****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）
重建工程项目
施
工
合
同
发包人：****县钟祥镇人民政府
承包人：泰贻建设集团有限公司
****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）
重建工程项目
福
福
工
合同
福福
福
福
发包人：****县钟祥镇人民政府
承包人：泰始建设集团有限公司
中标通知书
泰始建设集团有限公司
你方于****年**月**日所递交的****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）
重建工程项目施工／标段投标文件，已被我方接受，被确定为中标人。
中标价：*******.**元
工期：***日历天
工程质量：合格
项目经理：****，川****************
技术负责人：屈建华
请你方在接到本通知书后的**日内到****县钟祥镇人民政府与我方签订施工
承包合同，在此之前按照招标文件第*章”投标人须知“第*.*.*款规定向我方提
交履约担保。
特此通知。
招标人：****县钟祥镇人民政府（单位盖章）
法定代表人：（签字）
****年**月**日
第*节合同协议书
附件*：合同协议书
合同协议书
****县钟祥镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****县钟祥镇*
座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称），已接受泰贻建设集团有限公司（承包
人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.第/标段由*/+/至*/+/，长约/**，公路等级为/，设
计时速为/，/路面，有/立交/处；特大桥/座，计长/*；大中
桥*座，计老大桥长**.***、宽***，狗屎桥长**.***、宽***，*；隧道/座，计
长/*以及其他构造物工程等。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款和市政工程专用合同条款；
（*）公路工程通用合同条款和市政工程通用合同条款；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）*
*********元（￥*******）。
*.承包人项目经理：****。承包人项目总工：屈建华。
*.工程质量符合国家及行业现行施工质量验收标准，满足设计要求，并按交通运输部《公
路工程质量检验评定标准》（******/*－****）的有关规定达到合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为***天。
**.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位
章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本
的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰贻建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，工期为***天。
**.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位
章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本
的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰始建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表尽或其委托代理入习（签字）法定代表人或其委托代理人
*签字
****年**日***年月**日
*月**日
*
附件*廉政合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设
的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有
效使用以及投资效益，****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称）的
项目法人****县钟祥镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目标段的施工
单位泰贻建设集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称）/标段
施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文
件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查
处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严惩违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理
并要求告辞处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承
包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供
的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分
包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承
包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活
动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何
费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交公司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应
予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管
部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包
人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行
检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称）/标
段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各
份。
发包人：****县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰贻建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交公司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应
予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理：给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管
部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包
人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行
检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为_****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称）*标
段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各
份。
发包人：****县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰始建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字）法定代表人或其委托代理人（签字）
***年月**
****年_*月_
*
附件*安全生产合同
安全生产合同
为在****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程(项目名称)/标段施工
合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人
****县钟祥镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人泰贻建设集团有限公
司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规
程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职
及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理
人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、
检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的
民工）的安全生产不定管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按
《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，
专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布
指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动
车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》
后，方准特证上岗。施工现场如出特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉****的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他
方式转让给任何其他人或允许容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处理完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关
规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和不定管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收
后失效。
*.本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的
内容不*致时，以正本为准。
