中标通知书
项目编号：*****-*-*-***********-*-*-******
****：
****市政府投资项目代建中心于****年**月**日就****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服
务（项目编号：*****-*-*-******）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签
订采购合同。
| 中标合同包号 |
合同包* |
| 中标合同包名称 |
****（采购包*） |
| 中标金额((元)) |
***,***.** |
| 合计金额(大写):******元整(): |
合计金额(大写):******元整(): |
****辉建工程咨询有限公司
****年**月**日
-第*页-
***—****—****
编号：*****-采购*
****工业大学新能源学院项目全过程
造价咨询****服务合同
（采购包*）
委托人（甲方）：****市政府投资项目代建中心
咨询人（乙方）：****
签订日期：****年*月**日
住房和城乡建设部
国家工商行政管理局制定
全过程造价咨询服务合同
合同编号：鄂财购备字(电子)[****]*****号
甲方(采购单位)：****市政府投资项目代建中心
地址：****市****区
乙方：****
地址：****自治区呼和浩特市赛罕区中海蓝湾财富广场*段***号
甲乙双方根据《中华人民共和国****法》《中华人民共和国****
法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_
****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询****服务合同（采购包
*）项目_*****-*-*-******(填写****项目编号)的中标(成交)结果、招
标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容，经平等自愿协商
*致，就如下合同条款达成*致意见。
*、乙方向甲方提供的服务内容
(*)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告，乙方向甲方提供
的服务、货物(如有)内容如下：
详见补充合同条款
(*)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与
之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务
清单。
*、乙方服务成果的交付时间、地点
(*)服务期限：自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束(具体服
务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间为准)。
(*)服务成果的交付时间和交付要求(如有)：工程造价咨询成果文件应符
合编号为****/***-****的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地
造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。符合国家及行业相关规
范要求。
(*)服务地点：位于****市高新技术产业开发区，纬*东街南，纬*
街北，萨如拉路东，经**路西，***-**地块。
(*)乙方代表及联系电话：王宏伟***********(填写姓名和联系电话)
(*)甲方代表及联系电话：杜鹃***********(填写姓名和联系电话)
注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。
*、乙方提供服务成果的质量
(*)乙方提供的服务应同时满足：*.符合国家法律法规和规范性文件对服
务质量的要求；*.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求；*.符合
乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声
明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。
(*)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文
件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的
服务质量证明文件。
*、乙方服务成果的交付方式及载体
乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，
并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成
果交付方式及载体作出的承诺。
*、甲方对乙方服务的监督
甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合
约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，
甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。
*、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为******.**
元(小写)******元整(大写)。
*、付款时间及条件
清单控制价编制完成后,支付合同总额的**%；主体结构封顶后，支付合
同总额的**%；采购包整体竣工验收合格后，支付合同总额的**%；完成采
购包全部结算审计，出具审计报告后，支付合同价款的**%。
*、知识产权
乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第*方
知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担
违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
*、违约条款
(*)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，自应支付之日起，按同期银
行贷款利率，计算支付预付款项的利息。
(*)甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根
据情况进行细化)；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此
造成的经济损失。
(*)乙方逾期提供服务成果的，每延期*日，乙方应按照合同总金额的
_//__承担违约责任。延期达到__//__日，甲方有权单方面解除合同，拒付延期
部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
(*)乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲
方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_//_%的违约金，违约金不足以赔
偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
(*)乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串
通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要
求乙方承担合同总金额//%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有
权要求乙方赔偿经济损失。
(*)乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根
据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济
损失。
*、不可抗力
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另*方，双
方互不承担责任，并在*天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分
是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式(*）
