沱河（****段）附属设施水毁建设项目的项目法人****县环盛城市建设开
发有限公司（以下称“甲方”）与承包商：****（以下称“乙方”）、使
用人****县水利局（以下简称“丙方”），特订立如下责任书。
第*条甲乙丙方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家****的有关法律法规及行业主管部门的有关规定。
（*）严格执行工程名称：滹沱河（****段）附属设施水毁建设项目的合同文件，自觉按
合同办事。
（*）*方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘
密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反****管理规定。
（*）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布
举报电话。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理
并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方、丙方的义务
（*）甲方、丙方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不
得到乙方报销任何由甲方、丙方或个人支付的费用等。
（*）甲方、丙方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨****费用等。
（*）甲方、丙方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通
讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方、丙方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安
排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
（*）甲方、丙方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备
供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）甲方、丙方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买
合同规定外的材料和设备。
第*条乙方义务
（*）乙方不得以任何理由向甲方、丙方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、
礼品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方、丙方及其工作人员报销应由甲方、丙方单位或个人支
付的任何费用。
（*）乙方不得要求甲方、丙方违反规定，批拨、追加****费用等。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方、丙方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方、丙方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用
品等。
第*条违约责任
（*）甲方、丙方及其工作人员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规定给
予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损
失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规定，给予党
纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方、丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；
情节严重的，甲方、丙方建议有关****主管部门给予乙方*至*年内不得参与****项
目投标的处罚。
第*条*方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提
出属于本责任书规定范围的处理意见。
第*条本责任书有效期同甲乙丙*方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第*条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，
经甲乙丙*方签署后生效。
第*条本责任书甲乙丙*方各执*份，送交监督单位*份。
甲方单位（盖章）：****县环盛城市乙方单位（盖章）：****
建设开发有限公司
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
年月日年月日
丙方单位（盖章）：****县水利局
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
年月日
安全生产协议书
为在滹沱河（****段）附属设施水毁建设项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环
境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的建设单位****县环盛城市建设开发有限公司（以
下简称“甲方”）与施工单位****（以下简称“乙方”）、使用单位****
县水利局（以下简称“丙方”），特此签订安全生产协议书：
第*条甲方、丙方职责
（*）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同
时施工，同时验收、投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
第*条乙方职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程
的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理
制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技
术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全
工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，
应按施工人员的*％～*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受
安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾
驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。
施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式
转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措
施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（*）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有
关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
第*条违约责任
如因甲方、乙方或丙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除*定比例
的安全保证金。
本合同正本*式*份，副本*份，*方双方各执正本*份，副本*份。由*方法定代表人
或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格且向甲方移交完毕后失效。
发包人：****县环盛城市，承包人：****
建设开发有限公司
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
年月日，年月日
使用人：****县水利局
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
年月日
诚信合规协议
*方同意，本协议是*方订立的合同的重要组成部分，双方愿共同遵守。
*、公务人员的定义
本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：
（*）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权行事的人士;