发包人：****县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰贻建设集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日年月日
人员都应熟悉****的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他
方式转让给任何其他人或允许容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处理完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关
规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和不定管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收
后失效。
*.本合同正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的
内容不*致时，以正本为准。
祥镇
发包人：寿县钟祥镇人民政府（盖单位章）承包人：泰始建设集集团有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人代（签字)（签字）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年月**
****年月
*
*
附件*：履约担保格式
履约担保
****县钟祥镇人民政府（发包人名称）:
鉴于****县钟祥镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日参加****县钟祥
镇*座桥梁（老大桥、狗屎桥）重建工程（项目名称）/标段施工的投标。我
方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
*．担保金额人民币（大写）/元（￥/）。
*．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收
证书之日止。
*．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，
我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支
付。
*．发包人和承包人按《通用合同条款》第**条变更合同时，我方承担本担保
规定的义务不变。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真:
年月日
第*节通用合同条款
*、*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标
函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清
单，以及其他合同文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
*.*.*.*投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的
文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的
任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的
格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当
事人。
*.*.*.*承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指从承包人处分包合同中某*部分工程，并与其签订分包合
同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施
管理的法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实
施管理的全权负责人。
续上表
| 序号 |
条款号 |
信息或数据 |
| ** |
**.* |
□因物价波动引起的价格调整按照第**.*.*或**.*.*项约定的原则处理，若按第**.*.*项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或*年按价格调整公式进行*次调整；☑合同期内不调价 |
| ** |
**.*.* |
开工预付款金额：**%签约合同价* |
| ** |
**.*.* |
材料、设备预付款比例：/主要材料、设备单据所列费用的/%** |
| ** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：*份 |
| ** |
**.*.*（*） |
进度付款证书最低限额:**%签约合同价***或/*元 |
| ** |
**.*.*（*） |
逾期付款违约金的利率：/‰/天** |
| ** |
**.*.* |
质量保证金*分比：月支付额的/% |
| ** |
**.*.* |
质量保证金限额：*%合同价格*，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额。** |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：*份 |
| ** |
**.* |
竣工资料的份数：*份 |
| ** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是（下列规定详见通用合同条款**.*条）如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工 |
| ** |
**.*.* |
程设备规定如下：本工程及工程设备是否进行试运行：是（下列规定详见通用合同条款**.*条）是如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： |
| ** |
**.* |
保修期：自实际交工日期起计算*年*** |
| ** |
**.* |
建筑工程*切险的保险费率：见工程量清单说明‰ |
| ** |
**.*.* |
第*者责任险的最低投保金额：见工程量清单说明*元人民币，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：见工程量清单说明‰ |
| ** |
**.* |
争议的最终解决方式：诉讼 |
项目专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用
合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。
*.*承包人的*般义务
*.*.**其他义务
（*）承包人应编制可行的施工组织设计和施工措施计划供发包人和监理组审批。承包人应
向监理人提交工程进度、质量保证计划，经监理人统*协调审定后批准实施。在实施过程中，承
包人应服从监理人对计划要求的局部调整，否则视为违约处理。
（*）施工对邻近房产和群众的干扰
在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及其质量保修中的*切工作，应不影响邻近建
筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的正常生活（经发包人书面同意的除外）。如果
发生上述情况，导致的索赔、赔偿、诉讼等费用及其他*切责任，由承包人承担。
（*）竣工验收时的现场清理
竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人的装备、剩余材料、垃圾和各种临时设
施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人、发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指
定范围内保留质量保修期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。
（*）承包人在每*期计量前，承包人应及时支付民工工资，并将经民工签字确定领取了工
资的支付表报业主和监理人备查。
*.*履约担保
删去通用条款本款，修改为：
*.*.*履约保证金
（*）履约保证金＝中标价的（扣除招标人暂定部分）**%。
（*）履约担保的形式和时间：履约保证金中，现金、银行保函（须基本账户所在银行出具）、
专业担保公司担保函、保证保险，由中标人自行选择。现金担保必须通过中标人的基本账户以银
行转账方式提交到建设单位指定账户。银行保函（须基本账户所在银行出具）、专业担保公司担
保函、保证保险单应符合“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。履约保证金提交时间
为收到中标通知书后**日内。若**日内未能到账或提供履约担保函，视为中标单位自动放弃
中标资格。
(*）非业主及监理工程师原因，承包人不能按合同约定的工期、进度、质量、安全要求完成
工程时，业主有权动用履约担保金（含差额履约保证金），用于另行委托施工单位进场施工以确
保工程按合同约定的要求完成。此费用在承包人所交的履约担保金中支付。
*.*.*履约担保的退还
履约保证金在工程交工验收合格后，由项目发包人审查按程序报批后，**天内无息退付。
*.*分包
本项目不允许分包。
*.*联合体
本项目不允许联合体参加投标。
*.**承包人现场踏勘
删去通用条款和公路工程专用条款本款全文，代之为：
“本项目发包人不单独提供有关该项目地质、水文、气象等勘察资料，投标人应自行考察踏
勘现场了解，若投标人未自行踏勘现场，造成有关后续问题，由投标人自行负责。”
*．*场内施工便道
删去通用条款本款全文，代之为：
“除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中*切施工作业所需的临
时出入现场和施工运输，应对所使用由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利
用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于
承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。利用原有
道路或利用原有道路改、扩建后使用的所有临时道路和桥梁应在工程完工后恢复原有的等级和通
行要求；为此引起的*切费用均由承包人自行承担，如果承包人拒不承担，发包人将另雇人员进
行上述恢复，所发生的费用由发包人从应付承包人的任何款项内扣除。”
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*通用条款和公路工程专用条款本款原文后，增加以下内容：
安全生产控制：招标人与承包人要同时签订安全生产合同。若承包人发生安全事故，除按国
家、地方有关安全法规处理外，另按每重伤*人承包人承担**元整的违约金；每死亡*人承包
人承担**元整的违约金。
**.*合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：承包人上报的施工组织设计和进度计划必须满足工期要求。否
则按公路工程专用条款**.*款处理.