解决：
(*)提交//仲裁委员会仲裁。
(*)向甲方所在地人民法院起诉。
**、合同保存
合同文本*式*份，甲方*份、乙方*份，自双方签订之日起生效。
合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存**年。
**、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法
律效力：
*、服务清单(双方应盖章确认)
*、乙方出具的报价单(函)
*、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
*、甲方招标(磋商、谈判)文件
*、乙方投标(响应)文件
*、甲乙双方商定的其他文件
**、双方约定的其他事宜，详见补充合同条款
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部
分。
**、合同订立
*、订立时间：****年*月**日。
*、订立地点：****市****区。
**、本合同由甲、乙双方签订后生效。
【本页以下为签署页，无正文】
甲方：(章)****市政府投资乙方：(章)****跃新工程项目
项目代建中心管理有限公司
法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：
（签字），（签字）
地址：****市****区地址：****自治区呼和浩特市赛罕区
中海蓝湾财富广场*段***号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：白广华，法定代表人：王宇军
授权委托人：张冬胜，授权委托人：王宏伟
电话：****-*******，电话：***********
开户银行：****银行东胜支行开户银行：华夏银行股份有限公司呼和
浩特金盛支行
账号：******************账号：*****************/************
补充合同条款
委托人（甲方）：****市政府投资项目代建中心
咨询人（乙方）：****
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事
项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称:****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询****服
务合同（采购包*）
*、投资金额：估算投资约******元
*、资金来源：政府投资
*、服务范围及工作内容
双方约定的服务范围及工作内容：包括编制投资分析，协助建设单位完成
投资控制，审查概算的完整性、合理性、准确性，协助完成初步设计批复，施
工图限额设计审查，编制招标工程量清单及控制价并完成控制价备案，中标通
知书发出日前完成清标并出具清标报告:审核进度款、签证、洽商、图纸会审
等造价并签署意见，新增设备和材料价格的询价定价，施工过程中造价的动态
调整及预警服务，根据发包人及承包人约定的施工节点进行过程结算，并出具
定案表及阶段性审核报告,工程竣工结算审核并出具审核报告，完成项目资产
分割报告的编制，合同签订后依据招标图纸完成招标工程量清单计量偏差的审
核并出具报告等全过程造价咨询服务。中标供应商待项目全套招标图纸出具后
**天内编制完成招标工程量清单及控制价，并完成控制价备案等。
*、服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自签订合同后开始实施，至竣工决
算完成后结束,（具体服务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间
为准）。
*、质量标准
工程造价咨询成果文件应符合编号为****/***-****的《建设工程造价
咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规
定和要求。
*、酬金或计取方式
*.酬金：人民币******元整（￥******.**元）
*.计取方式：固定总价。
*.计取标准：《****市政府投资项目代建中心建设工程项目全过程造
价咨询管理制度（试行）》。
*、合同文件的构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
*.本合同协议书；
*.委托人要求；
*.专用条件及附录；
*.通用条件；
*.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构
成合同文件的组成部分。
*、词语定义
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、咨询人的通知与送达
*、咨询人的通知与送达方式为：
咨询人：王宇军
通讯地址：****东胜区*正荣成*-**楼*楼，
联系人：王宏伟，联系电话(手机)：***********
*-****：，，微信：***********
*、本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮
寄、直接送达、致电或发送短信、*-****、微信等任*方式进行，邮寄达到当
日、直接送达、致电、发送短信息、*-****、微信当时，即视为咨询人接到该
通知。
*、咨询人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，咨询人前述联系方式
不真实、不准确或未留联系方式，*切责任均由咨询人承担。联系方式如有变
更，必须于变更后*日以书面形式通知委托人。否则，委托人按照本合同约定
的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效，咨询人拒收、不在指
定地址或联系不上导致通知被退回，均视为通知已经合法有效送达。
*.咨询人同意，咨询人在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、
电子邮箱、微信等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉
状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）
的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送
至咨询人预留的地址、传真、电子邮箱，微信，即视为送达。因咨询人自己提
供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知委托人，咨询人或者
咨询人指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被咨询人实际接
收的，文书退回之日视为送达之日。
*、如因上级政策调整，该项目停止实施或取消，则本合同自动解除。
第*部分通用条件
*.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
*.*词语定义
组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含
义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工
程。
*.*.*“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费
用。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的*方，及其
合法的继承人或受让人。
*.*.*“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的*方，及其
合法的继承人。
*.*.*“第*人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事
人。
*.*.*“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨
询人的工作。
*.*.*“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工
作。
*.*.*“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团
队成员为本合同的项目咨询人员。
*.*.*“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范