（*）国际组织的官员、雇员和代表;
（*）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员;
（*）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的公共企业的官员及雇员。
*、遵守反腐败法律
甲方、丙方在此声明、保证及承诺，本协议约定的活动或交易相关的甲方、丙方及甲方的关联
公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，
及所有直接或间接代表甲方、丙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反或致使乙方违
反《中华人民共和国刑法》《联合国反腐败公约》《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中
行贿外国公职人员行为的公约》及业务所在国的反腐败、反欺诈、反串谋及反不正当竞争法律、法
规及规则等（合称“反腐败法律”）。甲方、丙方特此声明、保证及承诺：甲方、丙方及甲方关联
公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代
表甲方、丙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：
（*）为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：
*.不当影响公务人员的行为或决定；
*.诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；
*.诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该
政府或政府部门的行为或决定；
*.协助甲方、乙方、丙方或乙方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。
（*）为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：
*.意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；
*.知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。
*、持续义务
甲方、丙方在此声明并保证：甲方、丙方和甲方的关联公司、董事、高级管理人员、员工、代
理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表甲方、丙方行事的个人及相关方，在
本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。
*、公务人员参与
除已向乙方披露的情形外，甲方现有的高级管理人员、董事、最终受益人、股东（此处不包括
上市公司的股东）及员工均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述高级管理人员、
董事、最终受益人、股东或员工成为公务人员时，甲方应在合理时间内通知乙方。
*、无私设资金
在本协议有效期内，甲方、丙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利反腐败法律
所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议拟进行的交
易相关。
*、赔偿
甲方、丙方承诺：乙方及其代表、高级管理人员、董事、员工及股东不承担因甲方、丙方违反
本协议约定的反腐败陈述、保证与承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、损失赔偿金或上
述个人或相关方的经济损失。
*、费用
甲方、丙方履行本协议约定的义务所产生的成本及费用应完全由甲方、丙方承担，乙方事先同
意承担的除外。
*、终止权
根据可靠消息来源，如*方认为另*方已实质性违反其在本附件中的遵守反腐败法律的相关陈
述、保证与承诺，则视为实质违反本协议，无论该违约方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其
他惩罚，另*方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或支付赔偿。
*、调查通知
甲方、丙方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组
织、证券交易所或非政府组织调查，应立即通知乙方；此外，如甲方、丙方发现其因违反反腐败法
律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为
是否与本协议相关，应立即通知乙方。
咨询举报邮箱：**********@***.***
电话：***-********
甲方（盖章）：，乙方（盖章）：
年月日，年月日
丙方（盖章）：
年月日
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专
用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条
款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施
工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的*部
分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。
经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检验承包人是
否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求
填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同*方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员。
*.*.*.*合同当事人:指使用人、发包人和（或）承包人。
*.*.*.*使用人、发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事
人。
*.*.*.*承包人：指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签
订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人
或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全
权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工
设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪器
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
使用人、发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审
组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可
在专用合同条款中约定下列*种方式解决。
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**.*友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包
人均可共同努力友好协商解决争议。
**.*争议评审
**.*.*采用争议评审的，使用人、发包人和承包人应在开工日后的**天内或在争议发生
后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
**.*.*合同*方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交*份详细的评审申请报告，并
附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
**.*.*被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的**天内，向争议评审组提交*份答
辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的**天内，邀请
双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求*方进*步
提供补充材料。