公路工程专用条款本款“承包人在与业主签订合同协议书后的**天内”，修改为“承包人
在与业主签订合同协议书后的**天内”
**.*合同进度计划的修订
公路工程专用条款后增加:工程进度计划修订提交时间在确保合同工期的前提下，每*个月
修订*次，承包人应在接到监理工程师指令后的*天内将修订后的进度计划提交给监理工程师。
公路工程专用条款后增加**.*统计报表的提交
承包人应按合同规定，按时向业主和监理工程师提交合同完成情况的“工程进展情况月报”
及其他统计报表，报表内容应包括业主现行的有关规定在内，并能满足业主完成上报国家规定的
固定资产投资报表的要求。报表须经监理工程师签字，报表格式和提交时间由业主统*制定。同
时还应按月报送工程形象进度简报。
**.*开工
原文后增加：
**.*.*发开工令期限：接到开工申请后*天内。开工日期：接到开工令之日算起*天内。
**.*.*工期:以监理工程师发出的《开工令》为准。承包人进场时间以发包人书面通知为
准。
**.*异常恶劣的气候条件
增加以下内容：
异常恶劣的气候条件指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门**年的统计资料，以
**年*遇频率计算的平均气候还要恶劣而引起的工程延误，由监理工程师根据承包人提交的证
明予以认定。但在进行上述评定时，还将考虑按同等标准以同期或其它异常良好的气候予以抵补，
异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同内予以累计。
**.*发包人暂停施工的责任
将通用条款本款全文修改为：由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权
要求发包人延长工期。
**.工程质量
通用条款第**.*.*修改为：
承包人应确保本项目工程质量按交通部颁《公路工程质量检验评定标准》（******/*-****）
的有关规定和要求检测达到合格及以上，否则将按视为违约，业主有权没收全部履约保证金。
通用条款第**.*.*修改：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承
担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
**.*变更权
通用条款原文修改为“在履行合同过程中，经发包人同意并报发包人审核批准后，监理人可
按第**.*款约定的变更程序……”
**.*变更程序
**.*.*变更的提出，在通用条款原文前面增加以下内容：
在项目建设实施过程中，设计、监理、承包人、发包人和业主任何*方都可以提出变更意
向，但是否需要变更，必须经设计单位认可，并由发包人按照《****县政府投资工程建设项目新
增（变更）工程管理办法》（仁府办发〔****〕**号）文件及其文件配套执行，若有新文件则
按新文件执行。。
**.*变更后的估价原则
/
**.价格调整
不可调整。
**.*预付款
删除通用条款和公路工程专用条款本款内容，代之以下内容：
预付款支付比例或金额：中标合同价的**%；
预付款的支付时间：以监理工程师的开工令发出后支付；
预付款的扣回：分*次扣回，第*次进度款拨付时扣回预付款的**%，第*次进度款拨付时扣
回预付款的**%。
**．*工程进度付款
将通用条款中本款的全文和公路工程专用条款中的本款原文，修订为：
（*）本项目实行计量支付，承包人必须按计量支付有关规定作好计量工作。承包人
在完成分项工程后（分项工程的划分应得到监理人和业主的批准），承包人须按交
通运输部颁《公路工程质量检验评定标准》（******/*-****）的规定进行自检，
自检合格后可申请中间交工验收，验收合格后可进行中间计量，并按有关规定作好
计量支付资料报监理人和业主审批。
（*）监理人在收到上述计量支付资料后**天内完成核查，提出审查意见报业主审
批。在签发中期支付证书前，承包人应按监理人要求提交统计报表，进度计划等资
料，否则监理人有权不办理该期支付。
（*）业主在收到监理人已审查的中间计量支付资料后**天内完成审核，审核同意
后，业主签认中期支付证书。如到期不能支付计量工程款，则业主按***利率向承
包人支付全部未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