围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
*.*.**“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范
围内行使委托人权利的人。
*.*.**“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
咨询人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，
委托人应给付咨询人的酬金。
*.*.**“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人
的酬金。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合
同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海
啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
*.*语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言
文字时，应以中文为准。
*.*合同文件的优先顺序
组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约
定外，本合同文件的解释顺序如下：
*.协议书
*.中标通知书或委托书（如果有）；
*.招标文件（包括补充和答疑文件，如果有）；
*.委托人要求；
*.专用条件及附录；
*.通用条件；
*.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
*.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成
部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*适用法律
特殊情形的，经发包人核实确认后承包人可补充报送。
第*条采用工程量清单招标的施工总承包项目，承发包双方在签订合同生
效后，应当及时向发包人委托的造价咨询单位报送施工图纸内工程量偏差。当
合同价款在**元（含）以上的项目，承包人报送施工图纸内工程量偏差应当
在合同签订之日起**日内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内
完成核实；当合同价款在**元以下的项目，承包人报送施工图纸内工程量偏
差应当在合同签订之日起**日内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起
**日内完成核实；如承包人无故逾期未报送，发包人将视为施工图纸内工程量
无偏差，在工程结算时不做调整。
第*条采用设计施工*体化招标的总承包项目，承包人在合同签订后应当
及时向发包人委托的造价咨询单位报送施工图预算。当合同价款在**元
（含）以上的项目，承包人报送施工图预算应当在施工图审查合格之日起**日
内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内完成核实；当合同价款在
**元以下的项目，承包人报送施工图预算应当在施工图审查合格之日起**日
内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内完成核实；如承包人无故
逾期未报送，发包人将按造价咨询单位出具的施工图预算进行结算。
第*条承包人和造价咨询单位完成施工图纸内工程量清单偏差或施工图预
算的报审和核实确认后，在工程结算阶段，对于承包人未完成的施工图纸内工
程量据实核减，对于工程变更据实调整。
第*章变更结算
第*条工程变更实行“*变更*审计”。当工程项目每发生*个变更，承
包人应当及时将变更资料报送给发包人委托的造价咨询单位进行核实审计，审
计完成后报送给发包人作定案确认。除特殊情形外，发包人对作出的工程变更
定案确认不再调整。在工程项目竣工结算阶段，对于已作出的每个工程变更定
案确认直接计入竣工结算，不再进行重复核实。
第**条承包人在项目施工前或施工过程中，对于拟发生的工程变更应
当提前收集整理汇总，在发生变更**日前向发包人提出申请，发包人审核确认
属于无法避免确实需要发生的工程变更，应当及时向其委托的造价咨询单位移
交工程变更申请，造价咨询单位应当自收到变更申请之日起*个工作日内完成
工程变更造价的估算，并出具签字盖章的工程变更估算文件。
第**条承包人在项目施工过程中，对于突发性无法避免确实需要发生的
工程变更，应当及时通知承包人及相关单位，取得同意后进行工程变更施工，
并及时提出申请取得承包人及相关单位核实确认签字。
第**条承包人完成工程变更施工之日起**日内整理完成工程变更结算
资料，并即时向发包人报送。发包人自收到工程变更结算资料之日起*日内完
成审核，并向其委托的造价咨询单位移交。造价咨询单位自收到工程变更结算
资料之日起**个工作日内完成工程变更造价核实审计，并即时出具《工程变更
初步审核意见单》及《工程变更结算定案表》（详见附件*），由发包人核实
确认定案。
第**条对于工程变更造价审核过程涉及需要材料认价的内容，应当按照
工程进度在需定价材料确认封样后*个工作日内完成，造价咨询单位应当配合
发包人完成材料市场价查询，及时出具相应的价格咨询报告或审核意见，同时
附有详细的询价记录及厂家的联系方式或供货方签章的报价单。造价咨询单位
对于询价过程资料应当及时整理归档。
第**条承包人应当按照本规程规定及时报送工程变更结算资料，市代建
中心工程预决算科负责对工程变更结算资料的完整性、可行性和相关审批手续
的完备性进行审核。
第*章工程结算
第**条承包人应当按本规程附件格式要求报送工程结算资料，报送工程
结算资料中的《竣工结算资料的函》（详见附件*）应以公司正式文件（红头
文件）报送市代建中心，由市代建中心办公室批转至工程预决算科进行工程结
算的审核。
第**条市代建中心工程预决算科主要对工程结算资料的完整性、可行性
和相关审批手续的完备性进行审核，签署审核意见后将工程结算资料移交负责
初审的造价咨询单位，造价咨询单位应当按照前述规定时限内完成工程结算的
核实。
第**条承包人应当按照前述规定时限报送工程结算资料，工程结算资料
应当按照附件*、附件*的格式进行报送。
（*）工程结算报送资料主要包括承包人正式文件、目录、编制说明、工
程结算送审表、工程结算书等内容（详见附件*），纸质资料、电子光盘各*
式*份；电子光盘应当包括全部工程结算资料；电子资料应有专业软件格式、
*****格式和带有印章扫描件。
（*）工程结算书主要包括*部分内容：第*部分为招标工程量清单偏差
调整；第*部为“*变更*审计”的变更及审核资料；第*部分为其他相关资
料（如:监理发出的开工令复印件、工程竣工验收报告复印件、合同涉价主要条
款的复印件或补充协议、招标文件及招标答疑、投标文件中与结算有关部分的
复印件、其他与结算有关的文件）。
（*）“*变更*审计”变更资料主要包括的内容：设计变更单、技术核
定单、现场签证单、图纸会审纪录及设计图纸深化等变更资料应当签字盖章手
续齐全，资料完整，并按时间先后顺序进行编号整理装订成册，至少有*份为
原件；隐蔽的现场签证应当提供施工前后的对比相片（有参照物）或影像资
料；图纸会审纪录应当有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；设计
图纸深化应当经总包设计院审核确认后做为工程结算依据。
（*）承包人对报送的工程结算资料应当进行自审，不得出现重复列项的
现象，凡少报、漏报由承包人自行承担，审核单位和人员不负责纠正；采用工
程量清单计价的项目应当提供单价分析表，综合单价分析表应当含相关人工、
材料、机械的单价、含量。
第*章附则
第**条本规程的最终解释权归市代建中心所有。
第**条本规程自发布之日起试行，原《****市政府投资项目代建中
心工程竣工结算送审管理制度》废止。
附件*：
****市政府投资项目代建中心
工程变更工作规程（试行）
第*章总则
第*条为了进*步规范****市政府投资项目代建中心建设项目工程变
更程序，明确相关单位及人员职责，加快工程变更审批、结算进度，有效控制
项目投资，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》《鄂
尔多斯市政府投资项目代建中心项目管理制度（试行）》等相关法律法规和制
度，结合工作实际，制定本规程。
第*条依据市政府相关规定，政府投资项目原则上不允许发生提高建设标
准或较大功能改变的设计变更，如在项目实施过程中确需变更的，应提前审批
