动物医学楼修鳝工程
监理合同
委托人：****科学技术学院
监理人：****
第*部分协议书
委托人（全称）：****科学技术学院
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关
法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理
与相关服务事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*.项目名称：动物医学楼修鳝工程施工监理
*．工程地点：位于南海区狮山镇广云路**号
*.工程规模：动物医学楼修维工程造价****，*层面积****多平方
米，包含对项目所在的建筑工程、通风工程、集中供气工程、给排水工程和电
气工程施工。施工监理包括施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但
不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）和缺陷责任期阶段的工程施
工全过程监理服务以及相关技术支持、主导建设项目各方及相关单位的工作协
调等相关监理规范进行服务。中标单位需提供上门服务
*.工程建筑安装工程费：本工程建安费约****元。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*．中标通知书（如有）；
*．投标文件；
*．专用条件；
*.通用条件；
*．附录，即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：张世腾，身份证号码：******************注册号：
********
*、签约酬金
*
监理服务酬金合同总价（大写）：人民币****元整（￥****.**
元）。监理服务酬金总价包干结算，监理服务酬金结算总价不因工期延长和工程
变更因素而调整，具体结算方式为结算价等于合同价
包括：
*.监理酬金：包括人工费、设备费、差旅费、办公费用，派驻现场人员的
住宿费、办公场地费、水电费、交通费等。
*.相关服务酬金：无。
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：无。
（*）设计阶段服务酬金：无。
（*）保修阶段服务酬金：不另计算，包含在监理服务酬金中。
（*）其他相关服务酬金：无。
*.其他：合理利润、税费等进行本项目监理工作时可预见及不可预见的*
切费用。
*、期限
监理期限：工期**天，服务期从监理合同生效之日起算，至本项目竣工
验收合格且办妥竣工结算、资料归档、质保期满止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遗相应的人员，提供房屋、资
料、设备，并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：****年*月日。**
*.订立地点：****市南海区狮山镇广云路**号
*.本合同*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。
委托人（盖章）：****科学技术学院监理（盖章）：河北邮电通信工程建设监
理有限公司
住所：****市南海区狮山镇广云路**住所：石家庄市裕华区槐安东路***号
号
法人代表人
法人代表人
或授权代理人：或授权代理人：
签字或章）
联系人：联系人：
*
联系电话：****-********联系电话：****-********
邮政编码：******邮政编码：******
开户银行：中行****江湾支行开户银行：中国银行石家庄市裕华支行
银行帐号：************账号：************
签约地点：****市签约地点：****市
签约日期：年月日签约日期：年月日
*
第*部分通用条件
*，定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语
*
应具有本款所赋予的含义：
*
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的
继承人或受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的
继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有
关合同的当事人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标
准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造
价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进
行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘
察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人
的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机
构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责
履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人
并在协议书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人
的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；
“第*方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
*
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形
式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工
程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事
件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约
定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以
上语言文字时，应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件
另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（*）双方在合同执行过程中达成的书面补充和修正文件；
（*）本合同第*部分《协议书》；
（*）中标通知书
（*）本合同第*部分《专用条件》（含本附加协议条款、数据表，如果
有如有）；
（*）招标文件及答疑纪要、修正文件（含图纸和有关技术文件）；
（*）本合同第*部分《通用条件》；
（*）投标文件及其附件（含监理人在评标期间递交和确认的并经委托人
同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
（*）技术标准、规范；
（*）图纸、地质勘察报告（含招标文件答疑修正文件与此有关的部分，
如果有）；
（**）构成本合同组成部分的其他文件。
如监理人在投标文件及其附件（含监理人在评标期间递交和确认的并
经评标委员会同意的对有关问题的补充资料和澄清文件，下同）中作出有
比招标文件及答疑记要、修正文件（含图纸和有关技术文件、标价的工程
量清单）和本合同（含本合同第*部分《协议书》、第*部分《通用条
件》、第*部分《专用条件》和附加协议条款，下同）更有利于委托人的
响应（该是否有利于委托人的解释权双方同意最终归委托人所有），则投
标文件及其附件中更有利于委托人的相关条款内容的解释顺序优于招标文
*
件及答疑记要、修正文件（含图纸和有关技术文件）、标价的工程量清单
和本合同，监理人须按这些响应承诺履行。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报
委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会
议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需
要主持或参加专题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技
术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资
格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划
的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有
效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取
样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证
书，并报委托人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐
患的，要求施工承包人整改并报委托人：
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
*
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论
证材料及相关验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费
用索赔、合同争议等事项