（*）出现下列问题发包人暂停支付工程进度款和尾款：
*承包人的人员、设备和材料未按其投标书承诺的时间、数量、资质或质量到达施工
现场；
*未按要求提供相应的计划和报表；承包人提交的工程量和质量证明资料不完整或不
属实。
*工程还存在待整改质量问题；
*因承包人原因造成工期滞后，不能满足发包人的要求；
*不服从监理人的指令，并因此收到监理人的书面警告；
*未按要求提供办理结算的资料，不积极配合办理结算和审计；
*由于竣工资料和工程存在问题，相关单位不予接收。
（*）工程进度支付：计量支付只支付计量款的**%，工程交工验收后支付至合同价的**%，
工程审计完成后支付到审计审定金额的**%，剩余*%作为工程质保金，在*年缺陷责任期满扣
除违约金、赔偿金索赔等后*次性支付给承包人（无息）。
项目工程竣工结算由发包方负责审核，若巡视巡查、国家审计、财政检查等监督发现审
核结果有误的，发包方和承包方应按监督结果进行整改。
**.*质量保证金
删除通用条款和公路工程专用条款原文，本款修订为：
本项目工程总价款的*%作为质量保证金，*年缺陷责任期满后，承包人向发包人发出到期
申请，发包人应在**天内会同承包人按合同约定的内容核实承包是否完成缺陷责任，如无异议，
发包人应当在核实后将质保金*并支付承包人（质量保证金不参与资金利息计算）。
**.*最终结清
**.*.*竣工结算及审计，修改为：
*工程竣工验收报告经监理单位认可后**天内，承包人向发包人递交经监理工程师审签的
竣工结算报告及完整的结算资料，经竣工结算审核，发、承包双方确认的竣工结算结果作为最终
的结算依据。
*承包人在任何情况下均不得折价拍卖该工程项目
**．*竣工文件
公路工程专用条款原文后，增加以下内容：
“承包人应按照交通部的《公路工程竣工验收办法》的规定和其附件*的内容和要求编制竣
工图表和施工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后*续提交监理工程师审查，
全部工程完工后*个月内，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交*套监理工程
师认为完整、合格的竣工文件。若在完工后*个月内，未能提交完整合格的竣工文件，每延期*
天承包人将付给发包人违约金****元/天。在缺陷责任期内应补充竣工资料，应在签发缺陷责任
证书之前提交。
**缺陷责任与保修责任
在公路工程专用条款后，增加以下内容：
双方约定缺陷责任期：自实际交工日期起计算*年。
双方约定本工程保修期：自实际交工日期起计算*年。
**.保险
公路工程专用条款原文后，增加以下内容：
购买保险的详细约定：见工程量清单说明及见项目专用条款数据表。
**.*不可抗力的确认
公路工程专用条款原文后，增加以下内容：
“承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，系指任何*种自然力
只限于烈度*度以上地震，*年*遇频率及以上的洪水，风力在**级及以上的暴风等人类不可
抗拒的自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。以上自然力标准的认定均以当地地震、
气象部门的记录资料为准。以上自然力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，及时通
知监理工程师，并在**小时内，向发包人报告损失情况。如灾害继续发生，承包人应每天向发
包人报告*次灾害情况，直到灾害结束。”
**.*承包人违约
**.*.*当承包人发生第**.*.*项约定的违约情况时，发包人有权向承包人处以违
约金，具体约定如下：
*如果承包人安全文明施工存在问题，被行政主管部门查处，或被举报查实，业主可
处以承包人****—****元的违约金，情节严重的业主有权终止合同。
*若承包人野蛮施工挖断煤气、自来水管或造成通电、通气、通讯、通水线路中断，
承包人负责修复并承担*切费用，业主可处以承包人****—*****元的违约金，情
节严重的可终止合同。
*监理工程师对承包人现场人员进行考勤，未经同意，擅自离开现场，业主有权按以
下标准课以承包人违约金项目经理****元/人.天，技术负责人****元/人.天，其
他主要技术人员***元/人.天。
*或发生承包人未能及时支付工人（含民工）工资、材料费等，业主不负有任何责任；