确认，然后实施。审批未通过或未经审批的*律不予实施，不予计取费用；变
更未审批先实施造成的损失由施工单位承担。
第*条使用单位在设计阶段应积极参与方案审核，方案*经确认原则上不
允许发生变更，如在实施过程中确需变更，使用单位必须以正式文件提出申
请，由办公室批转相应科室按变更程序执行。
第*章工程变更实施
第*条工程变更分为图纸会审、设计变更、工程洽商和现场签证。
第*条图纸会审记录由施工单位整理，经设计单位确认后由工程技术科
下发施工单位，施工单位在接收后*个工作日内提出申请并上报变更申请函
（附件*）和图纸会审记录（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的图
纸会审进行估算并附估算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，报工
程技术科审核，经分管领导审批后实施。
第*条设计变更通知单经设计单位出具后由工程技术科下发施工单位，施
工单位在接收后*个工作日内提出申请并上报变更申请函（附件*）和设计变
更单（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的设计变更进行估算并附估
算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，报工程技术科审核，经分管
领导审批后实施。
第*条工程洽商由施工单位提出申请并上报变更申请函（附件*）和工程
洽商记录（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的工程洽商进行估算并
附估算说明文件，然后由监理单位、项目组长签字确认，涉及需设计院确认的
洽商由工程技术科审核，涉及由安装工程提出的洽商由设备安装与维护管理科
审核，涉及由土建装饰工程提出的洽商由工程管理科审核，经分管领导审批后
实施。
第*条现场签证由施工单位提出申请并上报变更申请函（附件*）和现场
签证单（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的现场签证进行估算并附
估算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，涉及安装工程签证的由设
备安装与维护管理科审核，涉及土建装饰工程签证的由工程管理科审核，经分
管领导审批后实施。
第*条如遇到内容复杂、金额较大且情况特殊等变更，分管领导可按
“*事*议”的原则及时提交主任办公会研究决定。
第*条工程变更实行“*变更*审计”。工程变更待分管领导审批同意实
施或经“*事*议”主任办公会研究决定实施后，由项目组长在*个工作日内
办理盖章手续，由造价咨询单位出具变更定案表，按照《****市政府投资
项目代建中心工程结算工作规程（试行）》具体执行。
第**条工程预决算科负责组织造价咨询单位、监理单位、施工单位*方
进行现场核量工作，负责审核造价咨询单位的认价计价，负责审核变更总造
价，负责把控项目投资总额。
第**条项目实施完成后所有涉及变更结算事项由项目组长汇总提交主
任办公会研究确认。
第*章工程变更要求
第**条工程同*部位原则上只能变更*次，无特殊理由不得进行多次变
更。如变更中既有增加造价的变更，又有减少造价的变更，施工单位办理增加
造价的变更，同时应办理核减造价的变更，如不按要求办理，*经查实，责任
由施工单位承担，同时监理单位、造价咨询单位负连带责任。
第**条如遇下列情况，可以实行先变更再审批，但必须在事后*天内办
理审批：
（*）涉及安全、质量突发性事件的；
（*）直接影响现场施工，即变更不确认会造成现场大范围停工的；
（*）其他不可抗力因素。
第**条施工单位变更申请函（附件*）及图纸会审记录（附件*）、设
计变更单（附件*）、工程洽商记录（附件*）、现场签证单（附件*）完成
签字盖章后即作为正式结算资料，作为变更的结算依据。在工程建设期间由项
目组负责整理移交工程预决算科，项目竣工后资料归档按照中心档案管理制度
具体执行。
第*章附则
第**条本规程由****市政府投资项目代建中心负责解释。
第**条《****市政府投资项目代建中心项目变更管理制度》、《鄂
尔多斯市政府投资项目代建中心项目管理制度（试行）》与本规程有抵触的，
*律以本规程为准。
第**条本规程自****年*月*日起施行。
附件*：项目管理机构配备表
**、项目组成人员*览表
| 序号 |
姓名 |
本项目拟任职务 |
学历 |
职称或执业资格 |
身份证号 |
联系电话 |
| * |
付永明 |
项目负责人 |
本科 |
*级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
王金梅 |
技术人员 |
专 |
价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
李花 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
|
| * |
黄建萍 |
技术人员 |
专科 |
*级连价工程师 |
****************** |
* |
| * |
王明文 |
技术人员 |
专科 |
级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
刘鹏飞 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
梁海霞 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
|
按招标文件要求在本表后附相关人员证书。
说明
*.本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
*.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。
附件*：中标通知书
中标通知书
项目编号：*****-*-*-******
****
****市政府投资项目代建中心于干****年**月**日就****工业太学新能源学院项目全过程造价咨询服
务（项目编号：*****-*-*-******）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签
订采购合同
| 中标合同包号 |
合同包 |
| 中标合网包名称 |
****（采购包*） |
| 中标金额（元） |
***.***.** |
| 合计金额（大写）：******元整 |
合计金额（大写）：******元整 |
内古辉建工程咨询有限公司
****年**月**日
附件*：投标承诺函
*、投标承诺书
致：****市政府投资项目代建中心****辉建工程咨询有限公司
你方组织的****（项目名称）的招标，项
目编号：*****-*-*-******，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：
*、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。
*、我方严格遵守《中华人民共和国****法《中华人民共和国民法典》及相关法
律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任
*、我方的最终报价为开标*览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效
期内，该报价固定不变。
*、我方同意招标文件关于投标有效期的规定
*、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料
*、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行****合同
*、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在
中国使用我方提供的货物时，如有第*方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
*、我方承诺未为本项目提供整体设计规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
*、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐脑，我方愿意承担*切法律
责任。
*、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费若采购人支
付代理服务费，则此条不适用。