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*（如有）中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设
备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对
稳定，以保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人
更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同
意后方司更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当
资格与能力的人员替换，并通知委托人
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建
设有关标准及本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监
理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议
时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审
理时，监理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签
订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托
人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先
报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托
人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工
作的，有权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相
关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记
录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关
文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*（如有）中由委托人派遣的人员和提供的房
屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于
委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、
设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师
和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
*
委托人应按照附录*（如有）约定，无偿向监理人提供工程有关的资
料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关
的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*（如有）约定，派遣相应的人员，提供房屋、
设备，供监理人无偿使用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同
提供必要的外部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人
应在双方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理
人。当委托人更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何
意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求
作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委
托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部
分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的
费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
*.*.*委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
*
**.工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认，以及
工程结算的复核确认与否决。未经总监理工程师签字确认，委托人不支
付工程款；
**.对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题，监理人
必须及时以书面方式向委托人请示，经委托人同意后方可予以决策或决
定；
**.监督检查工程的文明施工及安全防护措施；
**.建立监理的试验、检测工作体系；按照规定的频率独立开展监理的试
验、检测工作；
**.对承包人的检验、测试工作进行全面监理；有权利用承包人或自备的测
试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；
**.协助处理工程出现的质量事故和安全事故，参与重大质量、安全事故分
析和处理。对突然发生的事故，可决定作出紧急措施，并及时向委托人
报告；
**.征得委托人同意，监理人下达工程暂停令、复工令，但应当事先向委托
人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作
出书面报告；
**.办理委托人决定更改、增减工程内容、数量事宜，审理承包人申报的有
关工程更改的请求，提出处理意见；
**.协调委托人与设计单位、承包人之间的关系，对工程设计、建设工程承
包合同出现的纠纷和索赔事项提出建议或意见；
**.工程竣工后督促承包人提交完整的工程竣工验收资料，及时组织工程施
工图会审并出具意见，及时审查工程结算资料，并出具初步结算意见；
**.根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以
及整理工程竣工验收申请报告，负责组织委托人、勘察设计单位、承包
单位共同对本项目进行预验收，并签署预验收意见，对预验收中提出的
问题指令施工单位整改；签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告；
**.审查《工程竣工报告书》，提出整改意见，审查工程结算、并出具结算
初审意见，编写《工程质量评估报告》及整理监理资料，参加工程竣工
验收，协助委托人办理竣工验收及备案手续；
**.根据现行有关规范、制度监理人应履行的其它职责；
**.对涉及工程造价增加的变更、工程洽商、现场签证、工程计量、工程工
期延长以及《建设工程施工合同》规定须委托人专项批准的签认确定事
项，监理人须先报告委托人代表并获得书面同意方可办理。对本条监理
**
人监理范围和监理工作内容所涉及的所有签认确定事项，均须有监理
人、委托人共同签认方为有效及方能执行；（紧急情况下，合同另有约
定从其约定。）
**.如果施工单位直接招用农民工或者将劳务作业发包给具有劳务分包资质
的劳务分包人，监理人应对施工单位与农民工或劳务分包人签订的劳动
合同进行审查，督促施工单位按照合同规定按时支付劳务工资，落实各
项劳动保护措施，确保农民工安全。对于施工单位不签订劳动合同、非
法使用农民工的，或者签订的劳动合同不合法的，或者拖延和克扣农民
工工资的情况，监理人应及时报告委托人，并责令施工单位纠正；
**.在受委托的监理业务范围内，监理人向委托人负责，并为施工单位施工
质量、施工工期、投资控制、施工安全等向委托人承担连带责任。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
*.本项目协议书；
*.本项目的招标文件和投标文件；
*.委托人和工程施工承包人签订的合同及补充协议备忘录；
*.经委托人审查认可的本项目正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明
以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更
文件，相关会议纪要；
*.建设地区现行的有关预结算定额和文件；
*．国家、****省和****地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验
评定标准、施工和验收规范；
*.经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划、质量计划和监理细则；
*.委托人认可的其他监理依据。
*.*.*相关服务依据包括：
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：监理人对总监调整时必须征得委托人同
意，另外，委托人对驻场的监理人员有不规范操作或监理不善有建
议更换权。
根据《关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法》（粤建市（****）*
号）的规定，除发生以下情形之*以外的，项目总监不得更换：
（*）因重病或重伤（持有县、区以上医院证明）*个月以上不能履行职责
的；
（*）调离原工作单位的；
**
（*）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，监理人认为该总监理工程
师不称职需要更换的；
（*）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，委托人要求更换的；