若由此而造成相关单位（人员）集体上访到业主或上级主管部门，每发生上访*次，
处以承包人**元的违约金,造成停工、阻塞交通等正常运行的，承包人承担**元
的违约金；情节严重影响施工进程的，可终止合同。
*签订合同之日起**个日历天内完成工期进度计划及施工组织设计（含安全控制措
施）报送业主和监理工程师审查。未按时报送的，则终止合同，造成的*切后果和
责任全部由承包人负责。
*工程进度过慢：工程进度控制，按月检查。由于承包人的原因，任何分部分项工程
未按业主批复的施工组织设计按期完成的，若延期**天以上，终止承包人对该分部
分项工程的实施，由此产生的经济损失和*切责任由承包人承担；总体完工时间每
延期*天罚款人民币****元，若延期**天以上，发包人随时根据进度情况有权对
承包人的施工任务进行调整，减少工程量或要求承包人立即退场并终止合同，由此
产生的经济损失和*切责任由承包人承担。
**.*争议的解决方式
通用条款原文后增加以下内容：
**.*.*合同纠纷的解决：
(*)(*)本合同的履行过程中发生争议，由双方当事人协调解决，协商不成的向发包人所在地
人民法院提起诉讼。
(*)对合同履行、结算中的造价争议或分歧，双方约定以发包方委托的造价咨询单位意见为准，
承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后*个
月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲
裁或者向人民法院提起诉讼。
**.*双方需要约定或补充的其他事项：审核竣工结算时，所有基本审核费由委托单位负担。
另按审减或审增额度可加收*-*%审核费用(具体幅度由双方在造价咨询合同中约定),审增减率
在*%以内(含*%),由委托单位负担审核费用；审减率在*%以上的，*%以内(含*%)的审核费用由
委托单位承担，超过部分由编制单位承担；审增部分审核费用由编制单位承担。民工工资保证金：
按施工合同额*%缴纳，其他要求按眉人社发〔****〕**号等文件执行。新增(变更)工程：按照
《****县政府投资工程建设项目新增(变更)工程管理办法》(仁府办发〔****〕**号)文件及其
配套文件执行，若有新文件则按新文件执行。合同增加以下几条：**.*.*（*）在“*公路工程
专用合同条款**.*.*单价子目的计量”中增加“（*）每期计量时，需监理人通知业主、承包
人共同进行联合测量、计量并*方签字后确认，否则计量数据无效”；（*）项目若需断道施工，
则需承包人书面提出断道施工申请并经业主审核同意后，由业主负责完善断道手续，由承包人
履行断道义务；（*）对于项目实施过程中的关键部位、关键环节必须严格执行旁站制度，项目
使用的相关主材必须严格执行先检测后使用制度。凡未按照相关要求执行而造成影响的，严格按
相关规定追究相关单位及人员责任；（*）中标单位拟派不少于*名劳资人员（由中标人提供拟
任证明），负责农民工工资，中标单位不得拖欠农民工工资；（*）删除“项目专用合同条款”
**.*.*中“*”条的内容，修改为：“工程竣工验收报告经监理单位认可后**天内，承包人
向发包人递交经监理工程师审签的竣工结算报告及完整的结算资料，项目工程竣工结算由发包方
负责审核，若巡视巡查、国家审计、财政检查等监督发现审核结果有误的，发包方和承包方应按
监督结果进行整改。”；（*）删除“项目专用合同条款”**.*.*中“合同纠纷的解决”第（*）
条；（*）招标文件中涉及的《公路工程质量检验评定标准》（******/*-****）均修改为《公路
工程质量检验评定标准》（******/*-****）。**.*.*、（*）原第*节专用条款*公路工程专
用合同条款第*.*.*项中的*%，修改为*.*%）。（*）原第*节“公路工程专用条款专用条款”
*.*.*条款第（*）中：“颁分”修正为“颁发”；（*）原第*节“公路工程专用条款专用条
款”*.*.**条款第（*）中：“亚意”修正为“恶意”；（*）原第*节“公路工程专用条款专
用条款”*.*条中：“铁查询”修正为“的查询”；（*）原第*节“公路工
程专用条款专用条款”**.*条第（*）中：“按在计算”修正为“按天计算”；(*)中标单位拟
派不少于*名劳资人员(由中标人提供拟任证明),负责农民工工资，中标单位不得拖欠农民工工
资；（*）中标人签订合同后召集其相关造价人员与建设单位相关造价人员（建设单位的清单编