详细地址：****自治区呼和浩特市新城区新城东街***号
邮政编码：******
电话：****-*******
电子邮箱：*************.***
投标人开户银行：****银行呼和浩特新城支行
账号/行号：******************/************
投标人名称（盖章）：****天健工程造价咨询有限责任公司
法定代表人或授权委托人（签字）：
****年*月**日
中标通知书
项目编号：*****-*-*-***********-*-*-******
****：
****市政府投资项目代建中心于****年**月**日就****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询服
务（项目编号：*****-*-*-******）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签
订采购合同。
| 中标合同包号 |
合同包* |
| 中标合同包名称 |
****（采购包*） |
| 中标金额((元)) |
***,***.** |
| 合计金额(大写):******元整(): |
合计金额(大写):******元整(): |
****辉建工程咨询有限公司
****年**月**日
-第*页-
***—****—****
编号：*****-采购*
****工业大学新能源学院项目全过程
造价咨询****服务合同
（采购包*）
委托人（甲方）：****市政府投资项目代建中心
咨询人（乙方）：****
签订日期：****年*月**日
住房和城乡建设部
国家工商行政管理局制定
全过程造价咨询服务合同
合同编号：鄂财购备字(电子)[****]*****号
甲方(采购单位)：****市政府投资项目代建中心
地址：****市****区
乙方：****
地址：****自治区呼和浩特市赛罕区中海蓝湾财富广场*段***号
甲乙双方根据《中华人民共和国****法》《中华人民共和国****
法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_
****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询****服务合同（采购包
*）项目_*****-*-*-******(填写****项目编号)的中标(成交)结果、招
标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容，经平等自愿协商
*致，就如下合同条款达成*致意见。
*、乙方向甲方提供的服务内容
(*)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告，乙方向甲方提供
的服务、货物(如有)内容如下：
详见补充合同条款
(*)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与
之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务
清单。
*、乙方服务成果的交付时间、地点
(*)服务期限：自签订合同后开始实施，至竣工决算完成后结束(具体服
务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间为准)。
(*)服务成果的交付时间和交付要求(如有)：工程造价咨询成果文件应符
合编号为****/***-****的《建设工程造价咨询成果文件质量标准》及当地
造价管理部门及其他相关部门和委托人的规定和要求。符合国家及行业相关规
范要求。
(*)服务地点：位于****市高新技术产业开发区，纬*东街南，纬*
街北，萨如拉路东，经**路西，***-**地块。
(*)乙方代表及联系电话：王宏伟***********(填写姓名和联系电话)
(*)甲方代表及联系电话：杜鹃***********(填写姓名和联系电话)
注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。
*、乙方提供服务成果的质量
(*)乙方提供的服务应同时满足：*.符合国家法律法规和规范性文件对服
务质量的要求；*.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求；*.符合
乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声
明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。
(*)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文
件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的
服务质量证明文件。
*、乙方服务成果的交付方式及载体
乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，
并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成
果交付方式及载体作出的承诺。
*、甲方对乙方服务的监督
甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合
约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，
甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。
*、合同金额
在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为******.**
元(小写)******元整(大写)。
*、付款时间及条件
清单控制价编制完成后,支付合同总额的**%；主体结构封顶后，支付合
同总额的**%；采购包整体竣工验收合格后，支付合同总额的**%；完成采
购包全部结算审计，出具审计报告后，支付合同价款的**%。
*、知识产权
乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第*方
知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担
违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。
*、违约条款
(*)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，自应支付之日起，按同期银
行贷款利率，计算支付预付款项的利息。
(*)甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根
据情况进行细化)；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此
造成的经济损失。
(*)乙方逾期提供服务成果的，每延期*日，乙方应按照合同总金额的
_//__承担违约责任。延期达到__//__日，甲方有权单方面解除合同，拒付延期
部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
(*)乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲
方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额_//_%的违约金，违约金不足以赔
偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
(*)乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串
通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要
求乙方承担合同总金额//%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有
权要求乙方赔偿经济损失。
(*)乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根
据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济
损失。
*、不可抗力
因不可抗力致使*方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另*方，双