（*）因违法被责令停止执业的；
（*）因犯罪被霸押或判刑的；
（*）死亡。
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：
*.对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建
议；并向委托人提出书面报告。如果拟提出的建议可能会提高工程造
价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合
国家颁布的建设工程质量标准或监理合同约定的质量标准时，监理人应
当书面报告委托人并要求设计人更正。
*.审批工程施工组织设计和技术方案，按照保安全、保质量、保工期和降
低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
*.主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托
人报告。
*.征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事
先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向
委托人作出书面报告。
*.工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约
定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；
对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，
有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复
工。
*.工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际完工日期提前或超过工程
施工合同规定的完工期限的签认权。
*.在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，
以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委
托人不支付工程款。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、
时间和份数：
**
监理总结：工程竣工验收合格后**天内提交，*式*份。
*.*使用委托人的财产
附录*（如有）中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：无。。
监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设
备，移交的时间和方式为：
*.*承包人是否提供履约担保：查
履约担保形式：无。
履约担保金额：无。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书
面答复。
*．违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失【累计
赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）：
赔偿金=直接经济损失×报酬比率
报酬比率=监理合同价/****元
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息=不计利息。
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币，比例为：汇率为：
*.*支付酬金
监理服务酬金合同总价（大写）：人民币****元整￥****.**
元）。监理服务酬金总价包干结算，监理服务酬金结算总价不因工期延长和工程
变更因素而调整，具体结算方式为结算价等于合同价
包括：
*.监理酬金：包括人工费、设备费、差旅费、办公费用，派驻现场人员的
住宿费、办公场地费、水电费、交通费等。
**
*．相关服务酬金：无。
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：无。
（*）设计阶段服务酬金：无。
（*）保修阶段服务酬金：不另计算，包含在监理服务酬金虫。
（*）其他相关服务酬金：无。
*．其他：合理利润、税费等进行本项目监理工作时可预见及不可预见的
*切费用。
*.*付款方式：
本项目按工程进度支付监理服务酬金，具体如下：
*）合同签订后，则委托人向监理人支付至合同价的**%；
*）工程竣工验收合格并形成竣工验收汇编材料后支付至监理费结算价的*
**%；
*）上述款项均不计算利息。监理人在收取监理服务费时，须向付款方提交
请款函并提供等额有效发票。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
*.*变更
本条款不适用。
*.*暂停与解除
本合同通用条件*.*.*中的“除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失
应由委托人予以补偿”和“暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人
可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，
监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应
将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责
任。”条款不适用。
本合同通用条件*.*.*条款不适用。
*.*合同终止
除通用条件约定的条件外，监理人还应履行完毕全部的义务及责任合同方
可终止。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时，可提交_政府建设行政主管部门进行调解。
*.*仲裁或诉讼
**
合同争议的最终解决方式为下列第*种方式：
（*）提请_仲裁委员会进行仲裁。
（*）向****市南海区人民法院提起诉讼。
*其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后天内支付检测费用。
*.*咨询费用
在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用
由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为%
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：
监理人申明的保密事项和期限：不得泄露委托人申明的秘密，不得泄露设
计人、承包人等提供并申明的秘密
第*方申明的保密事项和期限：
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本项目的有关监
理与相关服务的资料的限制条件：监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，
委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。
**
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察设计阶段：见合同相关条款
*-*施工阶段：见合同相关条款
专
多
*-*缺陷责任期（保修期）阶段：
*、协助委托人与施工单位签订保修协议书；
*、制订保修阶段工程计划，保修期按委托人与施工单位签订保修
*
书中约定执行；
*、定期检查项目使用和运行情况；
*、检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责
任归属，下达指令要求承包人进行修复；
*、审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；
*、整理保修阶段的各项资料。
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：在监理服务期限内，由委
托人提出的与本项目相关的咨询工作。
**
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *.工程技术人员 |
/ |
|
|
| *．辅助工作人员 |
/ |
|
|
| *.其他人员 |
/ |
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *.办公用房 |
无 |
|
|
| *．生活用房 |
无 |
|
|
| *.试验用房 |
无 |
|
|
| *.样品用房 |
无 |
|
|
| 用餐及其他生活条件 |
无 |
无 |
无 |
**
*-*委托人提供的资料
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *.工程立项文件 |
* |
开工前*天 |
|
| *．工程勘察文件（如有） |
* |
开工前*天 |
|
| *．工程设计及施工图纸 |
* |
开工前*天 |
|
| *．工程承包合同及其他相关合同 |
* |
开工前*天 |
|
| *．施工许可文件 |
* |
开工前*天 |
|
| *．其他文件 |
|
|
|
|
|
|
|
*-*委托人提供的设备
| 名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
| *.通讯设备 |
无 |
|
|
| *.办公设备 |
无 |
|
|
| *．交通工具 |
|
|
|
| *.检测和试验设备 |
无 |
|
|
|
|
|
|
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