制人员或者过控、监理等）*起进行“清标”，并将“清标”结果作为图纸会审相关资料之*。
其中，*是“清标”过程中发现漏项错量的及时与县财评中心进行衔接汇报。*是涉及的价与原
招标控制价中相对应的价相差±**%以上，视为“恶意”不平衡报价，则项目业主在项目管理过
程中原则上不允许变更，确因不可抗力等因素变化的，则量相差±**%以上按以下原则进行重新
组价并进行结算：*）.当*₁≥*.****且Ｐ₂≥*.****，则量超**%后重新组价：*₁=**×（*-*）。
最终结算价为：*.****×Ｐ₂+（*₁-*.****）×*₁。*）.当*₁≥*.****且Ｐ₂＜*.****，
则①当*≤**%或*≥*≥**%，则价格不变；②当*&**;*，则量超**%后重新组价进行结算：*₁=**
×（*-*）。最终结算价为：*.****×Ｐ₂+（*₁-*.****）×*₁。*）.当*₁&**;*.****且Ｐ₂≥
*.****，则价格不变。*）.当*₁&**;*.****且Ｐ₂&**;*.****，则①当**%&**;*或当*≥*≥**%，则量
减**%后按重新组价进行相应的扣除：*₁=**。最终结算价为（*₁×Ｐ₂）－（*.****－*₁）
（*₁－Ｐ₂）；②当*&**;*，则价格不变进行扣除。备注：**——招标工程量清单中列出的工程
量；*₁——最终完成的工程量；**——发包人招标控制价相应项目的综合单价；*₁——重新调
整后的综合单价；Ｐ₂——承包人在工程量清单中填报的综合单价；*——承包人报价浮动率*=
（*-中标价/招标控制价）×***%；*——单项工程报价浮动率*=（*-Ｐ₂/**）×***%；若单项
工程量或单项工程综合单价的变化在±**%范围内，则价格不变；(*)中标单位需按通用合同条款
“**计量与支付”配合发包单位做好工程结算相关工作，其中，涉及发包人送财评、审计所需
的资料，中标人需配合完善。若中标人不配合(被函告后),财评、审计等相关单位可就发包人所
提供的相关资料出具相关报告。中标单位有异议的按专用条款“**.争议的解决”约定办理。
****诺金联保工程咨询有限公司
履约保函
保函编号：川****************
****县钟祥镇人民政府（发包人名称）：
鉴于****县钟祥镇人民政府（发包人名称，以下称“你方”）接受泰始建设集团有限公司（承
包人名称，以下称“承包人”）于****年_**月_**日参加_****县钟祥镇*座桥梁（老大桥、狗
屎桥）重建工程项且（项目名称）施工/标段的投标并确定为中标人，我方愿意不可撤销地就承包人
履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
*、担保金额人民币（大写）********元*角整（￥******.**元）
*、本保函有效期自本保函开立之日起至发包人签发交工验收证书之日或****年**月**日
止，有效期截至时间以前述日期先到达者为准。
*、在本保函有效期内，我方在收到你方提供的因承包人违约而造成发包人损失情况的证明材料、
书面索赔通知书、本保函原件、人民法院或仲裁机构出具的承包人应承担赔偿责任的生效法律文书、
人民法院出具的承包人因无可供执行财产而终结执行的执行裁定书后，在**个工作日内支付。
*、你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国****省凉山彝
族自治州。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让保函或其项下任
何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。
担保人名称：****诺金联保工程咨询有限公司（盖单位章）
*云
(签字)
法定代表人或其委托代理人：
地址：****省凉山森族自治州西昌市建昌东路创业创新路*段团结安置新村*区*楼
邮政编码：******
电话：***-********
日期：****年**月**日
保函查询网址：“***.*****.***”-“公司首页”-“保函查询”栏目。
该网址查询及显示结果仅供参考，不构成对保证人具有法律约束力的陈述或承诺，查询及显示结果与本保函原
件有任何不*致的，以本保函原件为准。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