方互不承担责任，并在*天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分
是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。
**、争议的解决方式
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式(*）
解决：
(*)提交//仲裁委员会仲裁。
(*)向甲方所在地人民法院起诉。
**、合同保存
合同文本*式*份，甲方*份、乙方*份，自双方签订之日起生效。
合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存**年。
**、合同附件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法
律效力：
*、服务清单(双方应盖章确认)
*、乙方出具的报价单(函)
*、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
*、甲方招标(磋商、谈判)文件
*、乙方投标(响应)文件
*、甲乙双方商定的其他文件
**、双方约定的其他事宜，详见补充合同条款
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部
分。
**、合同订立
*、订立时间：****年*月**日。
*、订立地点：****市****区。
**、本合同由甲、乙双方签订后生效。
【本页以下为签署页，无正文】
甲方：(章)****市政府投资乙方：(章)****跃新工程项目
项目代建中心管理有限公司
法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：
（签字），（签字）
地址：****市****区地址：****自治区呼和浩特市赛罕区
中海蓝湾财富广场*段***号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：白广华，法定代表人：王宇军
授权委托人：张冬胜，授权委托人：王宏伟
电话：****-*******，电话：***********
开户银行：****银行东胜支行开户银行：华夏银行股份有限公司呼和
浩特金盛支行
账号：******************账号：*****************/************
补充合同条款
委托人（甲方）：****市政府投资项目代建中心
咨询人（乙方）：****
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事
项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
*、工程名称:****工业大学新能源学院项目全过程造价咨询****服
务合同（采购包*）
*、投资金额：估算投资约******元
*、资金来源：政府投资
*、服务范围及工作内容
双方约定的服务范围及工作内容：包括编制投资分析，协助建设单位完成
投资控制，审查概算的完整性、合理性、准确性，协助完成初步设计批复，施
工图限额设计审查，编制招标工程量清单及控制价并完成控制价备案，中标通
知书发出日前完成清标并出具清标报告:审核进度款、签证、洽商、图纸会审
等造价并签署意见，新增设备和材料价格的询价定价，施工过程中造价的动态
调整及预警服务，根据发包人及承包人约定的施工节点进行过程结算，并出具
定案表及阶段性审核报告,工程竣工结算审核并出具审核报告，完成项目资产
分割报告的编制，合同签订后依据招标图纸完成招标工程量清单计量偏差的审
核并出具报告等全过程造价咨询服务。中标供应商待项目全套招标图纸出具后
**天内编制完成招标工程量清单及控制价，并完成控制价备案等。
*、服务期限
本合同约定的建设工程造价咨询服务自签订合同后开始实施，至竣工决
算完成后结束,（具体服务周期以本项目实际施工进度及竣工结算审核时间
为准）。
*、质量标准
工程造价咨询成果文件应符合编号为****/***-****的《建设工程造价
咨询成果文件质量标准》及当地造价管理部门及其他相关部门和委托人的规
定和要求。
*、酬金或计取方式
*.酬金：人民币******元整（￥******.**元）
*.计取方式：固定总价。
*.计取标准：《****市政府投资项目代建中心建设工程项目全过程造
价咨询管理制度（试行）》。
*、合同文件的构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
*.本合同协议书；
*.委托人要求；
*.专用条件及附录；
*.通用条件；
*.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构
成合同文件的组成部分。
*、词语定义
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、咨询人的通知与送达
*、咨询人的通知与送达方式为：
咨询人：王宇军
通讯地址：****东胜区*正荣成*-**楼*楼，
联系人：王宏伟，联系电话(手机)：***********
*-****：，，微信：***********
*、本合同涉及有关通知事项可按照本合同约定的通知与送达方式，采用邮
寄、直接送达、致电或发送短信、*-****、微信等任*方式进行，邮寄达到当
日、直接送达、致电、发送短信息、*-****、微信当时，即视为咨询人接到该
通知。
*、咨询人必须保证本合同约定的联络方式真实有效，咨询人前述联系方式
不真实、不准确或未留联系方式，*切责任均由咨询人承担。联系方式如有变
更，必须于变更后*日以书面形式通知委托人。否则，委托人按照本合同约定
的通知与送达方式向其发出的任何通知均视为合法有效，咨询人拒收、不在指
定地址或联系不上导致通知被退回，均视为通知已经合法有效送达。
*.咨询人同意，咨询人在本通知与送达条款中预留的地址及电话、传真、
电子邮箱、微信等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉
状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）
的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送
至咨询人预留的地址、传真、电子邮箱，微信，即视为送达。因咨询人自己提
供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知委托人，咨询人或者
咨询人指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被咨询人实际接
收的，文书退回之日视为送达之日。
*、如因上级政策调整，该项目停止实施或取消，则本合同自动解除。
第*部分通用条件
*.词语定义、语言、解释顺序与适用法律
*.*词语定义
组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含
义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工
程。
*.*.*“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费
用。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的*方，及其
合法的继承人或受让人。
*.*.*“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的*方，及其
合法的继承人。
*.*.*“第*人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事
人。
*.*.*“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨
询人的工作。
*.*.*“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工
作。
*.*.*“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团
队成员为本合同的项目咨询人员。
*.*.*“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范
围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
*.*.**“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范