**.*.*除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的**天内，争议评审组应在不受任
何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，
争议*方暂按总监理工程师的确定执行。
**.*.*发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双
方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
**.*.*使用人、发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收
到评审意见后的**天内将仲裁或起诉意向书面通知另*方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结
束前应暂按总监理工程师的确定执行。
**.*仲裁
**.*.*若合同*方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
**.*.*若合同*方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人民法
院提起诉讼。
第*部分专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*使用人：****县水利局。
*.*.*.*发包人：****县环盛城市建设开发有限公司。
*.*.*.*承包人：****。
*.*.*.*分包人：/。
*.*.*.*监理人：****水利建设集团有限公司。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期：自合同完工验收之日起**个月。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是本项不作另行约定，同通用条款。
*.*联络
来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达****县环盛城市建设开
发有限公司。
*.使用人、发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*使用人、发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工程范围内的征地，
向承包人提供施工用地。
*.*其它义务
使用人、发包人协助承包人解决施工用电、用水接口，水、电等费用由承包人承担。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
(*）按第**.*款约定，确定延长完工期限；
(*）按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律。如承包人未按合同约定按时发放本项目农民工工资，
发包人有权直接从承包人工程款或履约保证金中支付拖欠的民工工资。具体按《****省水利工
程建设领域农民工工资保证金管理办法（试行）》、国办发〔****〕**号文件《国务院办公厅
关于清理规范****领域保证金的通知》、建质[****]***号《住房城乡建设部财政部关于
印发建设工程质量保证金管理办法的通知》等文件执行。
乙方应按《保障农民工工资支付条例》、《****领域农民工工资专用账户管理暂行办
法》等有关规定开设农民工账户（施工单位需要在*个月内开设农民工账户），按月给工人或
者分包队*发放工资，及时缴纳保证金。做到专款专用。每月检查各个项目按月发放工资表情
况。
劳资管理制度：
*、乙方设立劳资管理机构并配置专职劳资管理人员，明确责任。各负其责。
*、乙方下属各施工项目部需设立农民工工资支付管理员岗位，并报甲方备案登记。
*.乙方必须根据国家劳动法及公司劳动管理制度，与劳动者签订各类劳动合同，并落实实
施。
*、乙方须认真做好工人进场实名登记工作，并建立人员花名册，同时对工人进行入场安全
教育和交底,确保安全生产。
*、乙方下属分包单位实行农民工工资按月支付制度,定期检查项目部按月编制的农民工工
资支付清单以及施工现场的农民工工资发放公示牌和农民工维权告知牌，并拍照备查。
*、乙方需每月定期向建设单位提交各项目部班组及工人的工资发放记录、工人花名册以及
工资发放的图像资料（需提供纸质版）。
*.甲方有权定期对农民工工资支付情况进行检查，凡是在检查过程中发现存在恶意拖欠农
民工工资情况的，对乙方给予****-****元罚款。
*.乙方负责处理内部的劳资纠纷，如有因劳资纠纷惊动政府部门县级以上部门的，对公司
产生不良影响，则将对乙方每次****-****元罚款。
*.乙方应积极主动配合公司的劳务管理，各项月报表及各种台账的登记要求准确、及时、
规范。
*.*.**其它义务
（*）承包人应自行解决“*通*平”、用水用电等问题，并给发包人和监理人提供方便。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这
种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）单位工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理单位工程施工现场。并在单位工程竣
工后*个月内按发包方要求完成并提交单位工程竣工资料。
（*）承包人必须文明、安全施工，因承包人原因，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产
损失等责任事故和所发生的*切费用概由承包人承担。
（*）承包人施工期间引起的任何赔偿费用,均由承包人承担。
（*）承包人对河道开挖的砂卵石料必须存放于发包方指定的场地（运距参照本工程单价计
算表，超出运距部分费用由发包人承担）。
*.*履约保证金
本款补充以下内容：
*.*.*履约保证金：承包人应在正式签订协议书前向发包人缴纳履约保证金或提交由银行
出具的履约保函，其金额为合同价格的**%。
*.*.*履约保证金自合同生效日起至工程完工鉴定书颁发（为发包人指示生产结束、清场
及撤离）后**天内*直有效。
*.*分包
*.*.*本工程允许承包人劳务分包和专业分包。
*.*承包人项目经理
本款补充以下内容：
*.*.*未经使用人、发包人允许，承包人不得擅自更换项目经理。若使用人、发包人认为
项目经理的素质不满足本工程的施工需要，则使用人、发包人有权要求承包人更换合格的项目
经理负责本工程的施工。
*.*.*项目经理在本合同主体工程施工期间每月驻现场工作天数不得少于**天，否则按每
天**元扣除工程款。项目经理必须保证按时参加发包人、监理人要求的例会。
*.*承包人人员的管理
*.*.*未经发包人允许，承包人不得擅自更换技术负责人。若使用人、发包人认为技术负
责人的素质不满足本工程的施工需要，则使用人、发包人有权要求承包人更换合格的技术负责
人负责本工程的施工。项目经理必须驻场的**天以外，如项目经理请假离开现场，技术负责人
必须在场。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：/。
*.材料和工程设备
*.*承包人提供的材料和工程设备
通用条款第*.*.*更改为：
为确保工程质量，承包人所采购的材料、设备需通过监理、使用人、发包人或发包人委托
的有资质的第*方检验检测机构验收认可。如经检测不合格的，承包方承担检测费用，承包人
负责更换不合格的材料、设备。
其它按通用条款*.*.*/*.*.*条款执行。
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人提供的材料和工程设备：无
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施应符合项目施工的规范和标准要求，造成事故或损失的，
责任由承包方承担。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施：/
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
*.*.*道路通行权和场外设施的约定：/。
*.测量放线
同通用合同条款。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人不提供资料，资料由承包人负责收集。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：/。
*.*现场管理义务
*.*.*承包人保证施工现场必须遵守当地建设行政主管部门相关规定，包括但不仅限于安
全、质量、环保等各项要求，按照规定落实好各项措施标准。
*.*.*如因承包人管理不当造成当地行政主管部门约谈、通报批评等情形，发包人有权对
其处罚，每次处罚金额不超*****元，处罚金额必须以发包人要求时限进行缴纳，承包人对其
不予理会，发包人有权在剩余工程款中双倍扣除。承包人无异议。
*.*.*如因承包人管理不当造成被当地行政主管部门罚款，承包人应要求尽快缴纳以减少