围内行使委托人权利的人。
*.*.**“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付
咨询人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，
委托人应给付咨询人的酬金。
*.*.**“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人
的酬金。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传
真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合
同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海
啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
*.*语言
本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言
文字时，应以中文为准。
*.*合同文件的优先顺序
组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约
定外，本合同文件的解释顺序如下：
*.协议书
*.中标通知书或委托书（如果有）；
*.招标文件（包括补充和答疑文件，如果有）；
*.委托人要求；
*.专用条件及附录；
*.通用条件；
*.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；
*.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，
属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成
部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
*.*适用法律
特殊情形的，经发包人核实确认后承包人可补充报送。
第*条采用工程量清单招标的施工总承包项目，承发包双方在签订合同生
效后，应当及时向发包人委托的造价咨询单位报送施工图纸内工程量偏差。当
合同价款在**元（含）以上的项目，承包人报送施工图纸内工程量偏差应当
在合同签订之日起**日内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内
完成核实；当合同价款在**元以下的项目，承包人报送施工图纸内工程量偏
差应当在合同签订之日起**日内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起
**日内完成核实；如承包人无故逾期未报送，发包人将视为施工图纸内工程量
无偏差，在工程结算时不做调整。
第*条采用设计施工*体化招标的总承包项目，承包人在合同签订后应当
及时向发包人委托的造价咨询单位报送施工图预算。当合同价款在**元
（含）以上的项目，承包人报送施工图预算应当在施工图审查合格之日起**日
内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内完成核实；当合同价款在
**元以下的项目，承包人报送施工图预算应当在施工图审查合格之日起**日
内完成，造价咨询单位自收到报送资料之日起**日内完成核实；如承包人无故
逾期未报送，发包人将按造价咨询单位出具的施工图预算进行结算。
第*条承包人和造价咨询单位完成施工图纸内工程量清单偏差或施工图预
算的报审和核实确认后，在工程结算阶段，对于承包人未完成的施工图纸内工
程量据实核减，对于工程变更据实调整。
第*章变更结算
第*条工程变更实行“*变更*审计”。当工程项目每发生*个变更，承
包人应当及时将变更资料报送给发包人委托的造价咨询单位进行核实审计，审
计完成后报送给发包人作定案确认。除特殊情形外，发包人对作出的工程变更
定案确认不再调整。在工程项目竣工结算阶段，对于已作出的每个工程变更定
案确认直接计入竣工结算，不再进行重复核实。
第**条承包人在项目施工前或施工过程中，对于拟发生的工程变更应
当提前收集整理汇总，在发生变更**日前向发包人提出申请，发包人审核确认
属于无法避免确实需要发生的工程变更，应当及时向其委托的造价咨询单位移
交工程变更申请，造价咨询单位应当自收到变更申请之日起*个工作日内完成
工程变更造价的估算，并出具签字盖章的工程变更估算文件。
第**条承包人在项目施工过程中，对于突发性无法避免确实需要发生的
工程变更，应当及时通知承包人及相关单位，取得同意后进行工程变更施工，
并及时提出申请取得承包人及相关单位核实确认签字。
第**条承包人完成工程变更施工之日起**日内整理完成工程变更结算
资料，并即时向发包人报送。发包人自收到工程变更结算资料之日起*日内完
成审核，并向其委托的造价咨询单位移交。造价咨询单位自收到工程变更结算
资料之日起**个工作日内完成工程变更造价核实审计，并即时出具《工程变更
初步审核意见单》及《工程变更结算定案表》（详见附件*），由发包人核实
确认定案。
第**条对于工程变更造价审核过程涉及需要材料认价的内容，应当按照
工程进度在需定价材料确认封样后*个工作日内完成，造价咨询单位应当配合
发包人完成材料市场价查询，及时出具相应的价格咨询报告或审核意见，同时
附有详细的询价记录及厂家的联系方式或供货方签章的报价单。造价咨询单位
对于询价过程资料应当及时整理归档。
第**条承包人应当按照本规程规定及时报送工程变更结算资料，市代建
中心工程预决算科负责对工程变更结算资料的完整性、可行性和相关审批手续
的完备性进行审核。
第*章工程结算
第**条承包人应当按本规程附件格式要求报送工程结算资料，报送工程
结算资料中的《竣工结算资料的函》（详见附件*）应以公司正式文件（红头
文件）报送市代建中心，由市代建中心办公室批转至工程预决算科进行工程结
算的审核。
第**条市代建中心工程预决算科主要对工程结算资料的完整性、可行性
和相关审批手续的完备性进行审核，签署审核意见后将工程结算资料移交负责
初审的造价咨询单位，造价咨询单位应当按照前述规定时限内完成工程结算的
核实。
第**条承包人应当按照前述规定时限报送工程结算资料，工程结算资料
应当按照附件*、附件*的格式进行报送。
（*）工程结算报送资料主要包括承包人正式文件、目录、编制说明、工
程结算送审表、工程结算书等内容（详见附件*），纸质资料、电子光盘各*
式*份；电子光盘应当包括全部工程结算资料；电子资料应有专业软件格式、
*****格式和带有印章扫描件。
（*）工程结算书主要包括*部分内容：第*部分为招标工程量清单偏差
调整；第*部为“*变更*审计”的变更及审核资料；第*部分为其他相关资
料（如:监理发出的开工令复印件、工程竣工验收报告复印件、合同涉价主要条
款的复印件或补充协议、招标文件及招标答疑、投标文件中与结算有关部分的
复印件、其他与结算有关的文件）。
（*）“*变更*审计”变更资料主要包括的内容：设计变更单、技术核
定单、现场签证单、图纸会审纪录及设计图纸深化等变更资料应当签字盖章手
续齐全，资料完整，并按时间先后顺序进行编号整理装订成册，至少有*份为
原件；隐蔽的现场签证应当提供施工前后的对比相片（有参照物）或影像资
料；图纸会审纪录应当有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认；设计
图纸深化应当经总包设计院审核确认后做为工程结算依据。
（*）承包人对报送的工程结算资料应当进行自审，不得出现重复列项的
现象，凡少报、漏报由承包人自行承担，审核单位和人员不负责纠正；采用工
程量清单计价的项目应当提供单价分析表，综合单价分析表应当含相关人工、
材料、机械的单价、含量。
第*章附则
第**条本规程的最终解释权归市代建中心所有。
第**条本规程自发布之日起试行，原《****市政府投资项目代建中
心工程竣工结算送审管理制度》废止。
附件*：
****市政府投资项目代建中心
工程变更工作规程（试行）
第*章总则
第*条为了进*步规范****市政府投资项目代建中心建设项目工程变
更程序，明确相关单位及人员职责，加快工程变更审批、结算进度，有效控制
项目投资，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》《鄂
尔多斯市政府投资项目代建中心项目管理制度（试行）》等相关法律法规和制
度，结合工作实际，制定本规程。
第*条依据市政府相关规定，政府投资项目原则上不允许发生提高建设标
准或较大功能改变的设计变更，如在项目实施过程中确需变更的，应提前审批
确认，然后实施。审批未通过或未经审批的*律不予实施，不予计取费用；变
更未审批先实施造成的损失由施工单位承担。
第*条使用单位在设计阶段应积极参与方案审核，方案*经确认原则上不
允许发生变更，如在实施过程中确需变更，使用单位必须以正式文件提出申
请，由办公室批转相应科室按变更程序执行。
第*章工程变更实施
第*条工程变更分为图纸会审、设计变更、工程洽商和现场签证。
第*条图纸会审记录由施工单位整理，经设计单位确认后由工程技术科
下发施工单位，施工单位在接收后*个工作日内提出申请并上报变更申请函
（附件*）和图纸会审记录（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的图
纸会审进行估算并附估算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，报工
程技术科审核，经分管领导审批后实施。
第*条设计变更通知单经设计单位出具后由工程技术科下发施工单位，施
工单位在接收后*个工作日内提出申请并上报变更申请函（附件*）和设计变
更单（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的设计变更进行估算并附估
算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，报工程技术科审核，经分管
领导审批后实施。
第*条工程洽商由施工单位提出申请并上报变更申请函（附件*）和工程
洽商记录（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的工程洽商进行估算并
附估算说明文件，然后由监理单位、项目组长签字确认，涉及需设计院确认的
洽商由工程技术科审核，涉及由安装工程提出的洽商由设备安装与维护管理科
审核，涉及由土建装饰工程提出的洽商由工程管理科审核，经分管领导审批后
实施。
第*条现场签证由施工单位提出申请并上报变更申请函（附件*）和现场
签证单（附件*），由造价咨询单位对施工单位提出的现场签证进行估算并附
估算说明文件，再由监理单位、项目组长签字确认，涉及安装工程签证的由设
备安装与维护管理科审核，涉及土建装饰工程签证的由工程管理科审核，经分
管领导审批后实施。
第*条如遇到内容复杂、金额较大且情况特殊等变更，分管领导可按
“*事*议”的原则及时提交主任办公会研究决定。
第*条工程变更实行“*变更*审计”。工程变更待分管领导审批同意实
施或经“*事*议”主任办公会研究决定实施后，由项目组长在*个工作日内
办理盖章手续，由造价咨询单位出具变更定案表，按照《****市政府投资
项目代建中心工程结算工作规程（试行）》具体执行。
第**条工程预决算科负责组织造价咨询单位、监理单位、施工单位*方
进行现场核量工作，负责审核造价咨询单位的认价计价，负责审核变更总造
价，负责把控项目投资总额。
第**条项目实施完成后所有涉及变更结算事项由项目组长汇总提交主
任办公会研究确认。
第*章工程变更要求
第**条工程同*部位原则上只能变更*次，无特殊理由不得进行多次变
更。如变更中既有增加造价的变更，又有减少造价的变更，施工单位办理增加
造价的变更，同时应办理核减造价的变更，如不按要求办理，*经查实，责任
由施工单位承担，同时监理单位、造价咨询单位负连带责任。
第**条如遇下列情况，可以实行先变更再审批，但必须在事后*天内办
理审批：
（*）涉及安全、质量突发性事件的；
（*）直接影响现场施工，即变更不确认会造成现场大范围停工的；
（*）其他不可抗力因素。
第**条施工单位变更申请函（附件*）及图纸会审记录（附件*）、设
计变更单（附件*）、工程洽商记录（附件*）、现场签证单（附件*）完成
签字盖章后即作为正式结算资料，作为变更的结算依据。在工程建设期间由项
目组负责整理移交工程预决算科，项目竣工后资料归档按照中心档案管理制度
具体执行。
第*章附则
第**条本规程由****市政府投资项目代建中心负责解释。
第**条《****市政府投资项目代建中心项目变更管理制度》、《鄂
尔多斯市政府投资项目代建中心项目管理制度（试行）》与本规程有抵触的，
*律以本规程为准。
第**条本规程自****年*月*日起施行。
附件*：项目管理机构配备表
**、项目组成人员*览表
| 序号 |
姓名 |
本项目拟任职务 |
学历 |
职称或执业资格 |
身份证号 |
联系电话 |
| * |
付永明 |
项目负责人 |
本科 |
*级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
王金梅 |
技术人员 |
专 |
价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
李花 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
|
| * |
黄建萍 |
技术人员 |
专科 |
*级连价工程师 |
****************** |
* |
| * |
王明文 |
技术人员 |
专科 |
级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
刘鹏飞 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
*********** |
| * |
梁海霞 |
技术人员 |
专科 |
*级造价工程师 |
****************** |
|
按招标文件要求在本表后附相关人员证书。
说明
*.本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
*.如投标人中标，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。
附件*：中标通知书
中标通知书
项目编号：*****-*-*-******
****
****市政府投资项目代建中心于干****年**月**日就****工业太学新能源学院项目全过程造价咨询服
务（项目编号：*****-*-*-******）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签
订采购合同
| 中标合同包号 |
合同包 |
| 中标合网包名称 |
****（采购包*） |
| 中标金额（元） |
***.***.** |
| 合计金额（大写）：******元整 |
合计金额（大写）：******元整 |
内古辉建工程咨询有限公司
****年**月**日
附件*：投标承诺函
*、投标承诺书
致：****市政府投资项目代建中心****辉建工程咨询有限公司
你方组织的****（项目名称）的招标，项
目编号：*****-*-*-******，我方自愿参与投标，并就有关事项郑重承诺如下：
*、我方完全理解并接受该项目招标文件的所有要求。
*、我方严格遵守《中华人民共和国****法《中华人民共和国民法典》及相关法
律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任
*、我方的最终报价为开标*览表（报价表）中的投标总报价，在投标有效期和合同有效
期内，该报价固定不变。
*、我方同意招标文件关于投标有效期的规定
*、我方同意提供贵方要求的与投标有关的任何数据和资料
*、我方将按照招标文件、投标文件等要求，签订并严格执行****合同
*、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在
中国使用我方提供的货物时，如有第*方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
*、我方承诺未为本项目提供整体设计规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
*、我方提供的投标文件内容全部真实有效，如有虚假或隐脑，我方愿意承担*切法律
责任。
*、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费若采购人支
付代理服务费，则此条不适用。
详细地址：****自治区呼和浩特市新城区新城东街***号
邮政编码：******
电话：****-*******
电子邮箱：*************.***
投标人开户银行：****银行呼和浩特新城支行
账号/行号：******************/************
投标人名称（盖章）：****天健工程造价咨询有限责任公司
法定代表人或授权委托人（签字）：
****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