对发包人的不良影响，发包人依然有权对其处罚，每次处罚金额不超行政主管部门罚款金额的
*倍，处罚金额必须以发包人要求时限进行缴纳，承包人对其不予理会，发包人有权在剩余工
程款中*倍扣除，承包人无异议。
**.开工和竣工（完工）
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于****的雨日超过*天；
（*）*级以上台风灾害连续超过**天；
（*）日气温超过**℃的高温连续大于*天；
（*）日气温低于-**℃的严寒连续大于*天；
（*）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：/；
（*）其他异常恶劣气候灾害。
**.*工期提前
工期提前的奖金约定：无。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任：执行通用条款。
**.*发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人相应延长工
期。
**.工程质量
**.*清除不合格工程
发现施工质量不合格，承包人无条件免费限期整改，每发生*次向发包人支付罚款****元。
未尽事宜依据《建设工程质量管理条例》处罚。
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。
**.*.*工程合格及标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》*****-****。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，执行通用条款向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处
理的备案资料。
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责执
行通用条款。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行有关规程规范要求。
**.变更
**.*变更的范围和内容
关于变更范围的约定：执行通用条款。
关于变更估价的约定:合同中已有适用于变更、签证的价格，按合同已有的价格执行；
合同中只有类似于变更、签证的价格，可以参照类似价格执行；合同中没有变更、签证的价
格，工程造价管理机构发布的信息价格缺失的按照市场价，由承包人、使用人、发包人共同
商定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
**.*暂估价
**.*.*
（*）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。
（*）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：
/。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：调整。
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量周期
工程进度计量按照单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分
解报告确定。
**.*预付款
**.*.*预付款：
工程预付款的总金额为签约合同价的**%，*次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工
程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
**.*.*预付款保函（担保）
（*）工程材料预付款的担保约定为：预付款保函。
**.*.*预付款的扣回与还清
（*）工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的**%时开始扣款，直至合同累计
完成金额达到合同价格的**%时全部扣清。
工程材料预付款的扣回与还清约定为：在承包人完成累计金额达到签约合同价的**%后，
支付工程进度款项时分*次扣回，每次扣留具体金额以双方商定为准。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
进度付款申请单的份数：*份。
**.*.*进度付款证书和支付时间
按工程进度付款，每期付款比例扣除*%质保金后不高于当期已完工程量计价的**%。工
程验收合格后，拨付至县财政局选定的第*方审计机构工程审计金额的**%（扣留验工计价
金额的*%作为质量保证金）。待质保期结束无质量问题，退还质量保证金（质保金不计算利
息）。
**.*质量保证金
**.*.*质量保证金：
每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的*%，扣留的质量保证金总额为审
定结算金额的*%。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.**最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单*式*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：执行通用条款，。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：主要分部工程验收、完工（合并单位工程）验收；政府验收包括：
政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交
付投运前的验收。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收：无，全部由监理人主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：/。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：无。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：/。
**.*竣工验收
**.*.*本工程参照基建项目验收程序验收。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：发包人；费用承担：承包人。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）的期限：**个月，自合同工程完工验收之日起开始
计算。
**.*保修责任
工程质量保修范围：承包人负责采购或建设的设备、材料，土建工程，安装工程。
工程质量保修责任：
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不
在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用由承包人承担。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建
设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计
人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.因不可抗力因素引起的除外。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：承包人以发包人和承包人的共同名
义投保；
投保内容：发包人应投保建筑工程*切险或安装工程*切险，也可以委托承包人投保。发
包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。承包人应为现场
施工人员购买工伤保险或意外伤害险。
保险金额、保险费率和保险期限：根据工程实际情况执行。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：根据工程实际情况执行；
第*者责任险保险金额：根据工程实际情况执行。
**.*其他保险
需要投保的其他内容：，/，；
保险金额、保险费率和保险期限：/，。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：合同签订之日起*个月内；
保险条件：，/。
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：/，；
发包人负责补偿的范围与金额：，/，。
**.争议的解决
**.*合同当事人友好协商解决不成、无法达成*致意见提请争议评审或不接受争议评审组
意见的，约定的合同争议解决方式为：向****县人民法院提起诉讼。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
